建设法规与合同管理划题
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
《建设法规》练习题(1)
习题 1一、单项选择题：（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市城建集团承包建造，则施工许可证应由( )申领。
A. 东州市城建集团B. 东州市第二人民医院C. 东州市城建集团分包商D. 东州市第二人民医院或东州市城建集团2. 建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期的时限( )。
A. 建筑施工许可证自行废止B. 由发证机关收回建筑施工许可证C. 由建设行政主管机关处以罚款D. 取消该建设项目3. 建设施工许可证应在( )时申领。
A. 投标以前B. 施工准备工作完成后C. 正式施工以后D. 施工准备工作完成后，组织施工以前4. 建筑法中规定了申领施工许可证的必备条件，下列条件中 ( )不符合建筑法要求。
A. 已办理用地手续B. 已经取得了规划许可证C. 已有了方案设计图D. 施工企业已落实5. 上海市百联集团欲新建一座大型综合市场，于2009年2月20日领到工程施工许可证。
领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。
开工后又因故于2009年10月15日中止施工，2010年10月20日恢复施工。
根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答以下各题。
（1）．该工程正常开工的最迟允许日期应为2009年（）。
A. 3月19日B. 5月19日C. 5月20日D. 8月20日（2）．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年（）为止。
A. 6月19日B. 7月19日C. 8月19日D. 11月19日（3）．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。
A. 1次B. 2次C. 3次D. 4次（4）．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。
A. 10月15日B. 10月22日C. 11月14日D. 12月14日（5）．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。
《建设法规与合同管理》练习题
《建设法规与合同管理》练习题第一章建设法规概论一、基本概念1. 法规及其构成要素2. 建设法规3. 建设法律关系4. 建设法律关系主体、客体5. 许可证制度二、填空题1. 法是一种规范，它确定人的行为的。
2. 法是上层建筑的组成部分，受的制约。
3. 法是人们的行为规范，它调整的是人们的，而不是或其他。
4. 法的内容只能是。
5. 法的作用是由工具，这个工具的作用是以、、等为后盾的。
6. 从广义上讲，法律制度是指一个的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整，规范的法律规范的总和。
7. 法人是，依法独立享有和的组织。
8. 法定代表人是指能代表法人、的主要负责人。
9. 任何一个法律规范都必须由、、三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10. 建筑活动是指各类房屋建筑及其的建筑，及其配套的、、的安装活动。
11. 建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与、、及有关之间发生的相应的与关系。
12. 许可是国家通过建设法律规范允许在法律允许范围内有权利13. 建设法规的经济性既包括，也包括其与、、三、 简答题1. 举例说明法规的构成要素？ 3. 建设法规调整对象？8. 建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么 ？ 四、 论述题1. 建设法律关系的特征？2. 论述建设法规的作用？第二章 建设立法与实施一、基本概念 1. 建设立法 2. 建设行政执法 二、填空题1.建设法律的内容包括 和2.建设行政执法监督检查的对象主要是及其 。
3.建设行政执法的方式包括 、、和4.建设行政诉讼的审理包括 、 及 三道程序。
5.建设行政司法的内容包括 、 和 06.行政处罚的决定程序有、三、问答题和三种。
1.简述建设工程项目行政执法的范围和内容的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所在建设业过程中所产生的 、 关系。
15.法律事实是指能够引起 、和的客观现象和16.行政法规是指国务院以及 颁布，或建设部勺其他 、氾性文件，其效力低于 和 ，在有效。
合同管理与法规练习题2
合同管理与法规练习题2合同管理与法规练习题一、单项选择提（每题1分）1、下列各项中不属于合同法基本原则的是（）A.自愿原则B.诚实信用原则C.效率优先原则D.合法原则2、招股说明书是（）A.要约邀请B.要约C.承诺D.既可能是要约也可能是要约邀请3、根据合同法规定，下列合同中属于无名合同的是（）A.买卖合同B.租赁合同C.旅游合同D.赠与合同4、依照合同法规定，下列关于合同的陈述，正确的是（）A.合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B.合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议C.合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议D.合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议5、合同成立的时间为（）A.承诺到达要约人时B.承诺发出时C.要约到达受要约人时D.承诺发出后经过合理的期限6、因无权代理而订立的合同是（）A.效力待定的合同B.无效合同C.可撤销的合同D.可变更的合同7、提存作为债的消灭方式的一种，其产生的法律效力有（）A.提存之债只有在债权人受领之时才真正消灭B.提存物在提存期间所产生的孳息，在任何情况下均属于提存人所有C.提存的标的物在提存期间非因归责于提存部门之事由导致灭失的，由提存人负担灭失风险D.提存物自提存之日起5年内没有被债权人领取，提存物在扣除提存费用后归国家所有8、下列关于代位权行使的陈述，正确的是（）A.债权人应以债务人的名义行使代位权B.债权人行使代位权，可以处分债务人的权利C.债权人行使代位权必须尽到善良管理人的注意义务D.债务人既可以债务人的名义、也可以债权人的名义行使代位权9、在一份国际货物买卖合同文本中，包含有三种不同性质的文稿，分别有印刷稿、打印稿和手写稿，它们分别规范合同的一部分内容，但均有关于合同履行时间的规定，其确定的合同履行时间分别为10月1日，11月1日，12月1日。
根据合同解释的有关规则，合同的履行时间应推定为（）A.9月1日B.10月1日C.11月1日D.12月1日10、甲洗衣店将乙送来干洗的西服丢失，乙要求甲洗衣店照价赔偿，甲洗衣店以取衣单背面印有“如将顾客衣服丢失，只按洗染费的2倍赔偿”的条款为由拒绝照价赔偿。
建设工程法规与合同管理试题1234
一、单项选择题〔共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。
〔〕是法人。
A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。
应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。
A.抵押B.担保C.质押D.定金。
3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。
A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。
B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。
A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。
B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。
A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。
A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。
A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。
建设法规与合同管理划题
云南锡业职业技术学院期末考试试卷A年级专业：学年学期： 2014年春季学期课程名称：科任教师：学号：考生姓名：一、单选题：（每题2分，共20分）1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。
Pg161A 5万B 3万C 2万D 1万2、下列说法正确的是（）A 建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
B 建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
C 建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
D 地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。
Pg3A 1998年1月1日B 1998年2月1日C 1998年3月1日D 1998年4月1日4、下列不是法律关系客体的是（）A 表现为财、物的客体B 表现为行为的客体C 表现为非物质财富的客体D 表现为文化遗产的客体5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）A 物权的客体是行为，债权的客体物B 物权为支配权，债权为请求权C物权与债权具有功能上的互补关系 D 物权为对世权，债权是对人权6、符号GB/T 50XXX-XXXX表示的意思是（）A 强制性国家标准B 推荐性国家标准C 强制性行业标准D 推荐性行业标准7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。
Pg31A 分类B 分级C 分批D 逐级8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。
该证书在（）范围有效。
Pg41A 全世界B 全国C 本省D 本地区10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。
建设法规与合同管理成人本科试卷
建设法规与合同管理成人本科试卷一、单项选择题（每题2分，共30分）1. 建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，以下（）不属于建设法规的调整对象。
A. 建设行政管理关系。
B. 建设经济协作关系。
C. 建设民事关系。
D. 建设刑事关系。
2. 以下（）是建设法规体系的核心和基础。
A. 宪法。
B. 建设法律。
C. 建设行政法规。
D. 建设部门规章。
A. 建设单位。
B. 施工单位。
C. 监理单位。
D. 设计单位。
4. 建设工程安全生产管理基本制度中，（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度。
B. 群防群治制度。
C. 安全生产教育培训制度。
D. 安全责任追究制度。
5. 建设工程质量监督机构是（）具有独立法人资格的事业单位。
A. 由当地人民政府批准。
B. 由建设行政主管部门批准。
C. 由省级以上建设行政主管部门考核认定。
D. 由工程监理单位批准。
6. 建设工程合同的订立，一般应经过（）阶段。
A. 要约邀请、要约、承诺。
B. 要约、承诺。
C. 要约邀请、承诺。
D. 要约、新要约、承诺。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
B. 因重大误解订立的合同。
C. 显失公平的合同。
D. 乘人之危订立的合同。
8. 建设工程施工合同中，（）是承包人的主要义务。
A. 提供必要的施工条件。
B. 及时检查隐蔽工程。
C. 支付工程价款。
D. 按照合同约定完成工程建设任务。
9. 在建设工程合同履行过程中，（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
A. 合同变更。
B. 合同解除。
C. 合同转让。
D. 合同终止。
10. 建设工程合同争议解决方式中，（）具有专业性、保密性、快捷性等特点。
A. 协商。
B. 调解。
C. 仲裁。
D. 诉讼。
A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.12. 建设工程招标的开标由（）主持。
A. 招标人。
B. 投标人代表。
建设法规与合同管理答案
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
依照法律，王某。
(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿参考答案：C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于之债。
(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：A3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案：C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。
经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案：C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过户手续。
在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
建设法规与合同管理作业题(第三次)答案
第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据.2。
施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3。
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4。
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务.二、单选题1。
如需更换工程师，发包人应至少提前B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A。
10 B. 7 C. 15 D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。
A。
总进度计划B。
季进度计划C。
月度进度计划 D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A。
24 B. 48 C. 8 D。
144。
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10 C。
14 D. 285。
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24 B。
8 C。
16 D。
486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由 C 组织试车。
A.设备生产商 B.工程师C。
承包人 D.发包人7。
设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。
A。
设备生产商B。
工程师 C.承包人 D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
A。
设备生产商B。
建设法规与合同管理第2次作业答案范文
你的得分：86.0完成日期：2013年01月16日16点16分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
川大《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1【100分】
《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1
以下不属于建设法律关系三要素的为()。
A.建设法律关系主体
B.建设法律关系客体
C.建设法律关系内容
D.建设法律关系条件
正确答案:D
建设规章的制定机关和建设活动的执法机关是()。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.铁道部
D.建设部
正确答案:D
关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:B
根据城乡规划法的规定,城乡规划包括()。
A.城市规划和乡村规划
B.城市规划、镇规划和乡规划
C.城镇体系规划和乡规划
D.城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划
正确答案:D
关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位正确答案:D。
建设工程合同管理试卷5篇
建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答：建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答：合同变更的处理程序包括：提出变更申请，经过双方协商并达成一致意见后，签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例：某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程，并与业主签订了施工合同。
在施工过程中，由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸，但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中，建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益？并简述相关法律依据。
答：在此案例中，建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益：首先，建筑公司可以与业主协商解决，要求业主及时修改图纸并顺延工期；其次，如果协商无果，建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知，要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失；最后，如果业主仍然不积极解决问题，建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题（共XX题，共XX分）请结合实践论述下列主题：建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
(完整版)建设法规-试卷与答案
（1）知情权（2）批评权和检举、控告权
（3）拒绝权（4）紧急避险权
（5）请求赔偿权（6）获得劳动防护用品的权利
（7）获得安全生产教育和培训的权利
安全生产中从业人员的义务：
（1）自律遵规的义务
（2）自觉学习安全生产知识的义务
（3）危险报告义务
3、仲裁的范围
（1）平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权利纠纷可适用仲裁；
B.综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包
C.施工总承包、专业承包、劳务分包
D.项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包
7.甲、乙两家建筑公司共同投标某一工程，甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任承担方式是（）
A.甲公司向乙公司承担违约责任
B.甲公司与乙公司协商承担违约责任
C.乙公司承担一部分连带责任
3.施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）
A.设计单位B.建设工程质量监督机构
C.建设单位D.安全生产监督管理部门
D.勘察单位
4.根据《建设工程质量管理条例》，下列符合建设单位质量责任和义务的有（）
A.将工程发包给具有相应资质等级的单位
B.不得将工程肢解发包
C.有权改变主体和承重部分进行装修
D.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用
E.对必须实施监理的工程，应委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
5.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，应编制专项施工方案并附具安全验算结果的分部分项工程包括（）
A.深基坑工程B.脚手架工程
B.一座总投资6100万元的污水处理厂
工程建设法规与合同管理-课后案例题及客观题参考答案
习题参考答案模块一建设法规单元1建筑法关于施工许可、建筑工程发承包及建筑工程监理的主要内容一、案例题参考答案案例一主管部门处理是不正确的1 •在没有领取施工许可证的情况下施工，的确要补办施工许可证，但是，是否停工要取决于是否具备申请施工许可证的条件。
主管部门在没有确认是否具备申请施工许可证的条件的前提下就要求施工现场停工是不合法的。
2•是否要对建设单位和施工单位予以处罚，也是取决于是否具备申请施工许可证的条件。
如果不具备申请施工许可证的条件，就必须要对建设单位和施工单位予以处罚。
即使《建筑法》没有对处罚作出强制性的规定，但是《建筑工程施工许可管理办法》对此是有强制性规定的。
案例二理由不成立依据《建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
也就是说，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求城建公司承担赔偿责任。
已经承担责任的一方，可以就超出自己应承担的部分向对方追偿。
但是却不可以拒绝先行赔付。
:■、客观题参考答案:单元2安全生产法与工程建设相关的主要内容一、案例题参考答案案例一这起事故发生的原因是：(1)装载机将正在18轴检查质量的质检员撞倒是这起事故发生的直接原因。
(2)装载机司机未经培训，无操作证，缺乏安全意识和安全常识是事故发生的间接原因。
(3)机械作业现场缺少指挥人员是事故发生的主要原因。
2•事故发生后，事故发生单位写出书面报告的时间应在24小时以内；事故书面(初报表)应包括以下内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。
自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
案例二1．本工程这起事故可定为一般事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，具备下列条件之一者为一般事故：（1）造成3 人以下死亡；（2）10 人以下重伤；（3）1000 万元以下直接经济损失的事故。
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4单选题1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。
人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。
一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。
在此种情况下，陈展。
(4分)(A) 可以直接到法院申请强制执行(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行(C) 可以直接到人民法院提起诉讼(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉参考答案：C2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。
(4分)(A) 30(B) 45(C) 60(D) 90参考答案：C3. 对于不公开审理的案件，。
(4分)(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判(B) 应公开宣判(C) 应不公开宣判(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判参考答案：B4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。
(4分)(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则参考答案：A5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。
(4分)(A) 原告(B) 被告(C) 共同诉讼人(D) 第三人参考答案：D6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。
(4分)(A) 一般保证(B) 连带保证(C) 反担保保证(D) 书面保证参考答案：B7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。
二建法规及相关知识建设工程合同制度92道(带答案解析)
二建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。
A.0.5B.2.5C.3D.3.5【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P118《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
故选D第 2题：单选题(本题1分)乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。
甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。
A.1B.2C.3D.52【正确答案】：B【答案解析】：017版教材P118，依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第 3题：单选题(本题1分)甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。
甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。
A.15B.16C.17D.21【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P127：《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。
二建【法规】 建设工程合同制度_练习题0401
2Z204010 建设工程合同制度一、单项选择题1、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。
乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。
本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。
A、按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B、按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C、合同中并无利息的约定，垫资不计息D、甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理2、《合同法》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年3、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。
A、附期限解除B、附条件解除C、附期限终止D、附条件终止4、下列不属于权利义务终止情形的是（）。
A、债务已经按照约定履行B、债务抵消一部分C、债权债务归于同一人D、债务人依法将标的物提存5、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。
A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提6、下列（）不属于承包人的主要义务。
A、对工程进行垫资B、不得违法转包C、不得违法分包D、接受发包人有关检查7、关于施工合同特征的说法，错误的是（）。
A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同是有偿合同8、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同9、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A、未成立B、补签后成立C、成立D、备案登记后成立10、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。
建设法规与合同管理作业答案
1.简述建设法规的概念和调整对象。
答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。
调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建设法规的特征及作用。
答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。
建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。
具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。
3.建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。
4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。
法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。
5.建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。
联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。
”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。
经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（B ）A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
（B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ）A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
（A ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（ A）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ B）A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ）A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B）A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A ）A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
（A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ）A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.（ A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.（ B）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B ）A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
云南锡业职业技术学院期末考试试卷A
年级专业：学年学期：2014年春季学期
课程名称：科任教师：
学号：考生姓名：
一、单选题：（每题2分，共20分）
1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。
Pg161
A5万B3万C2万D1万
2、下列说法正确的是（）
A建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
B建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
C建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
D地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。
Pg3
A1998年1月1日B1998年2月1日C1998年3月1日D1998年4月1日
4、下列不是法律关系客体的是（）
A表现为财、物的客体B表现为行为的客体C表现为非物质财富的客体D表现为文化遗产的客体
5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）
A物权的客体是行为，债权的客体物B物权为支配权，债权为请求权
C物权与债权具有功能上的互补关系D物权为对世权，债权是对人权
6、符号GB/T50XXX-XXXX表示的意思是（）
A强制性国家标准B推荐性国家标准C强制性行业标准D推荐性行业标准
7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。
Pg31
A分类B分级C分批D逐级
8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。
该证书在（）范围有效。
Pg41 A全世界B全国C本省D本地区
10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。
Pg90 A发包单位B勘察单位C设计单位D承包单位
11、1999年3月15日，第九届全国人大二次会议通过了《中华人民共和国合同法》，于（）起施行。
A1999年9月1日B2000年9月1日C1999年10月1日D2000年10月1日
12、承包人在接到开工令后的（）天内开工，然后一直保持工程连续均衡地施工。
（）Pg139
A3B5C7D9
13、建设法规所调整的范围是建设活动中发生的各种社会关系，包括建设活动中发生的建设管理关系、建设协作关系及其相关的（）
A建设民事关系B建设刑事关系C建设施工关系D建设控制关系
二、多选题：（每选对1项得1分，选错1项本题不得分，每题4分，共20分）
1、建筑法的基本原则（）pg3
A建筑活动应当坚持质量、安全和效益统一的原则B国家扶持建筑业的发展原则C建筑活动遵守法律、法规的原则D建筑活动的统一监督原则
2、工程建设法律关系是由（）3个要素构成，缺少其中一个要素就不能构成法律关系。
Pg5
A法律关系主体B法律关系客体C社会组织D法律关系内容
3、法人成立的条件是（）pg5
A必须依法成立B有必要的财产或者经费C有必要的财产或者经费D有自己的名称，组织机构和场所E能独立承担民事责任
4、法律关系的终止，是指法律关系主体之间的权利和义务不复存在，彼此丧失了约束力。
主要表现为（）pg6
A自然终止B恶意终止C违约终止D协议终止
5、安全事故按照伤亡或财产损失的等级划分可以分为（）pg18
A一般事故：死亡1～2人或重伤1～9人；直接经济损失100～900万元
B较大事故：死亡3～9人或重伤10～49人；直接经济损失1000～5000万元
C较大事故：死亡10～29人或重伤59～99人；直接经济损失5000万～1亿元
D较大事故：死亡30人以上或重伤100人；直接经济损失1亿元以上
6、建筑业企业资质许可包括（）pg25
A资质申请和审批B资质升级C资质增项D资质证书延续
E资质证书变更
7、我国现行的工程项目建设程序主要包括一下几个阶段（）pg58
A立项决策阶段B编制勘察设计文件阶段C建筑施工安装阶段
D竣工验收交付使用阶段
8、合同生效应当具备的条件（）
A当事人可以不具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
C意思表示真实D不违反法律或者社会公共利益
9、建筑工程纠纷处理的基本形式有（）
A和解B调解C仲裁D诉讼
三、判断题：（正确的打√，错误的打×，每题1分，共10分）
1、可行性研究报告经批准后，可以随意修改和变更。
（）
2、建筑法的调整对象主要有横向和纵向、三维三种社会关系。
（）pg3
3、不可抗力的事件范围一般包括一下两大类：一类是自然事件，如火灾、水灾、地震、瘟疫等，另一类是社会事件，如战争、动乱、武装冲突等。
（）pg16
4、建筑许可是指建设行政主管部门根据建设单位和从事建筑活动的单位、个人的申请，依法准许建设单位开工或确认单位、个人具备从事建筑活动资格的行政行为。
（）pg24
题号一二三四五六总分得分
5、企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。
（）pg27
6、企业首次申请工程勘察、工程设计资质，其申请资质等级最高不超过乙级，且不考核企业工程勘察、设计业绩。
（）pg31
7、工程造价咨询企业资质证书由国务院建设主管部门统一印刷，分正本和副本。
正本和副本具有同等法律效力。
有效期为3年。
（）pg33
8、注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。
（）Pg43
9、《中华人民共和国土地管理法》规定，土地补偿费为该耕地被征用前3年平均年产值的6～10倍
10、合同变更必须针对有效合同。
（）pg121
四、名词解释：（共15分）
1、建设法规5分
2、“一书两证”制度3分pg68
3、环境保护“三同时”制度3分pg66
4、诉讼时效4分pg10
5、法人4分pg5
6、合同3分pg112
7、项目三控制3分Pg138
五、简答题：（分）
1、建筑工程按索赔性质分类可以分为哪些事件？对索赔证据有什么要求？8分pg149、151
2、订立施工合同的原则？6分Pg132
3、建筑工程招标投标的主要工作程序包括哪些？应当遵循什么原则？6分pg939288
4、注册造价工程师、建造师、建筑师根据注册类容的不同分为哪些注册形式？7分Pg3
5、41、46
5、建筑活动从业单位应具备哪些条件？6分pg23
6、简述工程监理的内容？7分Pg159
六、案例分析：（15分）
曾某系沈阳某塑料制品有限公司型材厂的全民职工。
2000年5月，曾某因在生产过程中与公司发生争议被停职检查。
同年11月23日，沈阳某塑料制品有限公司以曾某私自离职去外单位工作为由，作出对曾某的除名决定。
该决定作出后，沈阳某塑料制品有限公司一直没有向曾某送达。
2003年6月2日，曾某要求上班工作时才知道公司已对其除名，并，拿到了除名决定书的复印件。
于是，曾某于当日到沈阳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，该仲裁委员会以仲裁申请超过仲裁时效为由不予受理。
故曾某向人民法院提起诉讼，并要求沈阳某塑料制品有限公司恢复其职工身份，并支付其被停职、除名期间的工资、办理保险等事项。
问题：
1、什么是合同终止？
2、在建筑工程活动中常常发生合同终止的情形，试论述合同终止的原因。
Pg123。