保证保险合同中的投保人是

合集下载

建设工程施工合同履约保证保险(太保)

建设工程施工合同履约保证保险(太保)

中国太平洋财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险(A款)条款中国太平洋财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险(A款)条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标,与招标人签订《建设工程施工合同》的,具有相应建筑施工企业资质的当事人,即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人)。

第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人。

保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分,投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保,保险责任应当在保单或批单中载明:(一)投标保证(二)履约保证(三)支付保证第五条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,因下列情形之一:(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件;(二)中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;(三)投保人弄虚作假行为,但尚未构成犯罪;(四)投保人与其他投标人相互串通投标,但尚未构成犯罪;(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形;给被保险人造成经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

第六条履约保证根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一:(一)投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的;(二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;(三)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准,私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;(四)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作,造成工期延误的;(五)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的;(六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的;(七)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的;给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

福师《保险学》在线作业一答卷

福师《保险学》在线作业一答卷
A.保险代理人负赔偿责任
B.保险人负赔偿责任
C.保险经纪人负赔偿责任
D.投保人负赔偿责任
答案:B
7.被保险人在宽限期内死亡,保险人将( )。
A.不给付保险金
B.给付保险金,但要扣除欠缴保费及利息
C.解除保险合同
D.给付全部保险金,不扣除欠缴保费
答案:B
8.保险公司在赔偿了某财产保险基本险合同的被保险人30万元之后,向其致害人追回款项32万元,则超过赔款的2万元应该( )。
A.保险当事人默契
B.保户的需要
C.保险合同
D.保险人的偿付能力
答案:C
14.原保险人与再保险人签约后,对属于再保险合同规定范围内的业务均无选择权的是( )。
A.临时再保险
B.预约再保险
C.合同再保险
D.溢额再保险
答案:C
15.保险合同的客体是( )。
A.投保人
B.保险利益
A.射幸合同
B.双务合同
C.要式合同
D.最大诚信合同
答案:ABCD
30.保险合同中保费多少由( )等方面决定。
A.保险金额
B.保险价值
C.保险费率
D.保险利益
答案:AC
31.重复保险的分摊方式包括( )。
A.全额赔付分摊式
B.限额责任分摊式
C.顺序责任分摊式
D.比例责任分摊式
24.普通家庭财产保险包括( )两个险别。
A.灾害损失保险
B.家庭财产两全保险
C.盗窃保险
D.第三者责任险
答案:BC
25.利息的计算在人寿保险中非常重要,通常,计算利息的基本因素包括( )。

保险名词解释

保险名词解释

绝对免赔额(率)赔偿方法:保险人规定一个免赔额或免赔率,当保险财产受损程度超过免赔限度时,保险人扣除免赔额(率)后,只对超过部分负赔偿责任。
相对免赔额(率)赔偿方法:保险人规定一个免赔额或免赔率,当保险.财产受损程度超过免赔额(率)时,保险人按全部损失赔偿,不作任何扣除。
保险代位:保险人取代投保人对第三者的求偿权(又称"追偿权")或对标的的所有权。
诉讼:解决争议的一种最激烈的方式,是指保险合同当事人的任何一方按法律程序,通过法院对另一方当事人提出权益主张,由人民法院依法定程序解决争议、进行裁决。
最大诚信:当事人真诚地向对方充分而准确地告知有关保险的所有重要事实,不允许存在任何虚伪、欺骗和隐瞒行为。
最大诚信原则:保险合同当事人订立合同及在合同有效期内,应依法向对方提供足以影响对方作出订约与履约决定的全部实质性重要事实,并绝对信守合同订立的约定与承诺。否则,受到损害的一方,按民事立法规定可以此为由宣布合同无效,或解除合同,或不履行合同约定的义务或责任,甚至对因此而受到的损害还可要求对方予以赔偿。
损失分摊原则:在重复保险情况下,被保险人所能得到的赔偿金由各保险人采用适当的方法进行分摊,从而所得的总赔偿金额不得超过实际损失额。
比例责任制(又称"保险金额比例分摊制"):将各保险人所承保的保险金额进行加总,得出各保险人应分摊的比例,然后按比例分摊损失金额。
限额责任制(又称"赔款额比例责任制"):保险人分摊赔款额不以保额为基础,而是按照在无他保的情况下各自单独应负的责任限额进行比例分摊赔款。
保险金额:保险人承担赔偿或给付责任的最高限额,赔偿金额不能高于保险金额。
限额责任赔偿方法:保险人只承担事先约定的损失额以内的赔偿,超过损失限额部分,保险人不负赔偿责任。

中国人民财产保险股份有限公司合同履约保证保险条款.pdf

中国人民财产保险股份有限公司合同履约保证保险条款.pdf

附件1:中国人民财产保险股份有限公司合同履约保证保险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。

保险责任第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

责任免除第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱;(二)核爆炸、核子辐射和放射性污染;(三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;(四)行政行为或司法行为;(五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿:(一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销;(二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除;(三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同;(四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的;(五)被保险人未履行合同中约定的义务;(六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。

第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用;(二)被保险人的间接损失;(三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。

赔偿限额、免赔额(率)第七条本保险的赔偿限额为保险人承担赔偿责任的最高金额,由投保人和保险人协商确定,并在保险单中载明。

第八条本保险合同的免赔额(率)由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

合同履约保证保险条款

合同履约保证保险条款

合同履约保证保险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。

保险责任第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

责任免除第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱;(二)核爆炸、核子辐射和放射性污染;(三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;(四)行政行为或司法行为;(五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿:(一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销;(二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除;(三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同;(四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的;(五)被保险人未履行合同中约定的义务;(六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。

第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用;(二)被保险人的间接损失;(三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。

赔偿限额、免赔额(率)第七条本保险的赔偿限额为保险人承担赔偿责任的最高金额,由投保人和保险人协商确定,并在保险单中载明。

第八条本保险合同的免赔额(率)由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间第九条保险期间以保险单载明的起讫时间为准,最长不超过一年。

《保险法》期末考试a试题及参考答案

《保险法》期末考试a试题及参考答案

……………………装…………………………………订…………………………线……………………………一、名词解释(每题4分,共20分)1、再保险:2、保险金额:3、雇主责任保险:4、不足额保险:5、复效条款:二、判断题(每题2分,共20分)1、根据我国《保险法》的规定,在人身保险合同中,解除合同,保险人按照合同约定退还保险单的现金价值。

2、在财产保险中,保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的,保险人可以向被保险人追偿。

3、按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单,未经被保险人书面同意,只可以转让,不得质押。

4、在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境外保险的,应当向中华人民共和国境内的保险公司投保。

5、保险公司资金运用的具体管理办法,由保险监督管理机构按照有关规定制定。

6、保险人对被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求进行核定后,对属于保险责任的,在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后十日内,履行赔偿或者给付保险金义务。

7、投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故,承担赔偿或者给付保险金的责任,但不退还保险费。

8、在财产保险合同中,被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

9、根据我国《保险法》的规定,保险人未及时履行赔偿或者给付保险金义务的,除支付保险金外,应当赔偿被保险人或者受益人因此受到的损失。

……………………装…………………………………订…………………………线……………………………10、在人身保险合同中,受益人依法丧失受益权或者放弃受益权,没有其他受益人的,被保险人死亡后,保险金将由保险人独立进行处理。

三、简答题(每题10分,共30分)1、保险保障基金与保险保证金的异同。

2、人寿保险合同中投保人的资格。

3、保险合同具有一般合同的共同法律特征。

保证保险合同的法律性质研究

保证保险合同的法律性质研究
系 。 ” ( ) 保证 说 二

保 证 保险 合 同的概 念界 定

( ) 定 义 一 所谓保证保 险 , 是指债务 人与保险人 签订保险合 同, 如果债务人不能 向其债权 人履 行 债 务 ,则 保 险 人就 向债 权 人 承 担 保 险责任的保险形式 。 例如在分期付款购房购车的买卖合同 中,由分期付款买卖合同的买方 ( 债务人) 投保 ,以分期付款买卖合同的卖方 ( 债权 人 ) 作为 被 保 险人 ,保 险 人 承保 分 期 付 款 买卖合 同之买方 ( 债务人)的付款风 险一 债务人未能依约履行付款 义务 而造成被 保险人 ( 卖方 ) 的损失时 , 由保险人承担保 险 责任 ,负 责 向被 保 险人 偿 付 所 欠 余 款 。 ( ) 立 法 规定 二 . 0 年 之 前 的保 险法 对 保 证 保 险 并 没有 9 明 文 规定 ,只 有 在 一 些 部 门 规章 中是 把 保 证保险作为财产保 险的一个险种的。0 年 9 新修订的保 险法 中增加了关于保证保 险的 规 定 ,在 第 四章 保 险 经 营 规 则第 九 十五 条 第二款保险公司的财产保险业务 中规定了 财产损失保险、责任保 险、信用保险、保 证保 险等保险业务形式 。
【 关键 词】
保 证 保 险合 同 ;保 险 说 ;保 证 说

保 险公司与神龙汽车公司签订 的 分期付 款购车保险协议》 是双方 当事人依据 中 , 华 人 民共 和 国保 险 法 的 规 定 而成 立 的保 险合 同 ,神 龙 汽车 公 司 是 投 保 人 ,华 泰 保 险公司 是保 险人 。在保 险合 同法律 关系 中 ,其他 民事 合 同的 权 利义 务 虽 是 保 险人 确定承保条件的基 础,但其不能改变两个 合 同在实体和程序上的法律独立 眭,其他 民事合 同与保 险合 同之 间不存 在主从 关

保险学

保险学

在《保险法》中保险的定义是:保险是一种与风险相连而与冒险无关的制度。

―保险‖就是以集中起来的保险费建立保险基金,用于补偿被保险人因自然灾害或意外事故所造成的损失或被保险人因年老、伤残、疾病、死亡等给付保险金的一种方法。

4、保险合同的主体与客体(1)保险合同的主体1)保险合同的当事人a.投保人投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

投保人订立保险合同常见的情况有两种:a) 投保人为自己的利益而签订的保险合同。

如以自己所有的房屋投保火灾保险,合同所产生的权利和义务是由自己承担或承受。

b) 投保人为他人的利益而签订的保险合同,也就是说由保险合同所产生的权利(如保险金请求权)属于他人,而不属于投保人,投保人仅负有缴付保险费的义务。

b.保险人保险人是指与投保人订立保险合同并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

它的权利是在经营保险业务中收取保险费;它的义务是在保险事故发生时赔偿损失或给付保金2)保险合同关系人a.被保险人被保险人是指其财产或人身受保险合同保障,享受保险金请求权的人。

被保险人的条件是:在财产保险中,被保险人应当是对保险标的依法享有特定权利或相关利益的人。

在人身保险中,被保险人应以其身体机能或寿命为保险标的的人。

b.保险受益人保险受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定享有保险金请求权的人(以保险单证为依据,顺位继承、份额继承3)保险合同的辅助人a.保险代理人b.保险经纪人c.保险公估人(2)保险合同的客体保险合同的客体是保险合同当事人的权利义务共同指向对象。

保险合同的客体不是保险标的本身,而是体现于该标的(财产或人身)上的利益,即可保利益。

财产保险合同的可保利益取决于投保人对保险标的所具有的为法律所承认的经济利益,如所有权、占有权、抵押权等关系,可保利益的大小根据保险标的的经济价值大小而定。

人身保险合同的可保利益则取决于投保人与保险标的的人身关系或经济利害关系,如父母、配偶、债务人等,可保利益的大小由双方约定的。

中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同

中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同

中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标,与招标人签订《建设工程施工合同》的,具有相应建筑施工企业资质的当事人,即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人)。

第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人。

保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分,投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保,保险责任应当在保单或批单中载明:(一)投标保证(二)履约保证(三)支付保证第五条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,因下列情形之一:(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件;(二)中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;(三)投保人弄虚作假行为,但尚未构成犯罪;(四) 投保人与其他投标人相互串通投标,但尚未构成犯罪;(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形;给被保险人造成经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

第六条履约保证根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一:一)投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的;(二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;(三)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准,私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;(四)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作,造成工期延误的;(五)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的;(六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的;(七)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的;给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

真题模拟考试:2021 保险法真题模拟及答案(3)

真题模拟考试:2021 保险法真题模拟及答案(3)

真题模拟考试:2021 保险法真题模拟及答案(3)1、根据我国有关法律规定,可以被暂予监外执行的罪犯包括()。

(多选题)A. 赵某,已经怀孕B. 孙某,手臂受到轻微伤C. 李某正在哺乳自己婴儿D. 周某生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的E. 李某患有严重疾病需要保外就医试题答案:A,C,D,E2、关于海上船舶保险合同特征的正确说法有 ( )(多选题)A. 保险事故发生频率低B. 风险相对集中,损失金额大C. 船舶保险单不随船舶所有权的转让而转让D. 以承保船舶水上风险为限E. 船舶保险承保范围广泛,包括船舶责任保险和损失保险等试题答案:B,C,D,E3、从历史来看,保险的发展次序为 ( ) (单选题)A. 从海上保险到陆上财产保险再到人身保险B. 从海上保险到人身保险再到陆上财产保险C. 从陆上财产保险到人身保险再到海上保险D. 从人身保险到陆上财产保险再到海上保险试题答案:A4、1988年3月,____在深圳成立,结束了中国人民保险公司独揽保险经营业务的历史。

( ) (单选题)A. 中国平安保险公司B. 中国财产保险公司C. 中国太平保险公司D. 中国人寿保险公司试题答案:A5、下列属于意外伤害保险特征的是 ( )(多选题)A. 灵活性B. 短期性C. 保险费一般具有储蓄功能D. 保险费的厘定与被保险人的年龄无关E. 保险费一般不具有储蓄功能试题答案:A,B,D,E6、我国《保险法》最新一次修订是在 ( ) (单选题)A. 2 006年7月B. 2009年2月C. 2009年7月D. 2010年3月试题答案:B7、下列关于人寿保险的表述,正确的是()(单选题)A. 人寿保险提供了一种社会保障制度B. 人寿保险合同只限于风险保障C. 分红保险不属于人寿保险合同D. 人寿保险不具有储蓄特点试题答案:A8、王某为自己投保人寿保险,约定长子甲与次子乙为受益人,一次甲因家务与王某打斗并致其死亡。

保证保险合同及其相关法律问题

保证保险合同及其相关法律问题

确实保证 ( U E Y B N S R T O D)保险合 同 ,是指被 保险人于不 履行法律 或合同 义务给权 利人造成损失 时 ,由保 险人负 赔偿责任 的财产保 险合同 。该合 同以法 律义 务或债 务的存在 为前提 ,保 险人居 于保证 人的地位 ,投 保人有 义务向保险 人提供 有关证明其 偿负能 力的各种证明 材料 。 该类保险 合同主要有 : 合同保证保 险合 同 、行政保证 保险合 同及 司法保证 保险 合同 。履约保 证保险 合同为合 同保 证保险 合同的基本形式 , 照该合同 , 依 保 险人为担保债 务人履行合 同义务的保证 人, 义务人是投保人 ( 被保证 人 )权 利人 , 为保证 保险合同的受 益人。
险人负赔偿 责任的合同 。 言之 , 换 保险人
作 为被 保 险 人 的 保 证 人 提 供 担 保 而 成 立
的合 同 , 在该 合同项下 , 投保 人按 约定向 保险 人支付保险 费 ,因被保证人违 反合 同约定致使权利 人受到损失 的 ,由保险 人负责赔偿的合同 。
保 证 保 险 ( O D I U AN E 发 源 B N N R C )
善 其 组 织 内部 管 理 ,不 给 员工 渎 职 提 供
诱因。
在同一案件 中同时 出现保 证保险 合同和 保证 合同的情况下 ,对 案件定性 更容 易
产生分歧 。因此研 究两者的共性和 不同 点在实践 中具 有重要意义 。 第一 , 同主体不 同。 证合同是保 合 保 证人 为担 保义务 人履行债务而 与权利人 订立 的合同 , 因此 , 保证 合同的当事人是 主合 同的权利人 和保证人 ,主 合同的义 务人 ( 被保证人 )不是保证 合同的 当事 人, 其保证人既可 以是 自然人 , 也可 以法 人; 而保证保 险合同的保 证人 ( 险人 ) 保 必 须是依法成 立的具有法人 资格的保险 公司 。保证保 险合同的 当事 人涉及三方 当事 人 , 即作 为被保证 人的投保人 、 权利 人( 受益人 ) 和保证 人( 保险人 ) 在美国 , 。 承办该项业 务必 须有 国家 保险行政管理 部门审批 ,政 府对这 种特 许权的控制 比 较严格 ,美国财政部每 年要对保证保 险 人 资格 审 查 ,通过 审 查 的 公 司予 以公 布。 同时 , 每家公司承保该 类业 务都有明

真题考试:2020 保险法真题及答案(3)

真题考试:2020 保险法真题及答案(3)

真题考试:2020 保险法真题及答案(3)1、甲公司向当地保险公司投保了企业财产火灾保险,某日甲公司发生火灾损失1万多元。

经公安消防部门认定起火原因是甲公司工作人员使用电炉所致。

当地公安局曾多次通告:“公司的库房一律不准使用电炉”。

下列说法正确的是 ( ) (单选题)A. 因火灾属于保险范围内的危险,故保险公司负有赔偿的责任B. 因火灾是其工作人员的过失行为所致,故保险公司负赔偿责任C. 因被保险人未履行维护财产安全的义务,故保险公司可以拒绝赔偿D. 因保险事故系被保险人重大过失所致,保险公司可降低给付的保险金额试题答案:C2、下列属于机动车交通事故责任强制保险合同中第三人的是 ( ) (单选题)A. 被保险人的家庭成员B. 被保险人的朋友C. 被保险机动车上的旅客D. 被保险机动车上的驾驶员试题答案:B3、根据我国《保险法》的规定,保险合同中规定的保险人责任免除产生效力的前提条件是(单选题)A. 保险人在订立合同时向投保人明示保证B. 保险人在合同中明确列明C. 保险人在订立合同时向投保人明确说明D. 保险人在合同中承诺保证试题答案:C4、德国全面建立保险法律制度是 ( ) (单选题)A. 1731年的《汉堡保险及海损条例》B. 1794年的《普鲁士普通法》C. 1900年的《德国商法典》D. 1900年的《德国民法典》试题答案:C5、作为保险合同的主体,被保险人必须在保险合同中做出明确规定。

通常确定被保险人的方式主要有(多选题)A. 在保险合同中明确列出被保险人的名字B. 以变更保险合同条款的方式确认被保险人C. 采取订立多方面适用的保险条款确认被保险人D. 由保险人指定被保险人E. 由受益人指定被保险人试题答案:A,B,C,D6、为了在人寿保险中控制风险,保险人通常不予承保的对象是【】(单选题)A. 怀孕前三个月的妇女B. 大型国食的矿井工人C. 退役的特种兵军人D. 恶性肿瘤患者试题答案:D7、保险合同属于【】(单选题)A. 典型双务合同B. 非典型双务合同C. 单务合同D. 非典型单务合同试题答案:B8、下列关于保险职能表述不正确的是 ( ) (单选题)A. 分担风险的职能B. 投资分红的职能C. 经济补偿的职能D. 防灾防损的职能试题答案:B9、关于保险人支付必要合理费用的义务,下列说法中正确的有【】(多选题)A. 保险人承担的施救费用可以发生在保险事故发生之前,也可以发生在保险事故发生之后B. 施救费用存保险金额以外另行计算,但保险人对合计金额超过保险金额的部分可以不予承担C. 为查明和确定保险标的损失程度而进行专业调查和评估,其中所需的必要合理费用应由保险人承担D. 责任保险的被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起诉讼所支出的诉讼费,由保险人承担E. 责任保险的被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁所支出的仲裁费用,由保险人承担试题答案:C,D,E10、暂保单一般的有效期不超过(单选题)A. 30天B. 60天C. 90天D. 120天试题答案:A11、保险合同属于【】(单选题)A. 典型双务合同B. 非典型双务合同C. 单务合同D. 非典型单务合同试题答案:B12、被保险人(债务人、义务人)根据权利人(债权人)的要求保险人申请担保自己信用的保险称为(单选题)A. 责任保险B. 信用保险C. 雇主责任保险D. 保证保险试题答案:D13、当前监管我国保险业的机构是 ( ) (单选题)A. 中国人民保险公司B. 中国人民银行的保险司C. 中国保监会D. 中国证监会试题答案:C14、罗某是某寿险公司重大疾病险的被保险人,在一次单位体检中几乎从不参加体检的罗某也在体检队伍中,体检中发现其患有肝癌而且已到晚期,保险人在核赔中发现罗某平时的活方式非常糟糕,结果导致如此严重的后果。

信用保险合同的投保人是谁出口信用保险合同

信用保险合同的投保人是谁出口信用保险合同

信用保险合同的投保人是谁出口信用保险合同信用保险合同的投保人是谁?这个问题,问的很模糊,没有指向性呀。

投保人一般是被保险人,比如出口信用保险项下,一般为出口商、合同卖家等。

中国出口信用保险公司财务部待遇怎么样?员工有什么区别,分不分国企正式或者合同工的?首先,中信保的员工肯定是分正式工跟合同工的,分别是有编制的员工,以及三方员工。

其次,财务部的待遇,如果在总部,那应该还可以,也比较固定,不过工作真心很累,很烦;如果是在各地的分公司,工作照样累,具体的待遇也有差别,但收入也是由司员等级对应的等级工资加上一些福利报销加上季度和年终的奖金构成,奖金不是固定的,是按照分公司业务部门的平均值来核算。

再次,中信保的工作,如果你来,得先有思想准备,这不是一个传统国企,没有想象中那种很悠闲很舒适的办公环境和办公方式,通常我们都是一人干好几个人的活,拿的钱一点不比外面的公司多,只不过就是跳槽时能让人看到,咱是出自“正规公司”,“背景较好”这样的情况。

拿到哪个地方的offer了?信用保险合同如何缴纳印花税依据(88)国税地字第037号文件第三条规定,对责任保险、保证保险和信用保险合同,暂按定额五元贴花。

因此,对于信用保险合同只需按份五元贴花完税。

出口信用保险是否交印花税●交,出口信用保险交印花税。

出口信用险免征营业税,所得税先征后返。

●原因:不交的是涉及农林作物、牧业畜类保险业务。

●政策法规依据:出口信用保险属于财产保险类业务。

『『关于财产保险合同的贴花问题』』目前,保险公司的财产保险分为企业财产保险、机动车辆保险、货物运输保险、家庭财产保险和农牧业险五大类。

为了支持农村保险事业的发展,照顾农牧业生产的负担,除对农林作物、牧业畜类保险合同暂不贴花外,对其他几类财产保险合同均应按照规定计税贴花。

其中,家庭财产保险由单位集体办理的,可分别按个人投保金额计税。

【摘自《国家税务局关于对保险公司征收印花税有关问题的通知》([88]国税地字第037号)】对责任保险、保证保险和信用保险合同如何征收印花税【网络综合- 注册税务师考试】根据国家税务总局《关于对保险公司征收印花税有关问题的通知》(国税地字[1988]037号)第三条的规定,对责任保险、保证保险和信用保险合同,暂按定额五元贴花。

保证保险是保险,不是担保

保证保险是保险,不是担保

保证保险是保险,不是担保所谓保证保险,是指债务人与保险人签订保险合同,如果债务人不能向其债权人履行债务,则保险人就向债权人承担保险责任的保险形式。

保证保险的投保人是借款合同的债务人,被保险人是借款合同的债权人。

从外观上看,保证保险与保证非常相似,有观点认为保证保险就是保险公司作为保证人的一种担保。

我国自上世纪90年代以来,随着汽车、住房等耐用消费信贷市场的发展,各家财产保险公司相继开办了分期付款购车、购房等保证保险业务。

但是由于对此类保险定性有争议,法律适用规则不明确,在实践中暴露出许多问题。

梁慧星先生于2006年3月1日在《人民法院报》发表了题目为《保证保险合同纠纷案件的法律适用》的文章,[1]对于保证保险的性质和法律适用问题进行了论述。

笔者不太赞同该文的某些观点,于是不揣浅陋也发表自己的粗浅看法,就教方家。

为行文方便,下文把梁慧星先生的此文称为梁文。

一、关于保证保险的性质梁文认为,保证保险合同“是借用保险合同的形式,实现担保债务履行的目的。

换言之,保证保险合同,……是采取保险形式的一种担保手段。

”其理由主要有二:其一,“投保人自己对于保险标的并不具有保险利益,与《保险法》第12条关于投保人对保险标的应当具有保险利益的规定,显然不合。

”其二,“保险事故之是否发生,取决于投保人自己的主观意愿”,违反“保险事故必须是客观的、不确定的、偶然发生的危险”的保险法原理。

笔者认为,保证保险虽然与一般的财产保险比较而言具有某些特点,但是它依然符合保险法的基本原理,就是“本来意义上的保险合同”,而非担保法意义上的担保。

现通过如下三个问题的回答进行论证:第一,保证保险的投保人真的没有保险利益么?保险利益在财产保险中一般是指投保人或者被保险人对于保险标的利害关系,也就是保险事故发生时可能遭受的损失。

保险利益必须被法律所认可,且可以确定。

保险利益原则的真正目的在于限制损害填补的适用、避免赌博行为和防范道德危险。

[2]由于只有被保险人或者受益人才有可能因保险而获得利益,也才有可能由此而不当得利,因此保险利益的享有者应该是被保险人或受益人,而非投保人。

信用保证保险试题

信用保证保险试题

一.信用保证保险习题1.信用保险是由()向保险人投保的一种保险。

A.权利人B.债务人C.中介人D.保证人2.从业务内容看,信用保险一般分为()A.国内信用保险 B.出口信用保险 C.投资信用保险D.个人信用保险 E.企业贷款信用保险3.国内信用保险的承保标的是()。

A.中介人的商业信用B.保险人的商业信用C.被保证人的商业信用D.投保人的商业信用4.贷款信用保险中的投保人是()。

A.政府B.银行C.企业D.个人5.短期出口信用保险的信用期不超过()天。

A、90天B、180天C、270天D、360天6.在出口合同执行过程中发生的()损失,短期出口信用保险负责赔偿。

A.货物运输险项下所致的B.汇率变动所致的C.被保险人违约或违法所致的D.买方国限制汇兑所致的E.买方拖欠货款,逾期3个月所致的F.买方所在国颁布延期付款令所致的G.被保险人错发货物,买方拒收所致的7.雇员忠诚保险承保的不诚实行为指()A、贪污B、盗窃C、欺诈 D.伪造 E.隐匿 F.违背职守8.雇员忠诚保险的投保人是( ),被保险人是( ) A.雇员 B.雇主9.投资保险的保险责任中不包括()。

A.汇兑风险B.征用风险C.信用风险D.战争风险10.保证保险的种类有( )A.雇员忠诚保证保险B.确实保证保险C.质量保证保险11.总括保证保险属于( )A.雇员忠诚保证保险B.确实保证保险C.质量保证保险D.雇员忠诚保险12.确实保证的业务种类有()A.诉讼保证B.质量保证C.许可证保证保证D.受托保证E.存款保证F.贷款保证G.公务员保证13.产品质量保证保险的除外责任有( )。

A.产品购买者故意行为引起的损失B.不按说明书使用产品而造成的产品本身损失C.使用者更换缺陷产品的费用D.使用者修理缺陷产品所蒙受的损失E.因产品质量导致用户的人身伤害和财产损失14.存款保证保险的投保人是()15.信用保险比保证保险的风险程度()16.个人信用保险中的被保证人是()17.诚实保证保险包括()、()、()、()和()五类18.信用保险和保证保险的承保基础都是对()的资信情况进行严格审查。

保险合同的当事人是什么

保险合同的当事人是什么

保险合同的当事人是什么
保险合同的当事人是什么
保险合同的当事人是保险人和投保人。

根据《保险法》第十条规定,保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

投保人是指与保险人订立保险合同,并按照合同约定负有支付保险费义务的人。

保险人是指与投保人订立保险合同,并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

第十三条第一款规定,投保人提出保险要求,经保险人同意承保,保险合同成立。

保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证。

1。

最新货物运输保险中的投保人和被保险人

最新货物运输保险中的投保人和被保险人

最新货物运输保险中的投保人和被保险人篇一:中国保监会关于承运人是否可以作为货物运输保险合同中的被保险人篇一:承运人能否作为货运险的被保险人承运人能否作为货运险的被保险人(外两篇)中国保险报 2011-01-061.货损可能得不到保险公司的赔偿。

例如,由于承运人超高违章装载造成汽车倾覆,致使货物损失,根据1981年及1997年人保“陆上、公路货物运输保险条款”,以货主为被保险人的,属于“保险责任”范围。

因为对其来讲是属于“意外事故”,货物能得到足额赔付,保险公司赔付后向承运人追偿;但如果是以承运人为被保险人的,就得不到赔偿,因为不构成意外事故,是被保险人可以预料和控制的,是其“故意行为或过失”造成的,属于保险责任免除的范围。

2.货物有可能得不到足额赔偿的保障。

由于承运人只对货主依法应负的赔偿责任有保险利益,因此,发生同样的保险事故,如是以货主为被保险人的,只要是保险事故,包括洪水、暴风等不可抗力的自然灾害造成货损,就能得到保险人足额赔付。

但如是以承运人为被保险人的,保险公司就应该只负责承运人根据法律法规或运输协议中规定的其应承担的赔偿责任,例如,由于洪水等不可抗力造成货物损失,承运人是免责的,保险公司也就不负赔偿责任,因为作为被保险人的承运人无损失;由于承运人非故意行为造成的货损,根据有关法律法规或运输协议,承运人可以享受责任限制,保险公司也应仅赔付其应赔付的金额,这样,对于货物损失本身就得不到足额赔偿保障。

3.对保险公司追偿工作带来不利的影响。

《保险法》和保险条款都赋予了保险人行使代位求偿的权力。

但是,以承运人为被保险人的货物运输险合同,在某些案件或是说在某种程度上是对保险人行使代位求偿权的否定。

例如,由于司机采取措施不利,造成追尾致使货物损坏,这种情况就不属于除外责任,保险公司赔付后却无法向作为被保险人的承运人追偿,这也损害了保险公司的合法权益。

保险人同意以承运人为被保险人的运输保险,如何规避风险:1.应要求承运人将其全部运输货物在本公司投保。

保证保险

保证保险

保险误区
保证保险在中国属于一种全新伪业务,主要应用于消费贷款业务之中,有效防范和化解了银行的信用风险。 但好景不长,因消费者恶意逃债严重,保险公司陷入众多诉讼之中且追偿难度极大,人保总公司不得不于去年将 该业务叫停。保证保险为何在中国遭遇此尴尬?原因如下:
对保证保险认识不清
中国理论界对保证保险的认识极为混乱,这可以从相关学者的著述中得以佐证,甚至有学者将保证保险与信 用保险相混淆,进而出现“信用保证保险”一说。理论界认识误区之源头在于将保险职能与保险公司职能混为一 谈,误以为保证保险既然由保险公司开办,又冠以保险之名,应属保险之一种无疑。殊不知保险体现的是一种风 险分散职能,通过保险公司这一中介而实现,这是保险生命之所在。而保险公司既是一个保险组织,又是一个金 融机构,作为一个保险组织,成为风险分散的中间机构;作为一个金融机构,其与其它金融机构一样具有融通资 金的职能,如投资。所以保险公司除从事保险业务外,还可以从事其它非保险业务。认为保险公司的业务都是保 险业务,势必将保证保险视为保险并随便加以应用,其结果是忽视了风险评估,从而加大了保险公司的经营风险。
与保证的不同
0 1
主体资格
0 2
合同目的
0 3
合同内容
0 4
责任性质
0 6
抗辩权力
0 5
债产生的原 因
1
运行方式
2
合同对价
3
责任承担前提
4
合同的地位
5
承担责任
保险人为特殊主体,保险人是经过保险监管机关批准享有保证保险经营权的商业保险公司。保证人为一般主 体,除了《担保法》规定禁止作保证人以外的一切自然人、法人或其它组织均可作为保证人。
保证保险的权利义务及法律依据保证保险合同是与主合同(消费贷款合同)处于并存关系,属于双方有偿合 同,一经成立便产生独立的权利义务关系。保险人履行保险责任是以收取保险费为前提,而被保险人应承担一定 的义务,保险人在履行赔偿义务时,可按保险条款免责和享有一定比例的免赔。保证保险作为一种保险形式,处 理其纠纷的法律依据是保险法和相应的保险条款约定。保证保险的适用及程序保证保险是一种财产保险,是当事 人之间的一种商品交换关系,保险人通过开展保险业务化解和分散商业风险,换取商业利润,而被保险人要求保 险人支付保险赔偿金时,必须按保证保险合同条款约定的程序向保险人求偿,保险人应当依保险条款支付保险金。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

竭诚为您提供优质文档/双击可除保证保险合同中的投保人是
篇一:合同履约保证保险条款
中国人民财产保险股份有限公司
合同履约保证保险条款
总则
第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。

保险责任
第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

责任免除
第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:
(一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱;
(二)核爆炸、核子辐射和放射性污染;
(三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;
(四)行政行为或司法行为;
(五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿:
(一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销;
(二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除;
(三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同;
(四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的;
(五)被保险人未履行合同中约定的义务;
(六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。

第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用;
(二)被保险人的间接损失;
(三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。

赔偿限额、免赔额(率)
第七条本保险的赔偿限额为保险人承担赔偿责任的最
高金
额,由投保人和保险人协商确定,并在保险单中载明。

第八条本保险合同的免赔额(率)由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间
第九条保险期间以保险单载明的起讫时间为准,最长不超过一年。

保险人义务
第十条本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十一条保险事故发生后,投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十二条保险人收到被保险人的赔偿请求后,应当及时
就是否属于保险责任作出核定,并将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务
第十三条投保人应履行如实告知义务,如实履行保险人就有关情况提出的询问,如实填写投保单。

第十四条投保人应在保险责任起始日前一次性交清全
部保险费。

第十五条投保人开展与投保合同相关的业务,应遵守相关
法律及行政法规。

若存在有关规定的,应取得主管部门的审批、认定资格;
第十六条在保险合同有效期内,如投保人履约能力发生重大变化,履约风险显著增加的,投保人应当按照保险合同的约定及时通知保险人,保险人可以按照保险合同约定增加保险费或者解除保险合同。

第十七条投保人投保时应向保险人提供以下资料:
(一)投保人资质证明材料或相关监管机构同意投保人开办有关业务的证明材料;
(二)投保人与被保险人签订的合同;
(三)被保险人相关信息;
(四)保险人要求提供的其他相关材料。

第十八条投保人发生下列情况之一,应事先书面通知保险人,并征得保险人同意:
(一)投保人与所投保合同有关的业务经营范围、经营情况发生重大改变;
(二)与被保险人签订的相关合同内容发生实质性改变,包括合同主体变更、权利义务修改等。

第十九条若在投保时有相关约定,投保人应及时向保险人进行与投保合同有关的业务信息申报,包括但不限于合同项目进展情况等信息。

第二十条发生保险事故,投保人、被保险人应当及时通知保险人。

第二十一条发生保险事故后,投保人、被保险人应向保险人提供下列证明和资料:
(一)保险单正本;
(二)索赔申请书;
(三)被保险人详细信息(适用于多个被保险人);
(四)被保险人损失证明;
(五)司法机关出具的裁定书、裁决书、判决书等(适用于仲裁或诉讼确定损失的方式);
(六)投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

赔偿处理
第二十二条保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保
险人损失为基础:
(一)投保人、被保险人协商并经保险人确认;
(二)仲裁机构裁决;
(三)人民法院判决;
(四)保险人认可的其它方式。

第二十三条发生保险责任范围内的损失,保险人依照本保险合同的约定,在保险单载明的赔偿限额内,对被保险人的实际损失扣除免赔额后予以赔偿。

第二十四条被保险人取得保险赔偿金的同时,应将其对投保人的权益以及根据相关合同拥有的权益转让给保险人,保险人
篇二:20XX保险代理资格考试真题含答案
20XX保险代理资格考试真题含答案
·1、在定期死亡保险中,由于实际死亡率小于预定死亡率而产生的利益称为()。

A.理赔益
b.理赔损
c.死差益
D.死差损
答案:c
·2、某定期死亡保险的被保险人死亡时,保险人发现其投保年龄小于实际年龄(假定该被保险人的死亡原因属于保险责任),则保险人的正确处理方法是()
A.增加保险金给付
b.减少保险金给付
c.退还多收保险费
D.收取少交保险费
答案:b
·3、在营业保费等价公式法中,如果保险公公司在未
来保险给付项目中既考虑死亡率因素又考虑失效因素,那么,在精算数学中,这个定价模型被称为()
A.单重模型
b.积累模型
c.等价模型
D.双重模型
答案:D
·4、投保人投保人身保险时,保证被保险人在过去和
投保当时健康状况良好,从保证形式看,该保证属于()。

A.确认保证b.承诺保证
c.明示保证
D.默示保证
答案:A
·5、某投保人在投保时对被保险人具有保险利益,三
年后,投保人与被保险人之间的关系发生了变化,并导致投保人丧失了对被保险人的保险利益。

假设此时发生了保险事。

相关文档
最新文档