大学考试试卷《工程建设合同管理》及答案3套
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建筑工程合同管理员考试卷
建筑工程合同管理员考试卷
一、选择题
1. 建筑工程合同的类型有哪些？
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同主要包括施工合同、设计合同和监理合同。
施工合同是指承包商与业
主签订的关于工程施工的合同；设计合同是指设计单位与业主签订的关于工程设计的合同；监理合同是指监理单位与业主签订的关于工程监理的合同。
2. 建筑工程合同的主要内容有哪些？
A. 工程范围 . 工程价款 C. 工期 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同的主要内容一般包括工程范围、工程价款、工期、质量要求、违约责
任等。
其中，工程范围是指合同约定的施工内容和范围；工程价款是指合同约定的工程总
造价；工期是指合同约定的施工期限。
二、简答题
1. 请简述建筑工程合同管理的重要性。
答：建筑工程合同管理是确保工程质量、进度和投资控制的重要手段。
通过有效的合同管理，可以明确各方的权利和义务，规范各方的行为，防止纠纷的发生，保障工程的顺利进行。
同时，合同管理还可以提高企业的管理水平和经济效益，提升企业的竞争力。
2. 请简述建筑工程合同变更的程序。
答：建筑工程合同变更的程序一般包括以下步骤：由变更方提出书面变更申请，说明变更
的原因和内容；由合同管理部门审核变更申请，评估变更对工程的影响；由合同双方协商
确定变更的内容和价款；签订合同变更协议，修改原合同的相关条款。
三、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中，由于地质条件的变化，需要进行设计变更。
请问在这种情
况下，应该如何进行合同管理？。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
建设工程合同管理考试试卷及答案
建设工程合同管理考试试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应（）。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
大学建设工程合同管理题库
大学建设工程合同管理题库一、民法典基础知识在建设工程合同管理中，首先需要掌握的是民法典的基础知识。
这包括合同的定义、特点、分类以及民法典的基本原则等。
例如，合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
了解这些基础知识对于后续的合同审查、风险控制和争议解决都有着重要的指导意义。
二、建设工程合同的特点建设工程合同作为一种特殊的合同类型，具有其独特的特点。
它通常涉及较大的资金投入、较长的建设周期以及复杂的技术要求。
因此，这类合同的管理需要特别注意工程量的计算、质量标准的确定、工期的控制以及成本的预算等方面。
三、合同管理流程合同管理流程是确保工程顺利进行的关键。
从合同的起草、审查、签订到履行、变更、结算直至最终的验收，每一个环节都需要严格的管理。
题库中应包含对这些环节的具体操作流程和管理要点的提问，如如何制定合理的工期计划，如何处理合同中的变更请求等。
四、风险管理与争议解决在建设工程合同管理中，风险管理是一个不可忽视的环节。
题库应涵盖如何识别和评估潜在的风险，以及如何采取措施来预防或降低风险的影响。
同时，由于建设工程合同执行过程中可能会出现争议，题库还应包括争议解决的途径和方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
五、案例分析为了使理论知识与实践相结合，题库中还应包含一些实际案例的分析题。
通过分析具体的建设工程合同管理案例，可以帮助学习者更好地理解理论在实际中的应用，并提升解决实际问题的能力。
六、最新法规与政策解读鉴于法律法规的不断更新，题库应当及时反映最新的法律变化和政策导向。
这要求管理者不仅要熟悉现有的法律法规，还要关注最新的政策动态，以确保合同管理的合法性和时效性。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建筑工程合同管理试题
建筑工程合同管理试题
1. 关于建筑工程合同管理的原则有哪些？
2. 建筑工程合同管理的目标是什么？
3. 哪些人员在建筑工程合同管理中起到重要的作用？
4. 建筑工程合同管理中需要注意的法律问题有哪些？
5. 如何进行建筑工程合同管理中的成本控制？
6. 建筑工程合同管理中的风险管理措施有哪些？
7. 如何进行建筑工程合同管理中的质量管理？
8. 建筑工程合同管理中的合同变更如何处理？
9. 如何进行建筑工程合同管理中的进度控制？
10. 建筑工程合同管理中的报告和沟通如何进行？
11. 建筑工程合同管理中常见的纠纷及解决方法有哪些？
12. 如何评估建筑工程合同管理的绩效？
13. 建筑工程合同管理中的材料采购和供应如何管理？
14. 如何进行建筑工程合同管理的合同归档？
15. 基于建筑工程合同管理的经验教训，你觉得有哪些可以提升管理效率的方法？。
建设工程合同管理试卷5篇
建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答：建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答：合同变更的处理程序包括：提出变更申请，经过双方协商并达成一致意见后，签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例：某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程，并与业主签订了施工合同。
在施工过程中，由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸，但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中，建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益？并简述相关法律依据。
答：在此案例中，建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益：首先，建筑公司可以与业主协商解决，要求业主及时修改图纸并顺延工期；其次，如果协商无果，建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知，要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失；最后，如果业主仍然不积极解决问题，建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题（共XX题，共XX分）请结合实践论述下列主题：建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
建设工程招投标与合同管理测试题三及答案-2---副本
《建设工程招投标与合同管理》测试题三一、单项选择题（每小题1分，共20分）1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天B．投标截止时间C．投标预备会D．7天3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④D．①⑤⑥②③④4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量D．合同中的工程量5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。
A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1日D．1999年10月1日6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级7．以下不属于投标文件的内容是（D）A．投标函B．施工组织设计C．施工方案D．技术规范8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
《建设工程合同管理》习题及答案..
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
建设工程合同管理试题
高等教育自学考试建设工程合同管理试题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）A.保证B.抵押C.质押D.留置2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
（）A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段3.合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。
（）A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。
（）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.由履行义务一方承担5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。
（）A.发包人未按约定提供施工场地B.发生不可抗力C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。
（）A.协议书B.招标文件C.投标书D.质量保修书7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（）A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（）A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其违约行为承包商承担连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
建设工程合同管理题库含答案解析
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强（）管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是（）。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠（）来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下，主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标，描述不正确的是（）。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下，主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多，体现了建设工程合同的（）。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响，因此要求合同具有（）。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨，导致施工无法进行，使得工期延长了1个月，这是由（）决定的。
建设工程合同管理考试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C：合同鉴定的效力不限于我国国D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。
合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A:同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A:和解B：民间调解C：行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。
A:容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
哈工大-建设工程合同管理-期末考试试卷及答案
建设工程合同管理考核题及答案提交时间段：2016-04-14 至2016-05-22一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位2.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产3.合同法律关系内容包括( B )。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( D )。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A. 10B. 10.5C. 11D. 11.58.合同生效应当具备的条件不包括( D )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式9.在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年12月考试工程建设合同管理第一次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）1. 招标投标法规定,招标方式可分为（）.A. 公开招标B. 行业内招标C. 地区内招标D. 议标2. FIDIC合同条件规定,索赔事件发生后,承包商应当在（）天内,以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知.A. 28B. 56C. 70D. 843. 施工索赔从索赔的目的来看有（）.A. 质量索赔B. 数量索赔C. 工期索赔D. 综合索赔4. 合同法律关系的客体是指（）A. 合同的当事人B. 合同双方的权利C. 合同双方的义务D. 合同的标的5. 一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议.但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）.A. 提出变更方承担B. 对方承担C. 双方平均分担D. 提出变更方按较大比列承担6. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（）.A. 发包人未按约定时间提供施工场地B. 非承包人原因工程停建C. 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天D. 当事人协商一致7. 由于客观条件限制,法定代表人不能亲自签订合同,可采取（）方式订立合同.A. 转让代理B. 指定代理C. 委托代理D. 法定代理8. 合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A. 法人B. 法人和其他组织C. 自然人D. 自然人、法人和其他组织9. 公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）.A. 编制招标文件B. 进行资格预审C. 进行公开开标D. 组织现场考察10. 一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用（）方式选择设计单位.A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 直接委托11. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量12. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标13. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管14. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位15. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的（）天内发出中标通知书.A. 5B. 7C. 10D. 15二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）1. 《招标投标法》规定招标方式有（）.A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 直接委托E. 询价、报价、签订合同2. 施工索赔从索赔的目的来看可分为（）.A. 质量索赔B. 数量索赔C. 工期索赔D. 费用索赔E. 综合索赔3. 合同的转让包括（）.A. 合同债权的转让B. 合同债务的转移C. 合同债权债务概括转让D. 合同内容的修改E. 合同内容的调整4. 在招标准备阶段,招标人主要工作包括（）.A. 工程报建B. 编制招标文件C. 选择招标方式D. 进行资格预审E. 发布招标公告5. 工程建设合同是（）合同.A. 主合同B. 从合同C. 诺成合同D. 实践合同E. 无偿合同6. 根据我国有关法律规定,监理单位与（）单位不得有隶属关系或者其它厉害关系.A. 承包施工B. 材料供应C. 设备供应D. 构配件供应E. 委托监理7. 进行施工招标应满足的条件包括（）.A. 概算已批准B. 有满足施工需要的施工图纸C. 已选择了监理单位D. 建设资金来源已落实E. 已有建筑许可证8. 合同法律关系的客体,包括（）.A. 行为B. 限制流通物C. 禁止流通物D. 智力成果E. 完成一定的工作9. 合同当事人承担违约责任的方式有（）.A. 支付违约金B. 赔偿损C. 追缴财产D. 继续履行合同E. 采取补救措施10. FIDIC土木工程施工合同条件规定,（）的关系不是合同法律关系.A. 业主和指定分包商B. 业主和工程师C. 业主和分包商D. 承包商和指定分包商E. 业主与承包商答案：一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）1. A2. A3. C4. A5. A6. A7. C8. D9. B 10. A 11. D 12. C 13. B 14. D 15. B二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）1. AB2. CD3. AB4. ABC5. AC6. ABCD7. BDE8. BDE9. BDE 10. AC2011年12月考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）1. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更,终止（）的协议.A. 各自经济责任关系B. 相互经济利益关系C. 民事权利义务关系D. 各自经济义务关系2. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作.A. 决策B. 设计C. 施工D. 保修3. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备应当由（）办理保险.A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理人4. 《施工合同文本》不包含（）.A. 《施工合同协议书》B. 《施工合同通用条款》C. 《工程预算书》D. 《施工合同专用条款》5. 在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A. 代理人与被代理人共同承担责任B. 代理人承担连带责任C. 代理人与被代理人协商确定责任D. 代理人独自承担责任6. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量7. 在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( ).A. 工程师无权增加合同中约定的工程量B. 工程师无权减少合同中约定的工程量C. 工程师无权删除承包范围内的部分工作D. 工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序8. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ).A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高9. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以（）为准.A. 招标文件中的规定B. 招标单位在会议上的口头解答C. 发给投标单位的会议记录D. 现场考察时招标单位的口头解释10. 合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( ).A. 无效B. 变更C. 有效D. .终止11. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向（）人民政府建设主管部门申请领取施工许可证（限额以下的小型工程除外）.A. 工程所在地县级以上B. 工程所在地市级以上C. 工程所在地的省、自治区、直辖市D. 工程所在地的管辖区当地12. 施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是（）.A. 承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B. 承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C. 业主承担保护措施费用,工期不予顺延D. 业主承担保护措施费用,工期予以顺延13. 某一合同的总价款为5万元,约定定金为总价款的20％.由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则违约方应返还给对方的金额为（）元.A. 2 500B. 5 000C. 10 000D. 20 00014. 在（）单位任职的工程技术和管理人员可能具有监理工程师身份.A. 政府机关B. 设备厂家C. 施工企业D. 工程咨询单位15. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( ).A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）1. 按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括（）等.A. 办理土地征用B. 办理施工许可证C. 提供工程进度计D. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明E. 提供施工场地的工程地质资料2. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底3. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险4. 合同当事人一方做出下列表示时,应视为有效的要约（）.A. 提出订立合同的要求和主要条款B. 限定相对人定期做出意思表示C. 寄发产品说明书D. 必须向特定人发出E. 刊登普通广告F. 特定条件下向数个特定人发出5. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文6. FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有( ).A. 合同地位不同B. 工程款支付的开支项目不同C. 业主对指定分包商利益保护不同D. 承包商对分包商违约承担责任范围不同E. 选择分包商的权利不同7. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( ).A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 施工现场记录E. 承包商受到损害的照片8. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力9. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位10. 在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( ).A. 相当于因违约造成的损失B. 不包括合同履行后可获得的利益C. 包括合同履行后可获得的利益D. 不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E. 可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失答案：一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）1. C2. C3. A4. C5. D6. B7. C8. B9. C 10. C 11. A 12. D 13. D 14. D 15. D二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）1. ABE2. ABD3. ABD4. ABF5. ABCE6. BCDE7. ADE8. AC9. BC 10. ACD2011年12月考试工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题（本大题共30分，共 6 小题，每小题 5 分）1. 无效合同2. 代理的概念3. 风险的含义4. 工程建设“挂靠”的概念5. 建设工程施工合同概念6. 简述建设工程勘察、设计合同的概念二、简答题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）1. 简述施工招标文件的内容.2. 简述自然人的概念.3. 简答联合共同承包的特点.4. 简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.5. 简述经济法律关系的概念和构成要素三、案例分析题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）:（一）由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.（二）由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见？2. 背景材料: 为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心.该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区.该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同.监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况. 1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司 C. 2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关. 3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率. 4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准. 5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求.监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做.但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展. 6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证.此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一. 问题: 1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面？ 2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量？请逐次作出回答. 3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制？四、论述题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 选择合同类型时应考虑哪些因素？2. 根据不同的分类方式对工程索赔进行分类答案：一、名词解释题（30分，共 6 题，每小题 5 分）1.参考答案：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.解题方案：评分标准：32.参考答案：代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.解题方案：评分标准：33.参考答案：风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.解题方案：评分标准：34.参考答案：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.解题方案：评分标准：35.参考答案：施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.解题方案：评分标准：36.参考答案：建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人（委托人）支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.解题方案：评分标准：3二、简答题（30分，共 5 题，每小题 6 分）1.参考答案：施工招标文件应包括以下内容 1、投标须知. 2、合同条件. 采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”. 3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范. 包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.解题方案：客观题,必须回答准确、完整评分标准：8个内容答对一个得0.5分2.参考答案：与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.（一）民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.（二）民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.解题方案：先回答自然人的概念,再回答其具有的民事权利能力和民事行为能力评分标准：按比例给分3.参考答案：1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.解题方案：4个特点,分别回答评分标准：按比例给分4.参考答案：FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:（一）承包商应提交现金流量的估算.（二）工程进度中的结算与支付（中期付款）.工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.（三）暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款. (四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.（五）保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5％为止.（六）竣工报表及支付.(七) 最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款（如提供劳务、协调管理的费用等）和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.解题方案：共有八个方面的内容,表述可以不同,但是意思一定要正确评分标准：答对一个方面得0.5分,回答的具体得满分5.参考答案：法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.解题方案：分别回答法律关系和经济法律的概念,再回答其构成要素评分标准：按比例给分三、案例分析题（20分，共 2 题，每小题 10 分）1.参考答案：（一）监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.（二）这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.解题方案：分别从双方的职责和权利考虑工期索赔和费用索赔评分标准：答对第一题得7分,答对后一题得8分2.参考答案：1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面: （1）通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制; （2）通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制（一般是以通知的方式下达）; （3）通过进行现场监督和检查的手段进行控制（包括旁站监督、巡视检查和平等检验）; （4）通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动; （5）利用支付控制权的手段进行控制. 2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制（逐项对应解答）. （1）首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质（审核文件、报告的手段）;然后通过审查总包商提交的施工方案（实际为分包商提出的基础施工方案）控制基础施工技术,以保证基础施工质量. （2）保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制; ②通过平行检验方式进行现场监督检查控制. （3）通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关. （4）通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量. （5）通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工. （6）通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制. 3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,。