建设工程勘察设计合同新标准样本
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版本样本第一部分：总则一、本合同由甲方与乙方双方在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商订立。
二、甲方指定的工程建设项目为（项目名称），项目具体地址为（详细地址），项目规划总用地面积为（总用地面积），建筑总面积为（建筑总面积），工程概算为（工程概算）元。
三、乙方应具备相应的工程勘察设计资质，并担保其提供的服务符合相关法律法规要求，且能满足甲方要求之内容。
第二部分：工程勘察设计范围一、乙方应按照甲方要求对工程项目进行勘察设计工作，并制定相应的勘察设计方案和施工图纸。
二、勘察设计范围包括但不限于：场地调查、地质勘察、环境影响评价、工程设计、施工图纸设计等。
三、勘察设计的内容应符合国家相关规定和标准，确保工程建设的安全性、稳定性和经济性。
第三部分：工作任务和进度一、乙方应根据本合同约定的时间节点，按照工程建设项目的实际需要，完成勘察设计工作，并确保交付时间不延误。
二、乙方应每周向甲方提交工作汇报，及时反馈工作进展情况。
三、乙方应遵守相关法律法规及规范要求，保证勘察设计工作的质量和效率。
第四部分：合同价款及支付方式一、工程勘察设计合同价款总额为（总价款），合同价款包括勘察设计费用、工程监理费用等一切费用。
二、甲方应按照双方约定的时间及方式支付合同价款，支付方式包括一次性支付或分期支付。
三、若因甲方原因导致勘察设计工作无法完成，乙方有权要求按照已完成工作的比例收取相应的合同价款。
第五部分：保密条款一、双方保证在合同履行过程中所有的商业秘密和技术资料均属保密内容，未经对方书面同意不得向第三方透露。
二、本保密条款在合同解除后仍然有效，双方应继续承担保密义务。
第六部分：合同解除及争议解决一、如因不可抗力、合同履行中发生的争议等原因，导致合同无法履行，双方应友好协商解决。
二、如无法协商解决争议，应向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
有关建设工程勘察设计合同样式范本5篇
有关建设工程勘察设计合同样式范本5篇篇1建设工程勘察设计合同样式范本合同编号：【XXXXX】甲方（委托方）：_______________（以下简称甲方）地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________乙方（承包方）：_______________（以下简称乙方）地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为确保项目的安全可靠、经济合理，经双方友好协商，达成以下合同约定：第一条项目概况甲方拟进行【项目名称】工程的勘察设计工作，包括但不限于【具体工作内容】。
第二条勘察设计内容乙方应按照甲方的要求，完成勘察设计工作，具体内容为：1. 应提供相应的项目勘察设计方案，确保符合国家相关标准和规定；2. 应提供专业技术人员进行实地勘察，编制详细的勘察报告；3. 应及时提交勘察图纸、设计方案等相关资料，确保及时性和准确性。
第三条工作期限乙方应于合同签订后【天/月/年】内完成勘察设计工作，确保进度和质量。
第四条合作方式双方合作方式为____（例如委托合作、独立合作等），具体合作方式需在合同签订前确认，并在合同中明确约定。
第五条合同费用1. 项目合同价为____元（人民币），支付方式为____；2. 如甲方要求额外增项或修改设计方案，应另行商议支付费用；3. 甲方应按合同约定及时足额支付款项，不得拖延或拒绝支付。
第六条保密条款双方须对项目的所有设计方案、施工图纸等相关信息进行保密，未经授权不得向外界透露。
第七条保修期限乙方完成勘察设计工作后，对于设计方案及施工图纸等相关资料，应提供【天/月/年】的免费保修期。
第八条违约责任1. 任何一方如有违约行为，需承担相应的违约责任；2. 若因乙方原因导致设计方案存在严重错误，乙方应承担重新修正的费用。
第九条合同解除1. 本合同在双方达成一致同意的情况下，可以提前解除；2. 在不可抗力等情况下，双方可以协商解决。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用样板7篇
建设工程勘察设计合同通用样板7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用样板甲方：（委托人单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为规范双方建设工程勘察设计合作，特定制定本合同，具体内容如下：一、合同标的1.甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，具体项目为（工程项目名称和地点）。
2.勘察设计范围包括但不限于项目的土地测绘、地质勘察、工程设计等相关工作。
二、合同签订1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2.双方签署本合同即表示同意遵守合同中所有条款。
三、甲方的权利和义务1.向乙方提供项目的相关资料、要求和规范。
2.支付乙方按合同约定的费用。
四、乙方的权利和义务1.按照国家相关规范和要求，完成项目的勘察设计工作。
2.在工程建设过程中，根据实际情况及时调整设计方案，并及时向甲方报告。
五、合同费用及支付方式1.甲方应当支付乙方的勘察设计费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付或分期支付）。
2.如工程中有额外的勘察设计工作需要增加费用的，甲方应当按照双方协商的方式支付。
六、质量保证1.乙方应当按照国家相关规范和要求进行勘察设计工作，保证工程质量符合相关标准。
2.对于因乙方设计不符合国家相关规范而造成的损失，乙方承担相应的责任。
七、知识产权1.乙方所提供的勘察设计成果，包括但不限于图纸、报告等，归属于乙方所有。
2.甲方不得擅自使用乙方的设计成果，如需使用须得到乙方书面授权。
八、违约责任1.任何一方不履行合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2.违约责任包括但不限于赔偿金、违约金等。
九、争议解决1.双方因本合同引起的争议，应协商解决。
协商不成的，提交合同签订地的仲裁机构仲裁。
2.裁决应是终局的，对双方具有约束力。
十、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同通用样板一、甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律和法规的规定，经友好协商，就（项目名称）工程的勘察设计事宜达成一致意见，特签订本合同。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人、设计人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行建设工程勘察、设计过程中的权利与义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况描述建设工程的名称、地点、规模、用途等基本情况。
三、勘察、设计内容具体描述甲方委托乙方进行勘察、设计的范围、内容、深度和要求等。
四、合同总价及支付方式1. 合同总价：明确勘察、设计的总价款，包括各项费用明细。
2. 支付方式：约定支付时间、支付方式及发票开具等事宜。
3. 变更调整：如发生工程内容变更导致勘察、设计费用调整，双方应另行协商确定。
五、履行期限约定勘察、设计工作的开始与结束时间，以及各阶段的工作进度。
六、知识产权归属与保密义务1. 知识产权归属：明确勘察、设计成果的知识产权归属。
2. 保密义务：双方应对涉及工程的保密信息承担保密责任。
七、质量标准与验收方式1. 质量标准：约定勘察、设计的质量标准，符合国家相关规范和要求。
2. 验收方式：明确验收的程序、标准和责任人。
八、违约责任与赔偿损失约定甲乙双方在合同履行过程中的违约责任，以及违约方应承担的赔偿责任。
九、风险转移与不可抗力因素约定风险转移的方式及不可抗力因素发生时双方的权利与义务。
十、争议解决方式约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十一、其他条款其他需要约定的内容，如合同变更、解除、终止条件等。
十二、附则本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
2024年建设工程勘察设计合同标准范文(4篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范文合同编号：【XXXX】甲方：【甲方公司名称】乙方：【乙方公司名称】鉴于甲方拟在【项目所在地】进行建设工程项目，现委托乙方负责整个项目的勘察设计工作。
双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行【项目名称】项目的勘察设计工作，包括但不限于现场调研、方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
第三条工作内容及要求1. 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求，认真负责地进行项目的勘察设计工作，并提供优质、高效的服务。
2. 乙方应按照约定的工作时间节点，按时提交各阶段设计成果，确保设计质量符合相关规定。
3. 乙方应配合甲方的监理单位或第三方检验单位的工作，出具相应的设计文件，协助解决设计过程中的技术问题。
第四条价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为【金额】，乙方应按照合同约定的工作阶段进行支付，具体支付方式见附件【付款明细表】。
2. 如因乙方原因导致工程设计调整或返工，甲方有权要求乙方免费进行调整或返工。
第五条违约责任1. 任何一方未能按时履行合同义务的，应当承担相应的违约责任；因不可抗力导致无法履行合同的，应及时告知对方并协商解决方案。
2. 乙方在设计过程中有过错的，应及时整改并承担相关责任；如因设计问题导致工程质量问题，乙方应负全部责任。
第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；2. 本合同任何变更须经双方书面确认后生效；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日2024年建设工程勘察设计合同标准范文（2）甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]Email：[甲方Email]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]Email：[乙方Email]鉴于甲方拟进行以下建设工程的勘察设计，乙方具有相应的设计能力和资质，本着平等自愿、公平合理的原则，经双方友好协商，就该工程的勘察设计事宜达成如下合同：一、合同项目1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模和内容：建设工程的勘察设计（详细列出工程的规模和内容）二、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币[金额]2.支付方式：(1)预付款：双方约定预付款为合同价款的[金额]，甲方应在签订本合同后的[天数]内支付给乙方。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，达成以下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察设计工作过程中的权利和义务，确保工程勘察设计工作顺利进行，保护双方的合法权益。
二、项目概况及内容1. 项目名称：[项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 勘察设计工作包括但不限于：地质勘察、工程测量、工程设计及其他相关服务。
三、合同双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的工程背景资料。
2. 甲方应按约定支付乙方勘察设计工作费用。
3. 甲方应对乙方提交的勘察、设计成果进行验收并确认。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定完成勘察设计工作，确保勘察、设计成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察、设计成果，不得延误工程进度。
3. 乙方应对其提供的勘察、设计成果承担法律责任。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘察，编制勘察报告。
2. 乙方应根据勘察报告进行设计工作，确保设计方案的科学性、合理性。
3. 乙方应按时参加甲方组织的相关会议，对甲方的意见进行反馈。
4. 乙方应保护甲方的技术资料及商业秘密。
五、工作期限及进度安排1. 本合同勘察设计工作期限为自合同签订之日起至______年______月______日完成。
2. 进度安排：双方约定按照勘察、设计工作的实际进度进行阶段性验收。
六、费用及支付方式1. 勘察设计工作费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按约定分阶段支付乙方勘察设计工作费用。
具体支付时间和金额详见合同附件。
建设工程勘察设计合同通用版本范本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察设计要求：[相关要求描述]二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供工程勘察服务，包括但不限于现场勘察、地质勘探、编制勘察报告等。
2. 乙方应提供工程设计服务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计、设计交底等。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察服务并提交勘察报告后，甲方支付乙方总金额的XX%；（3）乙方完成设计服务并提交最终设计成果后，甲方支付乙方剩余款项。
3. 发票开具：乙方在完成每阶段服务后，应向甲方提供合法有效的发票。
四、合同履行期限与进度安排1. 本合同的履行期限为自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 进度安排：甲乙双方应根据工程实际情况，共同制定详细的进度安排表。
五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同的一切商业秘密和技术秘密承担保密义务。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同项下的合作需要，且不得损害对方的合法权益。
六、知识产权条款篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的工程项目进行勘察设计，现委托乙方承担相关勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分：合同双方甲方：（委托方）（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）（全称）地址：联系人：联系电话：第二部分：合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察与设计工作，为此双方达成以下协议：第三部分：服务内容1. 勘察范围：根据甲方提供的需求及要求，乙方将对建设工程所需的场地、地质、地貌等进行勘察，并提供相应的报告。
2. 设计范围：在完成勘察工作的基础上，乙方将对建设工程进行设计，包括建筑结构、采光通风、给排水、电力、通信等方面的设计。
3. 文件提交：乙方需按时将完成的勘察报告和设计方案提交给甲方，并按照甲方的要求进行修改和完善。
第四部分：服务费用1. 服务费用：甲方向乙方支付的服务费用为（具体金额），其中包括勘察和设计的费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后的（具体日期）内支付总金额的50%，剩余50%在乙方提交最终成果后支付。
3. 额外费用：如因勘察或设计过程中出现额外费用，甲方需与乙方协商确定支付方式。
第五部分：双方权利和义务1. 甲方权利：甲方有权要求乙方按时提交勘察报告和设计方案，并有权对成果进行评审并要求修改。
2. 乙方权利：乙方有权进行勘察和设计工作，并有权利依法要求甲方支付服务费用。
3. 甲方义务：甲方需提供必要的建设信息、资料、资金支持等，确保勘察和设计工作的正常进行。
4. 乙方义务：乙方承诺按照要求完成勘察和设计工作，并保证成果的质量和准时提交给甲方。
第六部分：合同解除1. 合同解除：如因不可抗力等无法控制的因素导致无法履行合同的，合同自动解除，双方互不承担责任。
2. 解除权利：如出现严重且无法解决的争议，双方有权通过协商解除合同。
第七部分：合同附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察和设计工作完成之日。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样本第一章总则第一条为了规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，维护工程建设市场秩序，保障建设工程质量，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察设计业务双方签订的合同，具有合同法律效力。
合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，依法签订、履行本合同。
第三条建设工程勘察设计合同应当遵循科学规划、合理设计、优质服务、保护环境的原则，确保工程建设质量。
合同双方应当依法维护国家利益、社会公共利益。
第四条本合同的签订和履行应当遵循诚实信用、勤勉尽责、合法合规、依法保密的原则，避免不正当竞争和侵犯他人合法权益的行为。
第五条建设工程勘察设计合同的修改、解除、终止等事项应当依法办理，保护各方合法权益，维护建设工程的正常进行和质量安全。
第六条本合同的补充和解释权归合同双方所有，任何与本合同相关的争议应当友好协商解决，协商不成的，应当依法提起诉讼争端。
第二章合同的主要内容第七条本合同的缔约双方为建设工程勘察设计业务提供方（以下简称"设计方"）和需求方（以下简称"需求方"）。
第八条项目名称、项目位置、勘察设计内容、合同价款、验收标准、责任范围、服务保障等是建设工程勘察设计合同的主要内容。
第九条设计方应遵循专业规范、设计标准和国家相关政策法规进行勘察设计工作，保证设计质量，确保符合建设工程规划和要求。
第十条需求方应当向设计方提供建设工程的基础资料、设计要求和相关技术文件，配合完成勘察设计工作，提供必要的协助。
第十一条设计方应当按照合同约定的时间节点和质量标准提交设计成果，如有延误应当承担相应责任，需求方有权拒绝支付相关费用。
第十二条设计方应当对勘察设计工作过程中所知悉的需求方商业秘密和技术机密进行保密，不得向第三方泄露。
第三章合同的签订、履行和变更第十三条设计方应当向需求方提交勘察设计方案，并经双方确认后签订合同，确保双方权利义务清晰明确。
工程勘察设计合同标准模板(3篇)
工程勘察设计合同标准模板建设单位：_____，以下简称甲方;设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式____份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：WU-PO-779-65 建设工程勘察设计合同新标准样本
In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The
Effect Of Restricting All Parties
甲方：_________________________
乙方：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程勘察设计合同新标准样本
使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
委托方（甲方）：_______________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
承包方（乙方）：_______________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名
称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，
并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。
需增加设计文件的份数时
另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。
即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察
费。
第六条违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进
度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按（）项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本____份。
甲、乙双方业务主
正规严谨，简洁完整编号：WU-PO-779-65 管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：______________
甲方代表：__________
____年____月____日
乙方：______________
乙方代表：__________
____年____月____日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
第2页/ 总2页。