国家统一法律职业资格考试主观题卷及答案解析(8)

合集下载

主观题法律职业资格考试试卷及解答参考(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案例一：关于合同纠纷的法律分析案情介绍：张先生与某家具公司签订了一份家具购买合同。

合同中约定，家具公司向张先生提供一套价值人民币五万元的实木家具，并承诺在合同签署后的两个月内完成生产并交付给张先生。

张先生按照约定支付了预付款。

但在合同约定的交付日期过去一个月后，家具公司仍未交付任何家具。

张先生多次催促未果后决定解除合同并寻求法律帮助。

此外，家具公司生产出的家具在质量检测中发现存在质量瑕疵。

问题：1.张先生能否解除合同并寻求赔偿？为什么？请依据相关法律法规进行分析。

2.如果张先生选择诉讼方式维权，需要提供哪些证据材料？如何收集这些证据？3.在家具公司的违约情况下，张先生可以主张哪些权利救济措施？请详细阐述。

二、案例分析题（36分）题目：关于民事诉讼中的证据与证明，以下情境请你进行分析。

假设张先生因房屋质量问题与房地产公司发生纠纷，他提出诉讼要求房地产公司赔偿损失。

在庭审中，张先生提供了房屋质量鉴定报告、购房合同、支付凭证等证据。

同时，他还申请了一位鉴定专家出庭作证，证明房屋质量确实存在问题。

法院也对现场进行了勘查。

请你分析以下问题：1.张先生提供的证据种类有哪些？请列举并简要说明其作用。

2.鉴定专家出庭作证的重要性体现在哪些方面？3.现场勘查在民事诉讼中的作用是什么？4.若房地产公司提出反证，法院应如何对待这些证据？三、案例分析题（36分）案情：甲与乙因合同纠纷发生争议，双方协商不成，甲向当地仲裁委员会申请仲裁。

仲裁委员会受理并组成了仲裁庭，由三名仲裁员组成，其中一名为首席仲裁员。

在审理过程中，首席仲裁员因故不能参加审理，于是从其余两名仲裁员中随机选择一名作为临时首席仲裁员。

在审理后，仲裁庭作出裁决，认为甲公司胜诉。

问题：1.请指出本案中仲裁庭组成的形式是否合法？为什么？2.仲裁员是否存在回避的情形？为什么？3.如果仲裁庭的组成存在不合法之处，那么该裁决是否有效？为什么？四、案例分析题（36分）某市一家大型超市在开业之初，为了吸引顾客，推出了一项“买一送一”的促销活动。

法律职业资格考试主观题试题与参考答案(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）案例背景：李某在网上购买了一款智能手表，并在使用了3个月后，发现手表屏幕经常出现划痕，功能也出现了故障。

李某联系了售卖商，但售卖商以“产品使用不当”为由拒不承担维修责任。

李某不认可此说法，认为智能手表出现的故障是质量问题，要求售卖商更换新品或退款。

李某及其委托代理人王律师多次联系售卖商，但皆未得到妥善解决。

问题：请从法律角度分析：1.李某可否要求售卖商更换新品或退款？2.如果李某认为售卖商拒绝履行售后服务责任，该采取哪些措施？二、案例分析题（36分）基本案情：李某是A食品公司运营部门经理。

近期，A食品公司与B农民收入合作协议尾款一直未结算。

当得知B农民通过渠道得知了最后一笔款项迟迟未能打进账户时，李某自作主张在公司官方微信公众号上发表了一封公开信，声称公司运营遇到临时性资金短缺，确有困难，并承诺一定时间内支付尾款，同时希望B农民能理解并配合公司临时性安排。

信中仅陈述事实，但措辞表达不够充分，造成公众误将其当作公司积极解决问题的表态。

随后，上千B农民积极响应，开始录制视频工作坊，要求立即付款，甚至有一部分农民开始阻止公司物流车、装载公司脐橙到市场的车辆，使公司蒙受了经济损失。

问题：1.请依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》相关规定，分析李某在公司账户余额不足的情况下发表公开信，是否合适?是否构成法律行为?2.分析李某是否需要对公司因此遭受的经济损失承担责任，如果是，承担何种程度的赔偿责任?3.如果A食品公司因上述事件受到重创，负债累累难以履行正常合约义务时，李某与A食品公司及其关联业务的合作权益应该如何处理?三、案例分析题（36分）案例一：合同争议纠纷案张某与某房地产公司签订了一份房屋买卖合同，约定购买该公司开发的某小区住宅一套。

合同中明确了交付房屋的时间和付款方式等条款。

然而，在合同履行过程中，由于房地产公司资金链出现问题，未能按期交付房屋。

法律职业资格考试主观题试题与参考答案(2025年)

2025年法律职业资格考试主观题复习试题与参考答案一、案例分析题（36分）案情简介：某市甲区居民李某，因与邻居乙某发生纠纷，心生怨恨，遂于夜间潜入乙某家中，将乙某家中的贵重物品洗劫一空。

在逃离现场的过程中，李某被乙某发现，双方发生争执。

在争执过程中，李某持刀将乙某刺伤，导致乙某重伤。

事后，李某逃离现场，后因群众举报被公安机关抓获。

1.李某的行为构成何罪？请结合刑法相关规定进行分析。

2.如果李某主动投案自首，并如实供述自己的罪行，对李某的刑事责任有何影响？答案：1.李某的行为构成抢劫罪、故意伤害罪，应数罪并罚。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，抢劫罪是指以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。

李某在盗窃乙某家中贵重物品的过程中，使用暴力手段将乙某刺伤，符合抢劫罪的构成要件。

根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，故意伤害罪是指故意伤害他人身体健康的行为。

李某持刀将乙某刺伤，构成故意伤害罪。

2.如果李某主动投案自首，并如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。

对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

李某在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，符合自首的构成要件，可以从轻或者减轻处罚。

但需要注意的是，自首并不免除李某应承担的刑事责任。

解析：1.本题考查了对抢劫罪和故意伤害罪的理解。

在解题过程中，需要结合刑法相关规定，分析李某的行为是否符合抢劫罪和故意伤害罪的构成要件。

2.本题考查了自首对刑事责任的影响。

在解题过程中，需要结合刑法相关规定，分析李某主动投案自首，并如实供述自己的罪行，对刑事责任的影响。

二、案例分析题（36分）甲、乙、丙三人合伙成立了一家科技公司，主要从事软件开发业务。

甲担任公司法定代表人，乙负责市场推广，丙负责技术研发。

在经营过程中，公司因与客户签订的软件开发合同发生纠纷，甲、乙、丙三人意见不一，导致公司陷入困境。

法律职业资格考试主观题试题与参考答案

法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）案例一：案情简介：赵某，女，33岁，律师。

某日赵某意向举报某知名企业逃税。

其曾与该企业有经济纠纷，故为泄私愤举报该企业。

结果被该企业高管李某发现报复。

李某雇佣黑社会组织，对赵某进行殴打恐吓。

问题：1.赵某是否构成诽谤和诬告陷害？2.李某犯的是什么罪？为什么？3.赵某遭受的殴打恐吓属于什么性质的侵害？应如何处理？二、案例分析题（36分）案例：李明与张三合伙经营一家早餐店。

日前，李明在店里安装了一台具有自动点餐和收银功能的新式智能机器。

由于技术不完善，该机器在使用过程中频繁出现故障，导致顾客支付了但未得到对应商品的情况，甚至出现过顾客点餐后机器未及时拿餐导致顾客误认为店员怠慢的情况。

较大顾客群感到不满，投诉到食品药品监督管理局。

食品药品监督管理局调查后认定早餐店的设备存在安全隐患，并要求李明张三限期整改。

李明认为智能机器的故障是厂家责任，要求张三承担整改费用。

张三则认为，他们合伙经营的早餐店，李明引进新式设备的风险应该由李明承担。

双方协商无果。

问题：1.从法律角度分析，李明和张三各自应承担哪些法律责任？2.两人在承担责任上有什么争议点？3.李明和张三可采取哪些措施解决纠纷？三、案例分析题（36分）问题：某市公安机关在打击涉外犯罪活动中，发现一些外国人涉嫌洗钱、偷税、走私等罪行。

市公安机关立案侦查后，认为外国人享有外交特权和豁免权，难以追究其刑事责任。

问题：1.根据中国国际私法及相关规定，经济犯罪在外国人享有外交特权和豁免权的情况下该如何追究其责任？2.若采取引渡的途径来处理这些外国人是否可行？若可行，应遵循哪些国际条约、协议和原则？3.在涉外经济犯罪案件中，中国司法机关在侦查、起诉和审判方面应遵守哪些国际法和条约义务？四、案例分析题（36分）案例十：张三和李四均是某律师事务所的合伙人，他们的律师事务所承接了一起复杂的诉讼案件。

在案件审理过程中，张三和李四就案件策略产生了分歧，张三主张采取较为强硬的辩护策略，而李四则认为应该采取更为审慎的策略。

主观题法律职业资格考试试卷及答案指导(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）题目背景材料：某市一家科技公司（以下简称“A公司”）与一家软件开发公司（以下简称“B公司”）签订了一份软件定制合同，约定由B公司为A公司开发一套用于内部管理的ERP系统。

合同规定了项目完成的时间、付款方式及违约责任等内容。

在合同履行过程中，由于市场环境变化和技术更新较快，B公司认为原定的技术方案已不再适用，建议对项目进行调整，并提出增加项目费用的要求。

但是，A公司不同意增加费用，并认为B公司应当按照合同约定完成项目，否则将视为违约。

问题：1.若B公司在未经A公司同意的情况下擅自调整技术方案并延长了交付时间，A公司是否有权要求B公司承担违约责任？2.若双方就合同变更未达成一致意见，B公司是否可以单方面终止合同？二、案例分析题（36分）某市发生一起重大环境污染事件，一家化工厂未经过批准，违法排放有毒有害物质，导致附近居民的健康受到严重影响。

事件发生后，环保部门依法对化工厂进行了调查，并收集到了以下证据：1.化工厂的环评报告显示，该工厂的污染物排放量远超过国家规定的标准。

2.当地居民提供了化工厂排放污染物时的照片和视频资料。

3.医疗机构出具的报告显示，部分居民因吸入污染物导致身体出现不良反应。

4.化工厂的负责人承认，由于企业内部管理不善，导致了此次环境污染事件。

请根据以上情况，回答以下问题：（1）根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，环保部门应当如何处理此案？（2）化工厂的负责人是否应当承担刑事责任？为什么？（3）如果化工厂被责令停业整顿，居民的健康损失如何获得赔偿？三、案例分析题（36分）案例分析题1 【案情简介】李华与张强均为某市居民。

2021年3月，李华因急需资金周转而向张强借款人民币50万元，并约定于一年后归还本金及按年利率8%支付利息。

双方签订了书面借款合同并进行了公证。

至2022年3月还款期限届满时，李华未能按时偿还债务。

2024年法律职业资格考试主观题试题及解答参考

2024年法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）题目：甲公司因与乙公司合同纠纷向A市B区法院提起诉讼，乙公司提出反诉。

A 市B区法院判决乙公司败诉，乙公司不服提起上诉。

二审法院维持原判。

后来，乙公司发现A市B区法院在审理过程中存在程序违法问题，遂向上一级法院申请再审。

上一级法院经审查后认为乙公司的再审申请符合再审条件，于是裁定再审。

在再审审理过程中，乙公司增加了诉讼请求，上一级法院决定合并审理。

请问：1.本案的再审申请是否符合再审条件？为什么？2.本案的再审审理范围应当如何确定？为什么？3.本案的再审审理期限应当如何计算？为什么？4.如果再审审理结束后，上一级法院对乙公司的诉讼请求作出了支持乙公司的判决，乙公司是否可以再次提起上诉？为什么？答案及解析：1.本案的再审申请是否符合再审条件？为什么？2.本案的再审审理范围应当如何确定？为什么？3.本案的再审审理期限应当如何计算？为什么？4.如果再审审理结束后，上一级法院对乙公司的诉讼请求作出了支持乙公司的判决，乙公司是否可以再次提起上诉？为什么？二、案例分析题（36分）题目：关于张某盗窃案的分析。

【案情介绍】张某因生活拮据，在某日晚潜入某珠宝店行窃。

张某盗得珠宝价值达人民币五万元。

但在其准备离开时，意外触发警报系统，珠宝店安保人员立即赶至现场，并控制住了张某。

整个事件过程均被店内的监控摄像头记录下来。

后公安机关对张某立案侦查。

关于此事件，请结合法律知识进行解答。

【问题】（1）请简述盗窃罪的行为结构并简要说明本案中张某的行为如何符合这一结构？简要阐述本案中可能存在的犯罪未遂和犯罪中止情形。

（本题XX分）三、案例分析题（36分）题目：甲公司长期借款在2019年12月31日达到1000万元，2020年3月1日，甲公司因急需资金，无奈之下以自己的一辆汽车与乙银行签订借款合同，并办理了抵押登记。

请问：1.甲公司与乙银行之间的抵押合同何时生效？2.甲公司能否在2020年6月1日以前请求法院对抵押的汽车优先受偿？3.如果甲公司未能按时还款，乙银行是否可以直接对抵押的汽车进行处分？四、案例分析题（36分）题目：甲公司长期借款在2021年12月31日达到1000万元，2022年3月1日，甲公司因急需生产资金，向A银行借款1000万元，双方签订了借款合同，并约定以甲公司正在建造的厂房作为抵押。

法律职业资格考试主观题试卷及答案指导(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题复习试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案情简介：甲公司因经营不善，负债累累，面临破产。

该公司股东乙、丙、丁为该公司的主要债权人，分别持有甲公司30%、25%和45%的股权。

甲公司董事会有五人，其中乙、丙、丁均为董事。

甲公司召开董事会，讨论通过以下决议：1.裁减公司员工，预计将裁减50%；2.将公司厂房出售，所得款项用于偿还部分债务；3.裁减公司高管，包括甲公司总经理和财务总监；4.将公司剩余资产转让给股东乙、丙、丁。

乙、丙、丁对上述决议表示同意，而甲公司其他董事则对此表示反对。

甲公司总经理认为，上述决议违反了《公司法》的规定，损害了公司及员工的合法权益。

问题：1.甲公司的上述决议是否符合《公司法》的规定？为什么？2.甲公司总经理的主张是否成立？为什么？3.如果甲公司总经理的主张成立，乙、丙、丁股东的行为是否构成违法？为什么？二、案例分析题（36分）题目：某市一家房地产开发公司（以下简称“开发商”）与某施工单位签订了一份建筑工程施工合同，约定由施工单位承建一栋住宅小区。

合同约定，施工工期为两年，工程总价款为2亿元人民币。

合同中还约定了以下条款：1.开发商应在工程开工前支付30%的预付款；2.施工单位应每月向开发商提交工程进度报告和工程款支付申请；3.工程竣工验收合格后，开发商应在30日内支付剩余的工程款；4.若因施工单位原因导致工程延期，施工单位应向开发商支付每日万分之二的违约金；5.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

在施工过程中，因施工单位施工质量问题导致工程多次停工，最终工期延误了6个月。

开发商因工期延误，不得不调整了小区的销售计划，造成了一定的经济损失。

双方就工程款支付和违约责任问题发生争议。

请根据以上案情，回答以下问题：1.施工单位应否向开发商支付违约金？为什么？2.开发商因工期延误造成的经济损失，能否向施工单位索赔？为什么？3.如果双方同意通过仲裁解决争议，仲裁机构应如何处理？三、案例分析题（36分）【案例】甲公司因生产经营需要，计划向乙公司采购一批原材料。

法律职业资格考试主观题试卷及解答参考(2025年)

2025年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例分析】张三，男，30岁，某市一家公司职员。

2020年5月，张三因工作需要，与公司签订了一份劳动合同，约定劳动合同期限自2020年5月起至2023年5月止。

2021年2月，张三在工作中因操作失误导致公司财产损失10万元，公司认为张三的行为违反了劳动合同中的保密条款，遂解除劳动合同。

张三不服，向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

经仲裁委员会审理，认定张三的行为虽给公司造成损失，但张三并非故意为之，且公司未能在劳动合同中明确保密条款的具体内容。

仲裁委员会裁决公司解除劳动合同违法，要求公司支付张三违法解除劳动合同的赔偿金。

问题：1.请分析公司解除劳动合同是否符合法律规定？2.张三是否有权要求公司支付赔偿金？3.本案中仲裁委员会的裁决是否合理？二、案例分析题（36分）题目结合上述案例，请分析张先生是否应承担法律责任，以及法律责任的类型和具体内容。

三、案例分析题（36分）案例一：某市环保局认为该市大华科技有限公司（以下简称“大华公司”）的污水处理设施有污染环境的风险，根据《环境保护法》的规定，环保局依法对该公司的污水处理设施进行了现场检查。

在检查过程中，环保局执法人员小李发现该公司存在未按照规定进行污水处理并提供伪造监测数据的行为。

小李依法对该公司的违法行为进行了调查，并制作了调查报告。

依法向大华公司送达了《行政处罚事先告知书》，告知该公司拟作出责令停产整改的行政处罚意见，并载明了陈述、申辩权。

在与大华公司进行沟通并交换了意见后，小李在调查报告中拟对大华公司作出的行政处罚为责令停产整顿。

在案件审理过程中，大华公司对自己的违法行为进行了陈述和申辩，认为自己生产的污水处理设施并不存在污染环境的风险。

问题：1.请根据《环境保护法》及有关法律法规，分析小李在案件调查过程中是否存在违法之处？2.大华公司的陈述和申辩权何时可以行使？小李应如何处理？四、案例分析题（36分）案例一：甲公司因与乙公司发生合同纠纷，甲公司向人民法院提起诉讼。

法律职业资格考试主观题试卷及解答参考(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题模拟试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份合同，约定甲公司向乙公司供应一批原材料，总价款为100万元。

合同中约定，如甲公司未能按时交付原材料，应向乙公司支付违约金5万元。

合同签订后，甲公司未按约定时间交付原材料，乙公司要求甲公司支付违约金。

甲公司以原材料价格上涨为由，拒绝支付违约金，并提出双方应协商解决。

乙公司遂向法院提起诉讼，要求甲公司支付违约金。

在庭审过程中，甲公司提交了以下证据：1.一份与原材料供应商丙公司的合同，证明原材料价格上涨；2.一份与乙公司签订的补充协议，约定如原材料价格上涨，双方可以协商调整价格。

问题：1.请问法院是否应支持乙公司的诉讼请求？2.如果不支持，乙公司可以采取哪些法律措施？二、案例分析题（36分）【案例一】案情简介：甲公司是一家从事房地产开发的企业，乙公司是一家从事建筑工程的企业。

甲公司与乙公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由乙公司负责甲公司新开发住宅区的全部建筑工程。

合同约定工程款为1000万元，付款方式为工程验收合格后支付90%，余款10%作为保修金。

合同还约定，如因乙公司原因导致工程延期，每延迟一天，乙公司应向甲公司支付违约金5万元。

在工程进行过程中，乙公司因施工质量问题导致工程进度严重滞后。

甲公司多次催促乙公司加快施工进度，但乙公司始终未能按时完成工程。

最终，工程延期超过了合同约定的期限。

问题：1.甲公司是否有权要求乙公司支付违约金？2.若甲公司要求乙公司支付违约金，乙公司应支付多少违约金？3.若甲公司决定解除合同，乙公司应承担何种法律责任？三、案例分析题（36分）案例背景：某市一家知名制药公司（以下简称“制药公司”）在研发一款新药的过程中，发现了一种可能引起严重副作用的新成分。

经过内部讨论，公司决定暂时不将该成分用于新药的生产，以免对患者造成伤害。

然而，公司担心这种做法会影响新药的研发进度和市场竞争力，于是决定采取以下措施：1.将该成分的使用暂时保密，不向外界透露；2.继续进行新药研发，但加快进度；3.聘请外部专家对新药的安全性进行评估；4.在新药上市前，对消费者进行风险告知。

2024年法律职业资格考试主观题试卷与参考答案

2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案情简介：甲公司是一家从事电子产品研发、生产和销售的企业。

乙公司是一家从事电子产品销售的公司。

甲公司欲与乙公司签订一份独家代理协议，约定乙公司负责甲公司某款电子产品的区域独家代理销售。

双方在签订协议前，甲公司向乙公司提供了该款电子产品的技术参数、市场分析报告等相关资料。

问题：1.请问甲公司向乙公司提供的相关资料是否属于商业秘密？为什么？2.若甲公司提供的资料属于商业秘密，乙公司是否负有保密义务？为什么？3.若乙公司违反保密义务，甲公司可以采取哪些法律措施？二、案例分析题（36分）案例一：甲公司是一家大型制造业企业，近年来因市场竞争加剧，公司面临经营困境。

为了改善公司状况，甲公司决定通过裁员、降低工资等方式进行成本控制。

以下是相关事实：1.甲公司共有员工1000人，其中管理人员200人，生产人员800人。

2.甲公司决定裁员100人，其中管理人员10人，生产人员90人。

3.甲公司决定降低所有员工工资的10%。

4.甲公司未与员工进行充分沟通，也未按照法律规定程序进行。

问题：1.甲公司裁员和降低工资的行为是否合法？2.如果不合法，请说明理由并提出改进建议。

三、案例分析题（36分）题目：张三与李四均为某市居民。

2021年5月，张三向李四借款人民币30万元用于生意周转，并承诺于一年后归还本金及利息共计36万元。

双方签订了书面借条，但未办理任何抵押手续。

到了约定还款日2022年5月，张三因生意失败未能按时偿还债务。

李四多次催讨无果后，决定通过法律途径解决此问题。

2022年7月，李四向当地人民法院提起诉讼，要求张三立即偿还所欠款项及其相应利息。

同时，李四了解到张三名下有一套房产，价值约50万元，因此请求法院查封该房产作为执行担保。

庭审过程中，张三表示确实无力一次性支付全部欠款，希望能分期付款，并提出愿意将自己的一辆汽车（市场估价约为15万元）转让给李四以抵部分债务。

法律职业资格考试主观题试题及解答参考(2025年)

2025年法律职业资格考试主观题模拟试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）背景信息：张三与李四为邻居。

2024年6月，张三因出国工作将其房屋租赁给李四使用一年。

双方签订了书面租赁合同，并约定租金每月5000元人民币，押金一个月租金。

2024年9月，李四未经张三同意擅自将房屋转租给了王五，并收取了半年的租金。

同年10月，张三回国发现此事后，要求李四解除转租协议并搬离房屋。

李四不同意，认为其有权处置所租房屋。

张三遂向法院提起诉讼，请求确认转租无效并要求李四搬离。

问题：1.张三是否有权请求法院确认李四与王五之间的转租合同无效？2.如果法院支持张三的请求，李四是否应当搬离房屋？二、案例分析题（36分）甲公司与乙公司签订了一份货物买卖合同，约定甲公司向乙公司购买一批钢材，总价款为100万元。

合同中约定，货物交付后，乙公司需在10日内向甲公司开具增值税专用发票。

货物交付后，甲公司支付了70万元货款，乙公司开具了增值税专用发票。

此后，甲公司发现钢材存在质量问题，遂要求乙公司退还剩余的30万元货款，并承担由此造成的损失。

乙公司认为，甲公司已经支付了大部分货款，且增值税专用发票已经开具，不同意退还货款。

问题：1.请问甲公司是否有权要求乙公司退还剩余的30万元货款？2.若甲公司要求乙公司承担损失，乙公司是否应当承担？3.结合法律规定，甲公司应如何维护自己的合法权益？三、案例分析题（36分）题目背景：假设在一个虚构的案件中，甲公司与乙公司签订了一份为期两年的产品供应合同，合同规定甲公司每月向乙公司提供500件特定型号的电子产品，价格按照市场价计算，每月结算一次。

合同还规定了任何一方违约需赔偿对方因此遭受的损失，并约定了解决争议的方式为提交至当地仲裁委员会仲裁。

案情简介：在履行合同的第八个月，由于市场原材料价格上涨导致生产成本上升，甲公司单方面决定提高产品单价，而乙公司不同意此涨价行为，拒绝支付超出原合同约定的价格部分。

法律职业资格考试主观题试卷及答案指导(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题复习试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例背景】某市某房地产开发公司（以下简称“开发公司”）因资金周转困难，于2018年5月向某商业银行（以下简称“银行”）借款1000万元，用于公司项目建设。

双方签订了借款合同，约定借款期限为3年，年利率为5%。

借款合同签订后，开发公司向银行提供了房产抵押担保，抵押物为开发公司位于市中心的住宅小区。

2019年6月，因房地产市场行情下滑，开发公司无法按时偿还银行借款。

银行向法院提起诉讼，要求开发公司偿还借款本金及利息，并主张行使抵押权。

【问题】1.请问，银行与开发公司签订的借款合同是否有效？为什么？2.请问，银行能否行使抵押权？为什么？3.若法院判决开发公司败诉，开发公司应如何履行判决？若开发公司无力偿还债务，银行可采取哪些措施？二、案例分析题（36分）案例背景：某市A区人民法院受理了甲乙两家公司因合同纠纷提起的诉讼。

甲公司认为乙公司未按照合同约定履行交付货物的义务，要求乙公司支付违约金并承担诉讼费用。

乙公司辩称，由于不可抗力原因导致无法履行合同，请求法院免除其违约责任。

案情分析：1.甲乙双方签订的合同中关于违约责任的条款具体内容如下：“如一方未能按照合同约定履行义务，应向对方支付相当于违约部分货款20%的违约金。

如因不可抗力原因导致无法履行合同，双方应协商解决，如协商不成，则可向人民法院提起诉讼。

”2.乙公司在诉讼过程中提供了当地气象局的证明，证明在合同履行期间，该市发生了罕见的自然灾害，导致乙公司无法正常生产，从而无法履行合同。

3.法院在审理过程中，认为乙公司提供的证明材料不足以证明其无法履行合同的原因是因不可抗力。

问题：1.法院应如何处理乙公司的违约责任请求？2.如乙公司不服一审判决，是否可以提起上诉？三、案例分析题（36分）【案例】甲市某房地产开发公司（以下简称甲公司）与乙市某建筑工程公司（以下简称乙公司）签订了一份建筑工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司开发的某住宅小区。

2024年法律职业资格考试主观题试卷及解答参考

2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例背景】甲公司与乙公司签订了一份购销合同，约定甲公司向乙公司购买一批货物，货款总额为100万元。

合同中约定，货物交付后一个月内，甲公司需向乙公司支付货款。

合同签订后，甲公司按照约定向乙公司支付了30万元定金。

然而，在货物交付前，乙公司因经营困难，无法按照合同约定履行供货义务。

甲公司多次催促乙公司履行合同，但乙公司始终未履行。

【问题】1.甲公司可以采取哪些法律措施维护自己的合法权益？2.如果甲公司选择提起诉讼，在诉讼过程中，甲公司需要提供哪些证据？二、案例分析题（36分）案情简介：甲市乙县居民张某，因与他人发生经济纠纷，心生怨恨，遂产生报复心理。

张某了解到被害人李某驾驶的汽车即将参加某项拍卖活动，便预谋通过破坏汽车以损害李某的经济利益。

一天夜晚，张某携带自制炸弹，潜入李某的汽车停放处，将炸弹放置在汽车发动机舱内。

次日清晨，李某发现汽车无法启动，经检查发现发动机舱内的炸弹已爆炸，汽车严重损坏。

张某被当场抓获。

问题：1.请分析张某的行为构成何种犯罪？2.如果张某在实施犯罪过程中，因操作失误导致炸弹未爆炸，其行为性质将如何变化？3.针对本案，公安机关在侦查过程中应采取哪些措施？三、案例分析题（36分）甲市乙区居民丙因土地征收补偿纠纷，向乙区人民法院提起行政诉讼。

乙区人民法院受理后，认为本案案情复杂，需要以专业的法律知识进行审理，遂决定由该院一名具有丰富法律经验的法官独立审理此案。

在庭审过程中，原告丙提出被告乙区政府在征收过程中存在违反法定程序的行为。

被告乙区政府辩称，其征收行为符合法律规定，程序合法。

问：1.乙区人民法院的审理方式是否符合法律规定？2.原告丙提出的被告乙区政府违反法定程序的行为，乙区人民法院应如何处理？3.如果被告乙区政府在征收过程中确实存在违法程序，乙区人民法院应如何判决？四、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份设备采购合同，约定甲公司向乙公司采购一批价值100万元的设备，合同总价款为100万元，支付方式为分期付款，首期付款50万元，剩余款项在设备验收合格后30日内付清。

主观题法律职业资格考试试题及答案指导(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题自测试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）背景资料：张三与李四系邻居关系，二人因李四在自家院内搭建了一座两层高的木质阁楼而产生纠纷。

张三认为该阁楼影响了其住宅的采光，并且存在安全隐患，因此向当地城市规划局投诉。

城市规划局经调查后认定李四未按照规定申请建设许可，属于违章建筑，并下达了限期拆除通知。

李四不服，认为自己的阁楼并未违反相关法律法规，并向法院提起行政诉讼，请求撤销城市规划局的拆除决定。

假设你是李四的代理律师，请根据上述情况回答下列问题：1.（8分）李四是否有权就城市规划局的拆除决定提起行政诉讼？请阐述理由。

2.（6分）如果李四提起行政诉讼，应当向哪一级法院提起？3.（6分）在行政诉讼过程中，李四需要提供哪些证据来支持自己的主张？1.（8分）2.（6分）3.（6分）二、案例分析题（36分）题干：甲公司是一家从事进出口贸易的企业。

2019年，甲公司与乙国某企业签订了一份货物买卖合同，约定由甲公司向乙国企业出口一批货物，总金额为100万美元。

合同中约定采用信用证结算方式，甲公司应在收到信用证后30天内将货物发运，乙国企业应在货物到达后30天内支付货款。

2020年3月，甲公司收到了乙国企业的信用证。

甲公司按照信用证要求，在规定时间内将货物发运，并提交了相关单据。

然而，乙国企业在收到货物后，以货物质量不符合合同约定为由，拒绝支付货款。

甲公司认为乙国企业无理拒绝支付，遂向我国某人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，甲公司发现乙国企业实际上已经将货物转售给了丙公司，且丙公司已经支付了货款。

甲公司遂请求法院追加丙公司为第三人参加诉讼。

问题：1.甲公司是否有权请求法院追加丙公司为第三人参加诉讼？2.如果法院支持甲公司的请求，丙公司应当如何参与诉讼？3.请结合相关法律规定，分析甲公司可能面临的法律风险。

三、案例分析题（36分）【案例】某市人民法院受理了原告李某与被告某房地产开发公司（以下简称“房产公司”）的商品房买卖合同纠纷案。

法律职业资格考试主观题试卷及答案指导(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题复习试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同，约定甲公司向乙公司购买一批货物。

合同签订后，甲公司按照约定支付了部分货款，但乙公司未按时发货。

甲公司多次催促乙公司履行合同义务，乙公司以各种理由推脱。

随后，甲公司向法院提起诉讼，请求法院判令乙公司支付未按时发货的违约金，并要求解除合同。

请问：1.案例中甲公司提出解除合同的主张是否成立？2.如果甲公司胜诉，乙公司应承担哪些法律责任？二、案例分析题（36分）题目编号：02-01题目类型：案例分析题题目分数：25分题目要求：阅读下列案例材料，根据我国现行法律法规及相关司法解释，回答问题，并阐述理由。

案例背景张某与李某系邻居关系。

某日，张某发现李某家的宠物狗在其私有花园内随意排泄，且多次劝说无果。

张某一怒之下，在未经李某同意的情况下，将宠物狗带至宠物医院进行了绝育手术。

事后，李某得知此事，遂向法院提起诉讼，要求张某承担因非法处理其宠物而产生的所有费用，包括但不限于医疗费、精神损失费等，并请求法院判决张某赔礼道歉。

问题1.张某的行为是否构成侵权？为什么？2.李某的诉求是否合理？法院应当如何判决？参考答案及解析1.张某的行为是否构成侵权？2.李某的诉求是否合理？法院应当如何判决？三、案例分析题（36分）案例一：甲公司与乙公司签订一份设备采购合同，约定甲公司向乙公司采购一批设备，合同总价款为1000万元，支付方式为乙公司交付设备后30日内付款。

合同签订后，甲公司按约定向乙公司支付了预付款500万元。

乙公司在交付设备时发现，部分设备存在质量问题，遂要求甲公司扣除相应款项。

甲公司认为乙公司交付的设备质量不符合合同约定，拒绝扣除款项。

问题：1.甲公司是否有权要求乙公司扣除相应款项？2.如果甲公司拒绝扣除款项，乙公司可以采取哪些法律措施？四、案例分析题（36分）案例背景张某与李某系夫妻关系，育有一女张小某。

2024年法律职业资格考试主观题试卷及解答参考

2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案情：张某，男，45岁，系某私营企业的原投资人兼总经理。

2018年，张某因企业经营不善导致亏损，遂决定出售其持有的企业股份并退出经营。

其间，张某将其持股80%的企业及剩余股份以400万元的市场价出售给了王某（女，38岁）和李某（男，42岁）。

由于张某在签署合同时存在意逃避应尽的纳税义务，未如实申报财产和所得，后经税务机关查实，张某的这一行为属于偷税漏税，需补缴大量税款及滞纳金。

问题：1.请问张某是否需要对偷税漏税行为承担刑事责任？请结合我国相关法律法规进行论证。

2.假如李某在后续的经营中发现企业存在重大法律风险，他应该如何维护自己的合法权益？及可以采取哪些法律措施？3.假如张某在退出企业后不久便出现经济困难，且已将上述出售股份所得款项全部挥霍，是否还有可能申请法律援助？如果在符合条件的情况下，应如何操作？二、案例分析题（36分）案例：李明与王芳因建设用地租赁纠纷，于2023年1月签订了《建设用地租赁合同》。

合同约定，租赁期限为三年，租赁面积为10亩，租赁金为每亩每年1000元，租期届满后双方可协商续租。

租赁期内，李明应按时支付租赁金，并保证土地使用符合相关法律法规。

三年租赁期即将届满，王芳欲向李明要求续租，但李明拒绝续租，表示他已找到了新的合作方，并要求王芳在合同到期日前搬迁。

王芳认为李明未经协商就单方面拒绝续租，属于违约行为，并要求法院支持其续租，并要求李明支付违约金。

问题：请综合运用法律知识，分析李明与王芳的租赁关系，判断李明是否违约，王芳能否要求法院支持续租，并据此说明其合理的请求。

三、案例分析题（36分）案情：张某某，男，出生于1995年。

2012年，张某某未满16岁，在城市街道上因玩耍不佳，盗窃了一辆价值500元的自行车。

2014年，张某某满17岁。

这一年，他未申请车牌并开始私下猜想驾驶高档轿车，成为“网络车神”，使用盗抢车改装并上路飙车，造成重大交通事故，使得他人财产蒙受巨大损失。

法律职业资格考试主观题试题及解答参考(2024年)

2024年法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲、乙、丙三人共同经营一家商贸公司。

公司成立时，甲以现金30万元出资，乙以一台机器设备作价50万元出资，丙以土地使用权作价20万元出资。

公司章程规定，股东按照出资比例享有收益，并以其出资额为限对公司承担责任。

由于市场竞争激烈，公司经营状况逐渐恶化。

为了筹集资金，甲、乙、丙三人决定对外转让部分股权。

以下为三人讨论的几种方案：方案一：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股10元。

方案二：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股12元。

方案三：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股8元。

请根据以下问题回答：1.根据公司法的相关规定，甲、乙、丙三人是否可以对外转让股权？为什么？2.如果三人决定对外转让股权，选择方案一、方案二或方案三对公司和股东有哪些影响？3.如果丁同意购买股权，甲、乙、丙三人如何办理股权转让手续？二、案例分析题（36分）【案例】甲市乙县居民丙，因与邻居丁发生土地纠纷，双方争执不下。

丙多次找到乡政府及县土地管理部门解决，但均未得到满意答复。

丙遂向县人民法院提起诉讼，要求确认其与丁的土地边界。

县人民法院受理后，依法组成合议庭进行审理。

在审理过程中，合议庭成员丁（与被告丁同名）因与被告丁有亲戚关系，被合议庭其他成员发现。

根据法律规定，丁应当回避。

但丁未主动提出回避，且审判长也未要求其回避。

最终，县人民法院判决丙胜诉，确认了丙与丁的土地边界。

问题：1.请问本案中，丁是否应当回避？为什么？2.请问审判长在审理过程中，应当如何处理丁未提出回避的情况？3.请问县人民法院的判决是否合法？为什么？三、案例分析题（36分）案例：甲公司与乙公司签订了一份为期一年的供货合同，约定甲公司向乙公司提供一批原材料，总金额为100万元。

合同中约定，若一方违约，应向对方支付相当于违约金总额20%的违约金。

在合同履行过程中，由于甲公司未能按时提供原材料，导致乙公司生产线停滞，造成乙公司经济损失10万元。

国家统一法律职业资格考试主观题卷及答案解析(8)

国家统一法律职业资格考试主观题卷及答案解析（8）(1~8/共8题)论述题案情：李一、李二外出游玩，向李三借进口相机一部。

回来天色已晚，李一遂将相机带回家，打算第二天再还。

当晚，李四到李一家做客，见此相机，爱不释手，定要以3000元买下，李一见财起意，遂卖之。

数日后，李四手头钱紧，向李二以2000元兜售该相机。

李二见此相机，甚为眼熟，便问从何来，李四答从李一处购得，李二心头雪亮，但因价格便宜，遂不动声色，将之买下。

李二买得后甚是喜爱，将自己心爱的玉石镶嵌其上。

一日，李二去香山游玩，不慎将相机丢失，被同在香山赏红叶的李五拾得。

李五在现场等候了一会，未见失主，遂回家。

次日李五见到报纸上登了一则启事。

写明“如有拾得者，酬谢1000元”。

李五见失主所寻找的正是自己拾得的相机，便携带相机找到李二。

在李五向李二请求酬金时，被李二拒绝。

于是，李五拒绝交付相机，李二威胁要以“侵占罪”到公安机关报案，双方争执未果。

李五一怒之下将相机带回家，交给8岁儿子带到学校去拍“奥运笑脸”。

上学途中，该相机丢失被X捡到，委托拍卖公司拍卖。

李六以2万元购得，一年后，李二、李三知道相机在李六处，遂要求李六返还，此时，距离李三失去相机已整整两年过去了。

问题：第1题基于李一将相机卖与他人的事实，李三可以对李一提起何种之诉?参考答案：详细解答：违约、侵权或不当得利之诉。

首先，李一和李三之间形成了借用合同，李一将相机出卖后无法归还给李三，据此李三可以对李一提起违约之诉。

其次，李三是相机的所有权人，李一在无处分权的情况下未经李三同意将相机出卖的行为侵犯了李三的所有权，据此李三可以对李一提起侵权之诉。

最后，根据《民法通则》第92条规定，没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。

李一将相机出卖所得的价款是不当得利，应该返还给相机原所有权人李三，据此李三可以对李一提起不当得利之诉。

第2题李四可否取得相机的所有权?为什么?参考答案：详细解答：可以。

法律职业资格考试主观题试题与参考答案(2025年)

2025年法律职业资格考试主观题模拟试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）题目背景甲公司是一家注册在中国某省的电子产品制造企业，主要生产智能手机配件。

乙公司是一家位于该省同一城市的电子元器件供应商。

两公司于2023年5月签订了为期一年的供货合同，合同规定乙公司每月向甲公司供应价值约人民币100万元的电子元器件。

合同还约定，若任一方违约，则需向对方支付违约金人民币50万元。

2023年8月，由于国际市场上原材料价格大幅上涨，乙公司的成本增加，导致其无法按照原合同价格继续向甲公司供货。

乙公司提出修改合同条款，要求提高供应价格至每批货物人民币120万元，否则将停止供货。

甲公司不同意此提议，并要求乙公司继续按原合同履行义务。

双方协商未果后，甲公司决定采取法律行动。

问题1.在本案例中，甲公司是否有权要求乙公司继续履行原合同？请说明理由。

2.如果法院支持甲公司的请求，乙公司拒绝履行，甲公司可否要求乙公司支付违约金？请解释你的观点。

3.假设在诉讼过程中，双方达成和解，乙公司同意赔偿甲公司损失人民币60万元，并撤回了提高供应价格的要求。

这种情况下，甲公司是否可以接受和解协议并撤诉？请阐述你的看法。

二、案例分析题（36分）【案例】甲、乙、丙三人共同出资成立了一家有限责任公司，注册资本100万元。

甲占股40%，乙占股30%，丙占股30%。

公司成立后，甲、乙、丙三人共同制定了公司章程，其中约定了公司重大决策需经股东会三分之二以上表决权通过。

公司经营一年后，因市场变化，公司需要追加注册资本50万元，以扩大生产规模。

甲认为，公司章程已经约定了重大决策需经股东会三分之二以上表决权通过，因此追加注册资本需要经过股东会三分之二以上表决权同意。

乙、丙则认为，追加注册资本属于公司重大决策，但根据《公司法》规定，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

问题：1.甲、乙、丙三人对追加注册资本决议的表决权要求是否存在争议？2.根据《公司法》及相关法律规定，甲、乙、丙三人的表决权要求是否正确？3.如果甲、乙、丙三人对追加注册资本决议无法达成一致意见，应如何处理？三、案例分析题（36分）题目：甲、乙二人合伙经营一家咖啡馆，双方约定甲出资60%，乙出资40%，且甲负责日常经营管理。

2025年法律职业资格考试主观题试卷及解答参考

2025年法律职业资格考试主观题模拟试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案例一：关于合同纠纷的法律分析案情介绍：张先生与某家具公司签订了一份家具购买合同。

合同中约定，家具公司向张先生提供一套价值五万元的实木家具，交货期限为合同签订后两个月内。

合同还规定，家具质量应符合国家标准，如出现质量问题，公司应承担违约责任。

合同签订后，张先生按时支付了定金。

两个月后，家具公司按时交付了家具。

然而，张先生在验收过程中发现家具的部分木质不符合合同中约定的标准，且部分家具出现瑕疵和损坏现象。

为此，张先生与家具公司进行了多次交涉，双方因责任和赔偿问题未能达成一致意见。

现张先生向法院提起诉讼。

问题：1.根据我国《合同法》的规定，张先生与家具公司签订的家具有购买合同属于哪种类型的合同？并简要说明理由。

2.在本案中，家具公司应如何承担违约责任？张先生可以提出哪些赔偿请求？二、案例分析题（36分）题目：甲公司业务经理乙，在公司外兼职经营一家与甲公司业务相同的乙公司。

关于乙的行为，下列哪一选项是正确的？A. 乙的行为违反了竞业禁止义务，应承担违约责任B. 乙的行为违反了忠诚义务，应承担违约责任C. 乙的行为同时违反了竞业禁止义务和忠诚义务，应承担违约责任D. 乙的行为并不违反竞业禁止义务和忠诚义务，不承担违约责任三、案例分析题（36分）题目：甲公司与乙公司在某项目中合作，甲公司为乙公司提供技术支持和设备，乙公司负责项目的实施和管理。

在项目进行过程中，乙公司发现甲公司的技术支持存在质量问题，导致项目进度受到影响。

乙公司要求甲公司赔偿损失，并解除合同。

甲公司拒绝赔偿并表示将继续提供技术支持。

请问根据相关法律法规，甲乙双方应如何处理这一纠纷？四、案例分析题（36分）[甲和乙相识于一次社交活动，并于酒醉误交情，约定互相扶持创业，后甲申请注册一家有限公司，乙拒绝担任股东。

承诺逐步转移甲公司一部分股权予乙。

甲公司成立后经营不善，债务缠身。