一建 经济 1Z103083 工程变更价款的确定
一建-经济-1Z103083--工程变更价款的确定
1Z103083 工程变更价款的确定工程变更包括工程量变更、工程项目的变更(如发包人提出增加或者删减原项目内容)、进度计划的变更、施工条件的变更等。
一、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更(l)发包人对原设计进行变更。
应提前14 天以书面形式向承包人发出变更通知。
承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
(2)承包人对原设计进行变更。
承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。
施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经监理工程师同意。
未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
监理工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。
二、工程变更价款的确定方法已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
工程变更价款调整方法的应用：无法找到适用和类似的项目单价时，应采用招投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按成本加利润的原则由发承包双方协商新的综合单价。
但是下浮率不变。
例题：某工程招标控制价为8413949 元，中标人的投标报价为7972282 元，承包人报价浮动率为多少？施工过程中，屋面防水采用PE 高分子防水卷材(1.5mm)，清单项目中无类似项目，工程造价管理机构发布有该卷材单价为18 元/m2，查项目所在地该项目定额人工费为3. 78 元，除卷材外的其他材料费为0.65 元，管理费和利润为1.13 元。
工程变更合同价款如何确定
工程变更合同价款的确定是工程建设中常见且重要的问题。
在工程实施过程中，由于设计变更、进度计划变更、施工条件变更或新增工程等原因，导致工程量或工程性质发生变化，从而影响合同价款的调整。
那么，工程变更合同价款如何确定呢？首先，工程变更价款的确定应遵循合同约定和相关法规。
根据《建设工程施工合同》（示范文本）和《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008）等文件，工程变更价款的确定方法如下：1. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
这种情况下，只需根据变更工程的实际工程量，按照合同中已有的单价或价格计算变更价款。
2. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
在这种情况下，承包人应根据变更工程的特点和实际情况，参照合同中类似工程的价格，提出变更价款。
经发包人确认后，按照确认的变更价款进行调整。
3. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
在这种情况下，承包人应根据变更工程的特点、工程量和成本等因素，提出适当的变更价格。
工程师（发包人代表）对承包人提出的变更价格进行确认，如有必要，可邀请造价管理部门进行审核。
确认后的变更价格作为调整合同价款的依据。
此外，在工程变更价款确定过程中，还需注意以下几点：1. 手续应齐全。
工程变更价款的确定需要相关手续的支撑，包括变更通知、设计变更图纸、工程量清单等。
手续齐全有利于确保工程变更价款的合理性和准确性。
2. 资料应详实。
工程变更资料应能满足编制工程变更价款的要求，包括变更工程的具体情况、工程量、成本等。
资料的详实性有助于提高工程变更价款确定的准确性和可信度。
3. 内容应合理。
工程变更价款的确定应确保变更内容的合理性，避免因变更导致合同价款的不合理波动。
对于不符合规定或过于繁琐的变更内容，应予以剔除或简化。
4. 变更价款的确定方法应符合法律法规和合同约定。
在确定变更价款时，应遵循相关法规和合同约定，确保变更价款的合法性和有效性。
2024年一级建造师《工程经济》大纲变动
第三节 不确定性分析
1.盈亏平衡分析
2.敏感性分析
【策略】先学23版教材
1Z101040 技术方案现金流量表的编制
1Z101041.技术方案现金流量表
1Z101042.技术方案现金流量表的构成要素
【策略】考纲已删减， 暂不学习
1Z101050 设备更新分析
1Z101051.设备磨损与补偿
2024年一级建造师《工程经济》大纲变动
2024一级建造师《建设工程经济》大纲对比
23年教材
24年新版考纲
1Z101000 工程经济
1Z101010 资金时间价值的计算及应用
1Z101011.利息的计算
1Z101012.资金等值计算及应用
1Z101013.名义利率与有效利率的计算
【策略】沿用
第一节 资金时间价值计算及应用
1Z101052.设备更新方案的比选原则
1Z101053.设备更新时机的确定方法
1Z101054.设备租赁与购买方案的比选分析
【策略】沿用
第四节 设备更新分析
1.设备磨损与补偿
2.设备经济寿命确定
3.设备更新方案经济分析
4.设备租赁方案经济分析
【策略】先学23版教材
1Z101060 价值工程在工程建设中的应用
1Z103073.工程变更价款的确定
1Z103074.施工索赔与现场签证
1Z103075.预付款及期中支付
1Z103076.竣工结算与支付
1Z103077.质量保证金的处理
1Z103078.合同价款纠纷的处理
【策略】沿用
第五节 工程计量与支付
1.工程计量
2.合同价款调整
3.工程变更价款确定
一级建造师《工程经济》冲刺复习(6)
一级建造师《工程经济》冲刺复习（6）3．工程变更价款的确定方法（1）工程变更价款确定的一般原则承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后．，往往会涉及对变更工程价款的确定问题。
变更工程的费率或价格，往往是双方协商时的焦点。
计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：①变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用；②工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格．，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格；③变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。
（2）工程变更采用新费率或价格的情况FIDIC施工合同条件（1999年第一版）约定：在以下情况下宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
第一种情况：①如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；②工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%；③此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1%；④此项工作不是合同中规定的“固定费率项目”。
在同时符合这四个条件的情况下宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
第二种情况：①此工作是根据变更与调整的指示进行的；②合同没有规定此项工作的费率或价格；③由于该项工作与合同中的任伺工作没有类似的性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。
在同时符合这三个条件的情况下宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
每种新的费率或价格应考虑以上描述的有关事项对合同中相关费率或价格加以合理调整后得出。
如果没有相关的费率或价格可供推算新的费率或价格，应根据实施该工作的合理成本和合理利润，并考虑其他相关事项后得出。
三、工程价款中的价差调整方法工程建设项目中合同周期较长，经常要受到物价浮动等多种因素的影响，其中主要是人工费、材料费、施工机械费、运费等的动态影响。
工程变更合同价款的确定方法
工程变更合同价款的确定方法是建筑工程管理领域的一个重要方面，用于处理项目执行中发生的设计变更、规范变更或工程量的变化。
正确确定变更合同价款对于确保项目成本控制、避免纠纷具有重要意义。
工程变更合同价款的确定通常遵循以下几种方法：1. 预定单价法：- 这种方法适用于合同中已经预定了变更工程项目的单价。
当工程需要变更时，根据预定的单价和变更后的工程量计算出变更工程的合同价款。
2. 类似项目单价法：- 如果变更的工程项目在原合同中未预定单价，可以参照类似项目的单价来确定。
这要求比较与变更工程性质相似、时间相近的其他项目或工程的合同单价。
3. 实际成本加成法：- 通过计算变更工程实际发生的直接成本（如材料、人工、机械使用费等）并加上合理的管理费用、风险费和利润等间接费用来确定变更合同价款。
这种方法通常适用于变更工程复杂、难以预估的情况。
4. 总价协商法：- 当变更工程的范围和影响较大，或者使用其他方法难以合理确定价款时，发包方和承包方可以通过协商确定一个固定的变更合同总价。
5. 补偿平衡法：- 若变更工作中既有增项也有减项，可以对增减项分别评估，然后进行平衡处理，确保最终的变更合同价款反映了实际的工程量增减情况。
在确定工程变更合同价款时，通常需要遵守合同规定的程序和方法，同时基于充分、合理的资料和信息做出决策。
合理确定变更合同价款有利于合同双方维护合法权益，减少因工程变更引发的争议。
在实际操作中，双方可能需要通过谈判和协商，在满足合同和法律规定基础上，找到既公平又实用的解决方案。
当涉及到工程变更的处理和合同价款的确定，有几个重要的实践考虑和步骤，这有助于保护项目各方的利益并促进项目顺利实施：1. 详细记录和通报变更：- 工程变更通常需要详细记录，包括变更的原因、范围、预期的影响以及预计的成本。
所有这些信息都应该及时且清晰地通报给所有相关方，确保透明度和可追溯性。
2. 评估变更的影响：- 在执行任何成本估算之前，重要的是要对变更可能对项目整体进度、成本以及质量的影响进行全面评估。
一级建造师《工程经济》冲刺复习(5)
一级建造师《工程经济》冲刺复习（5）2．工程变更价款的确定程序（1）承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。
如果承包人在双方确定变更后的]4天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
（2）工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。
工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。
（3）工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。
因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度，某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加或效率降低，承包人无权要求补偿。
3．工程变更价款的确定方法工程变更价款的确定按照下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。
如双方不能达成一致意见，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
因此，在变更后合同价款的确定上，首先应当考虑使用合同中已有的、能够适用或者能够参照适用的，其原因在于在合同中已经订立的价格（一般是通过招标投标）是较为公平合理的，因此应当尽量采用。
采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。
（二）FIDIC施工合同条件下的工程变更1．工程变更权根据FIDIC施工合同条件（1999年第一版）的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可通过发布指示或要求承包人提交建议书的方式，提出变更．承包人应遵守并执行每项变更，除非承包人立即向工程师发出通知，说明（附详细根据）承包人难以取得变更所需的货物。
建设工程工程量清单计价规范规定的工程变更价款确定方法
建设工程工程量清单计价规范规定的工程变更价款确定方法建设工程工程量清单计价规范规定的工程变更价款确定方法是指在施工过程中，由于设计变更、技术难题、施工现场实际情况等原因，导致施工单位必须对工程项目进行调整和变更，以满足最终的设计要求和施工质量标准。
在这种情况下，需要根据相关的计价规范来确定工程变更的价款。
工程变更价款的确定方法主要包括以下几个步骤：1.工程变更的确认：首先需要明确工程变更的具体内容和范围，以确保变更的合理性和必要性。
变更可以包括设计变更、施工工艺变更、设备材料变更等。
变更的内容必须经过设计单位和业主的审查和批准。
2.变更量的计算：根据变更的具体内容，确定变更量的计算方法。
对于设计变更，可以通过对变更前后施工图纸进行对比，计算新增或减少的工程量；对于施工工艺变更，可以根据变更后的工艺要求，计算新增或减少的工程量；对于设备材料变更，可以根据变更后的设备材料清单，计算新增或减少的工程量。
3.单价的确定：根据工程量清单计价规范，确定变更工程的单价。
根据变更工程的性质和特点，可以采用合理的计价方法和依据，确定变更工程的单价。
例如，对于新增工程量，可以参考类似工程的单价进行确定；对于减少工程量，可以根据剩余工程量的单价进行确定。
4.工程变更价款的计算：根据变更量和单价，计算工程变更的价款。
将变更量与对应的单价进行相乘，得到变更工程的价款。
需要注意的是，变更价款不仅包括新增工程的价款，还可能包括因变更而增加或减少的施工费用、材料费用、设备费用等。
5.变更价款的审批和支付：工程变更价款的审批由业主负责，根据变更价格进行审批，并与施工单位进行协商。
在变更价款确定后，施工单位可以向业主提出变更价款的支付申请，由业主按照约定的支付方式进行支付。
总而言之，建设工程工程量清单计价规范规定的工程变更价款确定方法主要包括工程变更的确认、变更量的计算、单价的确定、工程变更价款的计算以及变更价款的审批和支付。
这些步骤的严格执行可以确保工程变更的合理性和有效性，保障施工单位和业主的权益。
工程变更价款的确定
工程变更价款的确定
工程变更价款一般由承包方提出，建设单位审核，按照施工合同
约定的调整方式实行计算。
一般来说工程变更价款按照以下原则确定：
1、合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更
的合同价款。
对于工程报价清单中已有的工程内容，在增减该部分工
作内容时，按照原有的单价实行调整。
但是若工程的工期较长（大于
十八个月时），材料价格的风险预测难度较大，这样的情况下对于部
分主要材料价格（甲乙双方可事先约定）能够随市场波动实行调整，
即采用当前较为普遍的动态管理的办法确定调整价款。
另一种情况，
虽然合同中有适用于变更工程的价格，但工程量变化太大（较原合同
中约定的工程量增减15%以上），这种就不能简单地按合同中已有的价格计算变更价款，而能够考虑采用预算定额为基础的计价方式，在此
基础上适当考虑浮动系数来计算调整价款。
2、合同中有类似于变更情况的价格，能够此为基础，确定变更价格，变更合同价款。
3、合同中没有类似和适用的价格，由承包商提出适当的变更价格，由造价工程师审核并报监理工程师和业主批准执行。
对于合同中没有类似和适用的价格的情况，一般来说在当前我国
的工程造价管理体制下，多采用按照预算定额和相关的计价文件及造
价管理部门公布的主要材料价格信息实行计算。
若甲乙双方就变更价
款不能达成一致意见，则可到工程所在地的造价工程师协会或造价管
理站申请调解；若调解不成功，双方亦可提请合同仲裁机构仲裁或向
人民法院起诉。
工程变更后合同价款的确定方法
工程变更后合同价款的确定方法1. 可以根据实际完成的工程量来确定呀！就好比你装修房子，实际刷了多少平方米的墙，那就按这个量来算钱嘛。
比如原来合同说刷100 平方米，结果实际刷了 120 平方米，那价款不就得增加啦！2. 通过市场价格波动来调整也不错啊！这不就像买菜，菜价涨了，你买同样的菜花的钱肯定就多了呀。
要是工程材料价格大涨，合同价款能不跟着变嘛！比如钢材突然涨了好多。
3. 双方协商一个新的价格嘛！就像是朋友之间商量去哪儿玩一样，大家都满意就好啦。
好比工程有了新变化，咱就好好商量出个都能接受的新价款呗！4. 按照行业惯例来决定价款呀！每个行业都有它的规矩嘛，这就好像大家默认的游戏规则。
比如建筑行业都这样处理，那咱也跟着走，多靠谱呀！5. 可以参考类似工程的价格呢！这就跟你买东西参考其他店差不多呀。
要是有差不多的工程，那他们的合同价款不就能给咱点参考嘛！比如隔壁小区的类似工程的价格。
6. 以成本加成的方式来确定呀！就像你做个手工，成本加上一定利润就是最终价格嘛。
工程也一样，成本增加了，价款不也得加嘛！7. 依据专家的评估来定嘛！专家有经验呀，这就像生病了得听医生的。
工程变更了，专家说该定多少价，那咱就听呗。
比如请个厉害的造价专家来。
8. 可以用招投标的方式重新确定呀！这不就像选秀一样，谁出价合适就选谁。
工程变更了，那就重新招标确定个好的价款呗！9. 按照最初的合同约定来调整嘛！合同可是有法律效力的呀，这就如同你和朋友的约定。
比如最初合同说好了怎么变就怎么调价款，那就按那个来呀。
我的观点结论就是：这些方法都各有特点和适用情况，要根据具体的工程变更情况选择最适合的方式来确定合同价款，这样才能保障各方的利益嘛！。
简述工程变更价款的确定方法
简述工程变更价款的确定方法一、引言工程变更是建筑工程中常见的一种情况，由于项目实施过程中的各种原因，可能会导致原先计划的工程内容或者规模发生变更。
这时候就需要对工程变更进行价款的确定。
本文将简述工程变更价款的确定方法。
二、工程变更的定义在建筑工程实施过程中，由于各种原因（如设计方案调整、现场情况变化等），导致原计划的工程内容或规模发生变化，需要对其进行调整和补充。
这种情况被称为工程变更。
三、影响因素1. 设计方案调整：在建筑设计阶段或者施工过程中，可能会出现设计方案需要进行调整的情况。
这时候就需要对原先计划的工程内容进行相应的调整。
2. 现场情况变化：在实际施工过程中，可能会出现现场情况与原先预估不符合的情况。
这时候也需要对相关工程进行相应的调整。
3. 材料价格波动：在建筑材料价格波动较大的情况下，可能会导致材料成本超出预算范围，从而需要对相关部分进行相应调整。
四、工程变更价款的确定方法1. 工程变更单：在出现工程变更情况时，需要及时填写工程变更单，并在上面详细说明变更的原因、内容、影响范围等信息。
这是确定工程变更价款的重要依据。
2. 变更量的确定：在填写工程变更单时，需要对相关工程进行详细测量和计算，以确定具体的变更量。
这是后续进行价款计算的基础。
3. 单价的确定：针对不同类型的工程，在进行价款计算时，需要根据实际情况确定相应的单价。
例如，在进行砌体墙体工程计算时，需要根据砖块价格、水泥价格等因素来确定相应的单价。
4. 人力成本和材料成本：在进行价款计算时，还需要考虑人力成本和材料成本等因素。
这些因素可能会随着时间和市场情况发生波动，需要及时调整。
5. 相关法律法规：在进行工程变更价款计算时，还需要遵守相关法律法规和合同约定。
例如，在国家政策调整或者行业标准更新后，可能会对相关工程造成影响，这时候也需要对其进行相应调整。
五、工程变更价款的审核和确认1. 工程变更单的审核：在填写完工程变更单后，需要进行审核，确保填写内容准确无误。
工程变更合同价款的确定方法
工程变更合同价款的确定方法
1. 哎呀呀，按原价计算这种方法最简单啦！比如说，工程变更前的价格是多少，那就还按那个来，这多直接呀！就像你每天习惯走的那条路，不用费心思去找新的道。
2. 市场价格法也不错哟！看看当前市场上类似的东西卖多少钱，咱就参考着来确定变更后的价款呗。
这就好像你去买衣服，肯定得看看其他店里类似款式多少钱呀，对不对？
3. 协商定价的方式很常见呀！你和对方坐下来好好商量，这个价格定多少合适。
这就像你和朋友讨论晚上吃啥，总得商量出个都满意的结果嘛！
4. 成本加成法也挺好用呀！把成本算清楚，然后合理地加上一些利润来确定价款。
就好像做菜要知道食材成本，再加上自己觉得合适的利润定价一样。
5. 类比估算也很有意思呢！找个类似的项目来对比着确定价款。
比如说你之前做过一个差不多的工程，那就可以参考那个呀，这不难理解吧？
6. 还有那个定额计价法呢！按照规定的定额标准来算价款。
这就好比游戏规则，是大家都认可的方式。
7. 比例调整法也能行呀！根据一定的比例来调整原来的价款。
就如同你调整手机音量大小，按一定的比例来变。
我觉得这些方法都各有特点和适用场景，要根据具体情况灵活选择，这样才能更合理地确定工程变更合同的价款呀！。
【专业知识】工程变更价款的确定方法
【专业知识】工程变更价款的确定方法【学员问题】工程变更价款的确定方法？【解答】1.合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：（1）工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
（2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
2.建设工程施工合同（示范文本）约定的工程变更价款的确定方法（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
3.FIDIC施工合同条件下工程变更的估价FIDIC施工合同条件（1999年第一版）约定：各项工作．内容的适宜费率或价格，应为合同对此类工作内容规定的费率或价格，如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。
但在以下情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
（1）第一种情况：①如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％；②工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01％；③此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1％；④此项工作不是合同中规定的固定费率项目。
（2）第二种情况：①此工作是根据变更与调整的指示进行的；②合同没有规定此项工作的费率或价格；③由于该项工作与合同中的任何工作没有类似的性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。
每种新的费率或价格应考虑以上描述的有关事项对合同中相关费率或价格加以合理调整后得出。
如果没有相关的费率或价格可供推算新的费率或价格，应根据实施该工作的合理成本和合理利润，并考虑其他相关事项后得出。
第31讲-工程变更价款的确定
先看第1个，它说已标价工程量清单当中有试用，那么就按照清单当中你所填报的那个综合单价来进行调整，这句话什么意思呢？就是如果说我们变更的这部分，正好在最初你填报的那个清单里面还是有适用的，我们就按照你最初填报的单价来去调整价款就可以了，就是有事用直接调，那如果说以报价工程量清单中没有适用呢，但是有类似。
那这个时候我们可以在合理范围之内去参照类似的项目的综合单价来进行调价也可以，有事用直接挑眉是用参照类似，第3个变更导致实际完成的工程量，与最初投标报价里面清单的量，变化幅度超过15%的话，就是变化的量很大了，或者说已标价清单当中没有相同的项目。
也没有类似的项目单价，既无相同也无类似，或者说量变化很大，对于这种情况我们怎么办？由合同当事人协商确定变更工作的单价，然后变更引起的价格调整应计入最近一期进度款当中来进行支付，在这里要注意就是有事用，按试用，没有试用，找类似都没有呢，双方协商就这么简单。
简单理解即可，接下来我们来看一下措施项目费的调整，这一个非常重要，要求大家必须要会措施项目调整，好先来看一下这句话，他说工程变更引起措施项目发生变化的话，那么承包方应事先将拟实施的方案提交给发包人进行确认，所以这也其实我们前面已经提到过，只要是措施项目发生变化，造成我们施工方案有变化的话，我们必须要事先把这。
发给他，发完请确认，必须的，如果说你不给他确认，那么发包人就可以是认为你没有任何价格的调整，他就不会承认了，所以我们事先必须先把这个方案交给发布软件确认，好看第1个这个重要，在那么多的项目当中，其中安全文明施工费要按照实际发生变化的措施项目进行调整，不得浮动。
由于安全文明施工费，他是不得竞争的，该是多少就是多少是绝对不能浮动的，什么叫浮动？就是发包人它可能要往下压价，这个是绝对不能的，然后第2个当采用单价计算的项目费，同样按照实际发生的措施项目，已标价工程量清单的规定来确定单价，嗯，注意，对于措施项目费的计算，他有一种不就是能够计算工程量。
我国现行工程变更价款的确定方法
我国现行工程变更价款的确定方法一、前言工程变更是指在建设项目实施过程中，由于各种原因（如设计不合理、市场变化等），导致工程量、工程内容、工程质量等方面发生变化的现象。
在建设项目实施过程中，难免会出现一些变更，而这些变更会对工程造价产生影响。
因此，在建设项目实施过程中，对于工程变更价款的确定方法需要进行详细的研究和探讨。
二、我国现行工程变更价款的确定方法1. 工程变更价款的定义工程变更价款是指在建设项目实施过程中，由于各种原因导致工程量、工程内容、工程质量等方面发生变化后，根据合同约定或相关法规规定进行计算的费用。
2. 工程变更价款的计算方法（1）按照合同约定计算在建设项目实施过程中，双方签订了合同，在合同中约定了关于工程变更价款的具体计算方法。
一般来说，在合同中会规定一些基本条款和标准，如单位价格、材料费用等，并且还会针对不同情况制定相应的补充条款。
因此，在进行工程变更价款的计算时，需要根据合同约定进行计算。
（2）按照相关法规规定计算在建设项目实施过程中，如果双方没有签订合同或合同中没有具体规定工程变更价款的计算方法，那么就需要按照相关法规进行计算。
目前，我国有关工程变更价款的相关法规主要包括《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同》和《建设工程变更管理办法》等。
（3）按照市场价格确定在建设项目实施过程中，如果双方签订的合同中没有约定具体的工程变更价款计算方法，并且相关法规也没有明确规定，那么可以采用市场价格进行确定。
一般来说，在市场上存在着各种不同类型的建筑材料和设备，而这些材料和设备的价格也会随着市场供求关系的变化而发生变化。
因此，在进行工程变更价款的计算时，可以根据市场价格进行确定。
3. 工程变更价款的审核方法在确定了工程变更价款后，还需要对其进行审核。
目前，在我国，对于工程变更价款的审核主要采用以下两种方法：（1）内部审核内部审核是指由建设单位内部的专业人员对工程变更价款进行审核。
一般来说，建设单位内部的专业人员具有较高的技术水平和丰富的经验，可以对工程变更价款进行比较准确的审核。
一级建造师《报告经济》考点：清单计价下的报告变更.doc
2018一级建造师《工程经济》考点：清单计价下的工程变更没有适用但又类似，可以再合理范围内参照;(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似，由承包人按照规则计算，然后下浮。
浮动率可按下列公式计算：招标工程：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%(2ZL02034-1)非招标工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)×100%(2Z102034-2)(4)如果没有适用，没有类似，而且没有造价管理部门的信息价，则双方协商。
(二)措施项目费的调整(1)安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
(2)采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
(3)按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为承包人放弃调整措施项目费的权利。
(三)工程变更价款调整方法的应用(1)直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。
例如：某工程施工过程中，由于设计变更，新增加轻质材料隔墙1200m2，已标价工程量清单中有此轻质材料隔墙项目综合单价，且新增部分工程量程量在15%以内，就应直接采用该项目综合单价。
(2)采用适用(实际应为参照类似的)的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本类似，不增加关键线路上丁程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由承发包双方协商新的项目单价。
例如：某工程现浇混凝土梁为C25，施工过程中设计调整为C30，此时，可仅将C30混凝土价格替换C25混凝土价格，其余不变.组成新的综合单价。
(3)无法找到适用和类似的项目单价时，应采用招投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按成本加利润的原则由发承包双方协商新的综合单价。
2021一级建造师《工程经济》考点预习汇总(二)
2021一级建造师《工程经济》考点预习汇总（二）考点：工程变更价款的确定一、变更的范围1增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;2取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;4改变工程的基线、标高、位置和尺寸;5改变工程的时间安排或实施顺序。
二、变更权发包人和监理人均可以提出变更。
变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。
承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。
未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。
如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
三、变更程序1.发包人提出变更发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
2.监理人提出变更建议监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。
发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。
发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
3.变更执行承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。
承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照约定确定变更估价。
四、变更估价1.变更估价原则（重要）按《建设工程施工合同示范文本》GF—2021—0201 ，除专用合同条款另有约定外，变更估价按照以下约定处理：1已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;2已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;3变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。
一建工程经济必考知识点及高频考题(十二)及答案
一建工程经济必考知识点及高频考题（十二）及答案目录1Z103080 计量与支付 (2)1Z103081 工程计量（第三十二条）（可考指数★★★★★） (2)1Z103082 合同价款调整（第三十三条）（可考指数★★★★★） (3)1Z103083工程变更价款的确定（第三十四条）（可考指数★★★★） (11)1Z103084 施工索赔与现场签证（第三十五条）（可考指数★★★★） (14)1Z103085 预付款及期中支付（第三十六条）（可考指数★★★★★） (18)1Z103086 竣工结算与支付（第三十七条）（可考指数★★）.. 19 1Z103087 质量保证金的处理（第三十八条）（可考指数★★★★） (20)1Z103088 合同价款纠纷的处理（第三十九条）（可考指数★）21 1Z103090 国际工程投标报价 (21)1Z103091 国际工程投标报价的程序（第四十条）（可考指数★★） (21)1Z103092 国际工程投标报价的组成（第四十一条）（可考指数★★★★） (22)1Z103093 单价分析和标价汇总的方法（第四十二条）（可考指数★） (24)1Z103094 国际工程投标报价的分析方法（第四十三条）（可考指数★） (24)1Z103095 国际工程投标报价的技巧（第四十四条）（可考指数★★） (24)1Z103080 计量与支付2015年～2017年度真题考点分值表一、工程计量的原则二、工程计量的依据【1547】某灌注桩计量支付条款约定工程量以m计量，若设计长度为20m的灌注桩，承包人做了21m，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）m支付价款。
A．19 B．20C．21 D．22【答案】B【解析】本题考查“工程计量的依据”计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。
【1667】施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）。
工程变更价款的确定程序如何
工程变更价款的确定程序如何一、工程变更价款的确定程序如何变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。
二、工程投标保证金比例是多少1、投标保证金的金额通常有相对比例金额和固定金额两种方式。
相对比例是取投标总价作为计算基数。
为避免招标人设置过高的投标保证金额度，不同类型招标项目对投标保证金的最高额度均有相关规定。
2、工程建设项目：投标保证金一般不得超过投标总价的2％，最高不得超过80万元人民币。
3、勘察设计项目：招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2％，最多不超过10万元人民币。
三、工程合同方法有哪些1、合同管理的原则。
2、事前预控，采取预先分析、调查的方法，对合同执行中可能出现的问题提前发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。
3、及时纠偏，随时跟踪合同的执行情况和施工中存在的问题，通过发出《监理工程师通知单》、《监理工程师联系单》的形式，督促违约方纠正不符合合同约定的行为。
对设备合同的执行情况，监理工程师及时了解与跟踪厂商执行供货计划的过程，尽量避免设备实际到场时间提前或滞后对工程进度计划的影响。
4、充分协商，在处理过程中，认真听取有关各方意见，与合同双方充分协商。
5、公正处理，严格按照合同有关规定和监理程序，公正、合理地处理合同其他事项。
以上是为您详细介绍的关于工程变更价款的确定程序如何的内容，工程变更价款时需要遵守一定的流程来进行，如果在进行变更的过程中产生纠纷，则双方可以通过协商、申请调解、诉讼等问题来进行解决，若您还有什么法律上的问题，建议咨询专业律师。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1Z103083 工程变更价款的确定
工程变更包括工程量变更、工程项目的变更(如发包人提出增加或者删减原项目内容)、进度计划的变更、施工条件的变更等。
一、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更
(l)发包人对原设计进行变更。
应提前14 天以书面形式向承包人发出变更通知。
承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
(2)承包人对原设计进行变更。
承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。
施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经监理工程师同意。
未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
监理工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。
二、工程变更价款的确定方法
已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人提出变更工程项目的单价，
报发包人确认后调整。
安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
工程变更价款调整方法的应用：无法找到适用和类似的项目单价时，应采用招投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按成本加利润的原则由发承包双方协商新的综合单价。
但是下浮率不变。
例题：
某工程招标控制价为8413949 元，中标人的投标报价为7972282 元，承包人报价浮动率为多少？施工过程中，屋面防水采用PE 高分子防水卷材(1.5mm)，清单项目中无类似项目，工程造价管理机构发布有该卷材单价为18 元/m2，查项目所在地该项目定额人工费为3. 78 元，除卷材外的其他材料费为0.65 元，管理费和利润为1.13 元。
则该项目综合单价如何确定？
解：（1）下浮率=(1-7972282/8413949)×100%
=(1-0. 9475)×100%=5.25%
承包人报价浮动率为5.25%。
（2）该项目综合单价= (3.78+18+0.65+1.13)×(1-5.25%)
=23. 56×94.75%=22.32 元
[案例中有用的话]监理工程师认为，钻孔桩做静载破坏试验的费用主要由两部分构成，一部分为试验费用，另一部分为桩本身的费用，而
试验方法及设备并未因试验桩土豆径的改变而发生变化。
因此，可认为试验费用没有增减，费用的增减主要由钻孔桩直径变化而引起的桩本身的费用的变化。
[案例中有用的话]理由是变更设计提出时间较晚，其土方已经完成并准备开始路面施工，新增工程不但打乱了其进度计划，而且二次开控土方难度较大，特别是重新开挖用石灰土处理过的路堤，与开挖天然表土不能等同。
【真题示例】
（2012年）根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），关于工程变更程序的说法，正确的有（）
A.发包人若需对原工程设计进行变更，应提前７天书面通知承包人
B.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应该重新报批
C.对于发包人的变更通知，承包人有权拒绝执行
D.承包人在施工中提出的合理化建涉及对计设计图纸更改的，须经监理工程师同意
E.未经监理工程师同意，承包人擅自变更工程的，承包人应承担由此发生的相应费用
【答案】BDE
【解析】本题的考核点是工程变更的相关内容
《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更：
（1）发包人对原设计进行变更。
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。
承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求变更。
（2）承包人对原设计进行变更。
施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经监理工程师同意。
监理工程师同意变更后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
监理工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。
（2015年）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。
A．索赔意向通知
B．拟申请增加的费用明细
C．拟实施的施工方案
D．工程变更的内容
【答案】C
【解析】本题的考核点是工程变更价款的确定方法。
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。
（2015年）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。
A．监理人
B．发包人
C．承包人
D．设计人
【答案】C
【解析】本题的考核点是工程变更价款的确定方法。
《计价规范》（GB50500—2013）规定：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程的单价，报发包人确认后调整。
【模拟题】
1、根据《建设工程施工合同》中工程变更款的确定方法的约定，当合同中只有类似于变更工程的价格，可以（ B）变更合同款项。
A.按合同已有的价格
B.参照类似的价格
C.由承包人提出适当的变更价格
D.由工程师提出适当的变更价格
2、施工阶段工程变更由（ B）审查批准。
A.业主
B.监理工程师
C.咨询工程师（投资）
D.结构工程师。