第四章 工程索赔
建设工程的施工索赔(3篇)
第1篇一、施工索赔的分类1. 承包人索赔：指承包人在施工过程中，因发包人未履行合同义务或因不可抗力等原因导致经济损失，向发包人提出的索赔。
2. 发包人索赔：指发包人在工程实施过程中，因承包人未履行合同义务或工程质量不合格等原因导致经济损失，向承包人提出的索赔。
二、施工索赔的原因1. 合同违约：合同双方未能按照约定履行合同义务，如发包人未按时支付工程款、承包人未按期完成工程等。
2. 不可抗力：如自然灾害、战争、疫情等不可预见因素导致工程无法按期完成或遭受损失。
3. 合同变更：合同条款变更、工程量增减、工程价款调整等导致承包人成本增加或工期延长。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件等变化导致工程实施困难。
三、施工索赔的技巧1. 及时发现索赔事项：施工过程中，承包人应密切关注合同履行情况，一旦发现索赔事项，应立即启动索赔程序。
2. 收集证据：充分收集与索赔事项相关的证据，如合同文本、施工记录、设计变更文件、会议纪要等。
3. 计算索赔金额：根据合同约定和相关法律规定，准确计算索赔金额，确保索赔请求合理。
4. 谈判技巧：在谈判过程中，应充分展示自己的立场，同时关注对方需求，寻求双方都能接受的解决方案。
5. 法律依据：在索赔过程中，充分运用法律依据，确保索赔请求合法、合理。
四、施工索赔的程序1. 提出索赔意向：承包人向发包人提出索赔意向，明确索赔事项和金额。
2. 发送索赔通知：承包人按照合同约定，向发包人发送正式的索赔通知。
3. 索赔调查：发包人收到索赔通知后，进行调查核实，确认索赔事项的真实性。
4. 索赔谈判：双方就索赔事项进行谈判，协商解决方案。
5. 索赔解决：双方达成一致意见后，签订索赔协议，明确索赔金额和解决方式。
总之，建设工程的施工索赔是合同管理中的重要环节，承包人和发包人都应充分了解相关法律法规和合同条款，提高索赔处理能力，确保工程顺利进行。
第2篇一、施工索赔的类型1. 施工索赔：指承包人在施工过程中，因发包人未按合同约定提供施工条件、工期延误、工程量变更等原因，导致承包人经济损失或工期延误，向发包人提出的索赔。
关于印发《合肥市建设工程索赔实施意见》的通知
合建建管［2008］55号关于印发《合肥市建设工程索赔实施意见》的通知各有关单位：为提高承、发包方的合同观念和履约意识，加强管理，提高履约率，根据《建设工程施工合同示范文本》和建设部“关于下发《关于促进工程建设索赔工作健康开展的意见》通知”精神，结合我市建设工程实际，制定本实施意见。
现予印发，请参照执行。
附：《合肥市建设工程索赔实施意见》二〇〇八年五月二十七日主题词：建设工程索赔意见通知抄报：省建设厅合肥市建设委员会2008年5月27日印发共印60份附件：合肥市建设工程索赔实施意见第一章总则第一条为提高发、承包方的合同观念和履约意识，加强管理，提高履约率，根据《建设工程施工合同示范文本》和建设部“关于下发《关于促进工程建设索赔工作健康开展的意见》通知”精神结合我市建设工程实际制定本实施意见。
第二条凡在合肥市区域内的建设工程（建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程等）索赔活动，均适用本实施意见，国家法律法规另有规定的，从其规定。
第三条本实施意见所称的索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
第四条建设工程造价管理部门负责监督管理发包人、承包人、造价咨询机构、工程监理单位之间工程索赔活动。
第五条工程索赔活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家、省、市有关法律、法规和政策。
第二章工程索赔的分类和内容第六条本实施意见中索赔分为施工索赔和反索赔㈠施工索赔是指由承包人向发包人提出的、旨在为了取得经济补偿和(或)工期延长的要求的索赔。
㈡反索赔是指发包人向承包人提出的索赔。
第七条发生下列情况的，可提请施工索赔㈠不利的自然条件;㈡人为障碍；㈢工期延长和延误；㈣因施工临时中断；㈤发包人不正当终止合同或不属于承包人原因终止合同；㈥工程款支付(发包人未按合同约定支付工程款)；㈦发包人不履行或不完全履行合同。
第八条发生下列情况的，可提请反索赔㈠由于承包人原因造成工期延误；㈡施工缺陷；㈢对指定分包人的付款；㈣发包人合理终止合同或承包人不正当放弃工程。
工程变更索赔管理办法
附件工程变更、索赔管理办法第一章总则第一条工程变更、索赔是指承包人由于非自身原因发生合同规定之外的工作或损失而要求发包人对其进行费用和时间补偿的活动，是工程项自管理的一项重要内容.为了加强施工过程中的工程变更、索赔管理，维护企业的合法权益，充分调动变更、索赔人员的工作积极性，确保工程项目的经济效益，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属的工程项目经理部及附属单位。
第二章职责分工第三条按照公司及公司所属项目经理部分级管理.第四条公司计量合同部负责制定工程变更、索赔管理办法，指导、监督变更、索赔工作,审核工程变更、索赔奖励申请，培养变更、索赔管理人才，促进公司变更、索赔管理水平的提高,并指导、检查、督促项目经理部做好工程变更、索赔工作。
第五条公司项目策划组负责项目变更、索赔的总体策划工作；项目经理部是工程变更、索赔工作的主要实施单位。
项目经理、总工是工程变更、索赔工作的第一责任人，负责组织、领导项目经理部技术、计合、物资、机械、财务等部门开展变更、索赔工作。
第六条公司经营开发部门及项目策划组职能采用不平衡报价是工程变更设计获得施工利润的基础和有效途径，是中标后增加合同额和效益的主要方法。
经营开发部门在投标时应考虑将来可能发生变更、索赔的问题.在仔细研究招标文件、全面查勘施工现场的基础上，对可能发生变化的工程项目、工程量和索赔机会进行预测,编制投标书、投标单价和最终报价时,在总报价确定的情况下,对可能出现工程变更和新增工程,要预先进行单价调整，特别是工程量清单中有误或量差大的支付项目，为中标后获得较有利的计量收入打下基础.公司项目策划组职能：对项目进行详细调查，认真研究招标文件（通用条款、专用条款），对照施工图纸和招标图纸,确定对项目有利的变更点，给项目提出具体的变更方案、变更方向,或可能出现的不利于变更、索赔的因素。
从公司总体策化上指导项目完成变更、索赔工作。
第三章工程变更、索赔的控制要点第七条工程项目变更设计1。
建筑工程中的工程索赔与赔偿
建筑工程中的工程索赔与赔偿在建筑工程中，工程索赔与赔偿是不可避免的话题。
由于各种原因，工程项目可能会出现延误、质量不达标、合同纠纷等问题，进而导致双方当事人之间需要进行索赔和赔偿的处理。
本文将探讨建筑工程中的工程索赔与赔偿的相关内容。
一、工程索赔的定义和类型工程索赔是指施工方在工程合同履行过程中，以违约、变更、索赔、索赔等方式来要求合同对方承担责任的行为。
常见的工程索赔类型主要包括以下几种：1. 违约索赔：当办事方无法按照合约中规定的时间、质量、数量要求等履行合同义务，致使对方受到经济损失时，受损方可以提出违约索赔；2. 变更索赔：当需要根据实际情况对合同进行变更时，因为变更会影响工程合同价格、工期等要素，所以双方需要协商并进行索赔；3. 补偿索赔：当施工方在施工过程中，因为受到第三方或者不可抗力因素影响导致损失时，可以提出补偿索赔；4. 延误索赔：当办事方未能按照工程合同规定的时间完成工程项目而导致对方受到经济损失时，受损方可以提出延误索赔。
二、工程索赔的一般流程工程索赔的一般流程如下：1. 索赔准备阶段：受损方需要收集和整理相关资料，包括施工合同、变更通知、工程量清单等，以用于后续索赔工作；2. 索赔申请阶段：受损方向对方提出索赔申请，申请中需要详细说明索赔事由、索赔金额的计算依据、索赔金额的计算方法和索赔要求等；3. 协商谈判阶段：对方接到索赔申请后，双方进行协商谈判，并试图达成共识，解决问题；4. 争议解决阶段：如果协商谈判未能达成一致意见，对方拒绝赔偿或者索赔金额不能确定，就需要通过争议解决途径，如仲裁、诉讼等方式解决。
三、赔偿的方式和标准在工程索赔中，赔偿可以采用以下几种方式：1. 直接赔偿：即对方直接向受损方支付赔偿金；2. 商品赔偿：对方以物品或服务的形式进行赔偿；3. 再谈赔偿：即双方重新协商确定索赔和赔偿的方式；4. 还原赔偿：即对方按照合同约定进行工程重建等形式进行赔偿。
赔偿的标准一般根据具体情况而定，可以参考工程造价、损失程度、违约行为的严重性、市场价格等因素进行综合衡量。
建设工程施工合同索赔(3篇)
第1篇一、建设工程施工合同索赔的内涵建设工程施工合同索赔是指合同一方在履行合同过程中，因非自身原因造成损失，向另一方提出赔偿要求的行为。
索赔的目的是为了弥补损失，维护合同双方的合法权益。
根据索赔主体不同，可分为承包人索赔和发包人索赔。
1. 承包人索赔：指承包人在施工过程中，因发包人原因或不可抗力等因素导致损失，向发包人提出索赔。
2. 发包人索赔：指发包人在施工过程中，因承包人原因导致损失，向承包人提出索赔。
二、建设工程施工合同索赔的程序1. 提出索赔要求：索赔方应在索赔事项发生后的28天内，以书面形式向对方发出索赔通知书，声明索赔权利。
2. 报送索赔资料和索赔报告：索赔方应在发出索赔通知书后28天内，向对方提交索赔报告及相关资料。
3. 协商解决索赔问题：合同双方在自愿、互让互谅的基础上，通过友好谈判解决索赔问题。
4. 调解：当双方无法通过协商解决索赔问题时，可请求有关部门进行调解。
5. 诉讼：在调解无效的情况下，双方可依法向人民法院提起诉讼。
三、建设工程施工合同索赔的注意事项1. 证据充分：索赔方在提出索赔要求时，应提供充分的证据，包括合同文件、相关法律法规、现场记录、专家意见等。
2. 及时提出：索赔方应在索赔事项发生后28天内提出索赔要求，以免错过索赔期限。
3. 合理索赔：索赔方应根据实际情况，合理提出索赔金额和工期延长天数，避免过高或过低。
4. 沟通协调：在索赔过程中，双方应保持良好沟通，争取达成共识，避免矛盾激化。
5. 遵循程序：索赔方应严格按照索赔程序进行，确保索赔行为的合法性和有效性。
总之，建设工程施工合同索赔是合同履行过程中不可或缺的一环。
合同双方应充分了解索赔的内涵、程序和注意事项，以维护自身合法权益，促进工程项目的顺利进行。
第2篇一、索赔的定义及分类索赔是指合同一方在合同履行过程中，因对方违约或不可抗力等因素导致损失，向对方提出要求赔偿的行为。
建设工程施工合同索赔可分为以下几类：1. 工程量索赔：因设计变更、施工图纸错误等原因导致实际工程量与合同工程量不符，造成额外费用支出。
工程合同索赔条款
工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方（业主）与乙方（承包商）在签订本工程合同时，应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素，并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，确保工程项目的顺利进行。
第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应根据合同规定和实际情况协商解决。
第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时，应及时书面通知对方，并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。
2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应，并提出处理意见。
3. 双方应协商一致后签署索赔协议书，作为合同的补充文件。
第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。
2. 若因工程延期导致的索赔，应考虑延期对工程进度的影响，以及可能产生的间接损失。
第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
施工单位索赔规章制度内容
施工单位索赔规章制度内容第一章总则第一条为规范施工单位的索赔行为，保障项目的正常进行，特制定本规章。
第二条本规章适用于所有承揽工程的施工单位。
第三条施工单位应遵守法律法规、合同约定及相关工程管理规定，合理、合法提出索赔。
第四条施工单位应遵守诚实信用原则，严格执行索赔程序，不得采取欺诈、虚假索赔行为。
第五条施工单位应建立健全索赔管理制度，设立专门的索赔部门负责索赔事务。
第六条施工单位应加强内部管理，提高工程施工质量，减少索赔发生的可能性。
第二章索赔的种类第七条施工单位可以根据项目实际情况提出以下种类的索赔：（一）施工变更索赔：指在施工过程中，因为合同变更、设计变更、不可抗力等原因导致施工单位额外承担的费用或损失。
（二）工期索赔：指因为业主方提供的工程条件不符、材料延误、审批延误等原因导致施工单位延误工期而产生的损失。
（三）质量索赔：指因施工单位质量不合格导致的返工、修理、赔偿等费用。
第八条施工单位提出索赔时，应根据具体情况选择适当的索赔种类，并提供必要的证据和资料加以证实。
第九条施工单位应根据合同和相关规定，履行索赔程序，保证索赔合法有效。
第三章索赔程序第十条施工单位提出索赔前，应先进行内部审查和论证，确保索赔理由充分、合理。
第十一条施工单位应按照合同规定的索赔程序向业主提出索赔申请，并说明索赔的依据、证据和具体要求。
第十二条业主应在收到索赔申请后，按合同约定的时间限制内给予答复，明确是否接受、拒绝或需要进一步协商。
第十三条如业主接受施工单位的索赔申请，应及时支付索赔款项，并尽量减少对项目工期和质量的影响。
第十四条如业主拒绝施工单位的索赔申请，双方可以协商解决，如无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第十五条施工单位应及时跟踪索赔处理的进展，确保索赔问题得到有效解决。
第四章索赔的管理和监督第十六条施工单位应建立健全索赔管理制度，明确各部门的职责和流程，加强内部协调和沟通。
第十七条施工单位索赔部门应定期对索赔事务进行检查和评估，及时发现问题并加以处理。
毕业设计(论文)-浅谈工程项目中的索赔
目录摘要 (I)ABSTRACT ......................................................................................................................................................... I I 第一章、工程索赔. (1)1.1工程索赔的概念 (1)1.2工程索赔的意义 (1)1.3工程索赔的分类 (1)第二章、工程索赔是如何产生的 (3)第三章、工程索赔处理的原则及方法 (4)3.1工程索赔处理的原则 (5)3.2 工程索赔处理的程序 (6)第四章、施工索赔 (7)4.1 费用索赔 (7)4.2 工期索赔 (8)第五章、索赔时的技巧 (9)参考文献 (11)致谢 (12)浅谈工程项目中的索赔摘要工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到的经济损失或者权利损害，通过合同规定程序向对方提出经济或者时间补偿要求的行为。
在工程项目管理的过程中，索赔是一种经常发生并随处可见的正常现象。
会因为施工现场条件、气候条件的变化，设计方面、施工合同方面的变化，以及意外风险和不可预见的诸多因素的影响，对工程施工的进度造成延误，或是业主和承包商之间的工程合同不能按约履行，从而不可避免地引发出工程索赔，以至于影响到项目的投资计划发生改变。
因此如何正确处理工程索赔，就成为建设工程项目管理中的一个重要的课题。
关键词：工程索赔施工Discussion on project claimAbstractEngineering claim is usually refers to the performance of the work process, the parties to a contract party because the other party does not perform or fails to fulfill the contract correctly or due to other non self factors and economic loss or impairment of a right, through the procedures as provided for by the contract to each other the time or economic compensation requirements of the act.In the process of project management, the claim is a frequent occurrence and the normal phenomenon can be seen everywhere. Because of changes in the construction site conditions, weather conditions, changes in the design, the construction contract, and the accident risk and unforeseen factors influence the construction schedule delays, or between the owner and the contractor engineering contract not according to some performance, thus inevitably lead a project claim that affect the investment plan of the project change. Therefore, how to correctly handle the engineering claims, has become an important subject in construction project management.Keywords: engineering construction claim.第一章、工程的索赔1.1、工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
成功的索赔与反索赔方法及案例
成功的索赔与反索赔⽅法及案例成功的索赔与反索赔⽅法及案例⽬录第⼀章⼄⽅（承包商）向甲⽅（业主）的索赔第⼆章甲⽅（业主）向⼄⽅（承包商）的索赔第三章成功的反索赔第四章国际⼯程索赔与反索赔第⼀章⼄⽅(承包商)向甲⽅(业主)的索赔凡有合同，就有可能发⽣纠纷，产⽣索赔问题。
为了避免纠纷，在招投标活动中，招标和投标(中标者)双⽅在签定合同时，要认真注意和研究合同条款，把应该注意和将来潜伏的因素都尽量考虑进去，以减少⽇后纠纷。
但是，再好的合同都不敢说⽇后不会产⽣纠纷，因为情况是千变万化的。
问题的关键是，除尽量将合同条⽂制定的全⾯，合理外，还有在执⾏合同中发⽣问题后，如何按照法规和有关规定，及时、合理地要求索赔，以避免和减少损失。
在双⽅合同中，尤其是在⼯程施⼯合同中，合同往往是甲⽅(业主)要求⼄⽅(承包商)的多，条件严格，有的近于苛刻。
⽽在执⾏合同时，许多情况变化都可能给⼄⽅带来损失。
因此，索赔的问题主要是⼄⽅(承包商)向甲⽅(业主)的索赔。
我们讨论索赔问题，⾸先是⼄⽅( 承包商)向甲⽅(业主)的索赔，并且以⼯程建设施⼯合同为据来讨论。
第⼀节索赔的内容和依据⼀、引起索赔的主要因素索赔的范围、内容，是和引起索赔的原因分不开的。
引起索赔的原因是多种多样的，但主要有三个⽅⾯。
1甲⽅及甲⽅代表(建设单位)违约。
这⾥有⼏种情况：①没有按施⼯合同规定的时间和要求提供施⼯场地、创造施⼯条件，造成违约。
②没有按协议约定的条件提供应供应的材料、设备、造成违约。
如甲⽅所供应的材料、设备到货场、站与协议条款不符，单价、种类、规格、数量、质量等级与合同不符，到货⽇期早于或迟于协议时间等，都有可能对⼯程施⼯造成影响，具体表现为：迫使⼄⽅改变原提运材料计划，多⽀付材料、设备款项；已完⼯程因种类、规格变化需进⾏拆改或重新采购；重要设备及特殊材料进场过早需增加保护、管理费，甚⾄会直接影响⼯期延长。
③没有能⼒或没有在规定的时间内⽀付⼯程款，造成违约。
工程签证索赔管理办法
建工集团工程总承包公司工程签证索赔管理法目录 (2) (2) (3)（一）业主的行为潜在着索赔机会： (4)（二）业主代表的行为潜在着索赔机会： (5)（三）设计变更潜在着索赔机会： (6)（四）合同文件的缺陷潜在的索赔机会： (6)（五）施工条件与施工方法的变化潜在着索赔机会： (6)（六）国家政策法规的变更潜在着索赔机会： (7)（七）不可抗力事件潜在着索赔机会： (7)（八）不可预见因素的发生潜在着索赔机会： (8)（九）分包商违约潜在着索赔机会： (8)（十）工期索赔 (8)8（一）招标文件、合同文本及附件； (9)（二）来往文件、签证及更改通知等； (9)（三）各种会谈纪要； (9)（四）施工进度计划和实际施工进度表； (9)（五）施工现场工程文件； (9)（六）工程照片； (9)（七）气象报告； (9)（八）工地交接班记录； (9)（九）建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等； (9)（十）市场行情记录； (9)（十一）各种会计核算资料； (9)（十二）国家法律、法令、政策文件等。
(9)9第六章签证索赔奖罚制度 (10)附件1 (12)签证索赔相关岗位责任 (12)项目签证索赔经济资料会签表 (15)项目签证索赔报表 (16)项目签证索赔奖励申报表 (17)第一条为切实确立并认真践行“经营项目”理念，提高企业核心竞争力，增强企业战略适应力，推进企业高效益发展。
第二条为加强工程合同履约过程管理，规范二次经营管理，进一步使项目办理签证索赔工作系统化和规范化，提高工程效益，争取效益最大化。
第三条加强全员签证索赔意识，熟悉并熟练掌握签证索赔和处理签证索赔的方法与技巧，及时总结签证索赔工作经验，恰当维护公司利益，使公司的合法利益得到有效保障。
第四条工程签证是承包商就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算、预算定额取费（或清单工程量、清单综合单价）中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证，承发包双方对此部分的确认，也是工程款的合法组成部分，是工程承发包双方在合同履行过程中，对各种合同价款外的费用、顺延工期、损失赔偿等事项达成的意思表示一致的协议，经双方签字盖章确认后具有法律效力。
工程索赔报告范本(2024版)
工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。
工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。
1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。
1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。
第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。
工程索赔PPT
与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外
支出，或直接工期损失；
造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承
包人的行为责任或风险责任；
承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。
9
工程索赔程序
索赔事件发生
28天内
是否需要提交补充材料
Y
28
发出索赔意向
天 内
工期顺延
承包商的原因引起延误
施工组织不当，如出现窝工或停工待料现象 质量不符合合同要求而造成的返工 技术力量薄弱，管理水平低
工期不予顺延
17
承包商雇佣分包商或供应商引起的延误
工期索赔
不可控制的因素导致的延误
人力不可抗拒的自然灾害导致的延误， 特殊风险如战争、判乱、革命、核装置污染等造成的延
供货方
保险人
6
工程索赔的基本概念
索赔的分类 工期延长索赔 按 索 赔 事 件 性 质 分 类 工程变更索赔 工程中断索赔 工期终止索赔 工程加速索赔 意外风险和不可预见因素索赔 其他原因索赔
7
工程索赔的基本概念
索赔的分类 按 索 赔 处 理 方 式 分 类
单项索赔
针对某一干扰事件提出
综合索赔
计算上的错误，尤其是扩大索赔款的计算错误，会给对方留下恶 劣的印象，对方会认为提出的索赔要求太不严肃，其中必有多处 弄虚作假，会直接影响索赔的成功。
简明扼要，条理清楚，逻辑清楚
使对方很快理解索赔的要求及理由。
16
工期索赔
工程延期的分类及处理
按延误原因分类
业主及工程师原因引起的延期
业主拖延交付现场，拖延交付图纸 工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款 不按时组织验收造成下道工序受到影响 业主提供错误的现场资料 工程量增加及工程变更
工程索赔制度(4篇范文)
工程索赔制度（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程索赔制度（4篇范文）第1篇工程索赔制度日前，整个国内建筑业处于买方市场，正规通过法律途径索赔的案例并不多见，但作为工程变更等原因出现的签证导致投资增加的事例都很普遍，因此为控制投资，同时保护承包商的合理权益，减少不必要的纠纷，在合同补充条款中尽量明确涉及索赔的内容是很有必要的。
监理工程索赔管理制度
监理工程索赔管理制度第一章总则第一条为规范监理工程索赔管理工作，保障工程建设各方合法权益，加快工程建设进度，根据相关法律法规和监理工作实际，制定本制度。
第二条本制度适用于监理工程中的索赔管理工作，包括但不限于工程变更索赔、工程质量索赔和其他与工程相关的索赔。
第三条监理工程索赔管理应遵循公平、公正、透明、科学的原则，保障各方的合法权益，维护工程建设市场秩序。
第四条监理单位应根据项目特点和实际情况，制定索赔管理办法和程序，并加强人员培训和专业技术支持，提高索赔管理水平，确保索赔管理工作的顺利开展。
第五条监理单位应加强与业主、总承包商、分包商等各方的协调沟通，共同推动索赔管理工作的顺利进行。
第六条监理单位应建立监理工程索赔管理台账，定期进行汇总和分析，及时跟踪处理索赔事项，确保索赔管理工作的及时性和准确性。
第七条监理单位应建立索赔管理档案，保存索赔相关证据和资料，确保索赔管理工作的规范性和完整性。
第八条监理单位应建立并不断完善索赔管理信息系统，提高工作效率和管理水平。
第二章索赔管理程序第九条监理单位应根据索赔实施单位的要求和监理工作的实际情况，制定索赔管理程序。
第十条索赔管理程序应包括索赔申请、受理和审查、证据调查和取证、索赔处理和决定、公示和执行等环节，确保索赔管理工作的全面和有序。
第十一条索赔管理程序应注重与业主、总承包商、分包商等各方的沟通和协调，确保索赔管理工作的协同和配合。
第十二条索赔管理程序应明确责任人和工作流程，确保索赔管理工作的责任明确和工作流畅。
第十三条索赔管理程序应注重科学性和专业性，确保索赔管理工作的科学性和专业水准。
第十四条索赔管理程序应具有灵活性和可操作性，确保索赔管理工作的便捷和高效。
第三章索赔管理责任第十五条监理单位应明确索赔管理工作的责任人和责任范围，建立索赔管理责任制度。
第十六条监理单位应建立索赔管理工作考核机制，按照实绩评估和绩效考核原则，对索赔管理责任人进行考核和奖惩。
工程项目结算索赔制度范本
工程项目结算索赔制度范本第一章总则第一条为了规范工程项目结算索赔的程序和管理，保障工程建设参与各方的合法权益，维护工程项目建设的良好秩序，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条工程项目结算索赔的范围包括但不限于工程变更、工程设计变更、工程施工变更、工程技术变更等。
第三条工程项目结算索赔应当遵循公平、合理、诚实信用的原则，保证各方的权益得到平等的保护和尊重。
第四条工程项目结算索赔的责任主体包括建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等各方参与建设的主体单位。
第五条工程项目结算索赔的程序应当依法进行，并按照合同约定进行调整和解决。
第二章工程变更索赔第六条工程项目发生变更时，建设单位应当主动向施工单位提出书面变更通知，并说明变更原因和内容。
第七条施工单位收到建设单位的变更通知后，应当及时组织相关人员进行勘察和评估，报经建设单位同意后进行施工，同时按照变更内容进行调整索赔申请。
第八条根据工程变更的不同情况，施工单位可提出以下两种索赔方式：（一）直接索赔：根据变更工程的实际工程量及变更工程造成的额外工作量和费用，提出索赔申请，并提供相关证明文件；（二）合理索赔：根据变更工程的实际工程量及合理计算的额外工作量和费用，提出索赔申请，并提供相关证明文件。
第九条建设单位应当按照合同约定的支付方式和时间给予施工单位工程变更索赔的款项，并及时审核和确认索赔金额。
第十条工程变更索赔的争议解决方式包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式，争议解决的程序应当严格按照法律法规执行。
第三章工程设计变更索赔第十一条工程设计方案发生变更时，设计单位应当及时向建设单位提出书面设计变更通知，并说明变更原因和内容。
第十二条建设单位收到设计单位的变更通知后，应当主动向施工单位提出变更通知，并协调各方进行设计变更工作。
第十三条施工单位应当根据设计变更的实际情况，及时调整施工方案，提出索赔申请，并提供相关证明文件。
第十四条设计单位应当根据实际变更工程所需费用和工作量，提出合理设计变更索赔申请，并协调施工单位进行施工。
建设工程施工合同索赔
建设工程施工合同索赔建设工程施工合同索赔一、引言本章节主要介绍索赔的目的和背景，包括索赔的定义、索赔的重要性和索赔的适用范围。
二、索赔程序本章节详细介绍索赔的程序，包括申请索赔的时间、索赔的书面要求、索赔的证明材料、索赔的审查程序和索赔的决定程序。
三、索赔的构成要件本章节详细阐述索赔的构成要件，包括合同约定、违约行为、索赔原因、索赔数量和索赔计算方法。
四、索赔的免责事由本章节索赔过程中可能存在的免责事由，包括不可抗力、合同约定的免责事由和相关法律法规规定的免责事由。
五、索赔的处理方式本章节介绍索赔的处理方式，包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决三种方式，并详细说明每种方式的优缺点和适用条件。
六、索赔的赔偿方式本章节详细介绍索赔的赔偿方式，包括经济赔偿、合同违约金、施工差价和其他赔偿方式，并针对每种赔偿方式进行案例分析。
七、索赔的附件本章节列出索赔过程中需要准备的附件材料清单，包括合同文件、索赔申请书、证据材料等。
附件：1.合同文件2.索赔申请书3.证据材料法律名词及注释：1.违约行为：指合同一方未履行或不完全履行合同条款规定的义务。
2.索赔原因：指导致索赔产生的具体事件、行为或事由。
3.诉讼解决：指通过法院对索赔进行审理和判决的解决方式。
4.仲裁解决：指通过仲裁机构对索赔进行审理和裁决的解决方式。
附件：1.合同文件2.施工计划书3.工程验收报告4.变更通知书5.证据材料法律名词及注释：1.违约行为：指合同一方未履行或不完全履行合同条款规定的义务。
2.索赔原因：指导致索赔产生的具体事件、行为或事由。
3.诉讼解决：指通过法院对索赔进行审理和判决的解决方式。
4.仲裁解决：指通过仲裁机构对索赔进行审理和裁决的解决方式。
监理工程索赔管理制度范本
第一章总则第一条为规范监理工程索赔管理，保障监理工作的顺利进行，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于监理单位在工程监理过程中，因施工单位、建设单位或其他原因导致的索赔事件的处理。
第三条监理单位应严格按照本制度规定，及时、公正、合理地处理工程索赔事件。
第二章索赔事件处理程序第四条索赔事件发生后，施工单位应在合同约定的期限内向监理单位提出索赔意向通知书。
第五条监理单位收到索赔意向通知书后，应立即进行调查、核实，并收集相关证据。
第六条监理单位应在收到索赔意向通知书后的15个工作日内，对索赔事件进行处理，并形成处理意见。
第七条监理单位在处理索赔事件时，应遵循以下原则：（一）公平、公正、合理；（二）依据合同约定和相关法律法规；（三）尊重事实，尊重各方合法权益。
第八条监理单位在处理索赔事件时，应与施工单位、建设单位协商，达成一致意见。
第九条监理单位在处理索赔事件过程中，如遇到重大问题或分歧，应及时上报公司领导，由公司领导进行协调处理。
第三章索赔事件处理内容第十条索赔事件处理内容包括：（一）费用索赔：因施工单位、建设单位或其他原因导致的工程费用增加，施工单位可向监理单位提出费用索赔。
（二）工期索赔：因施工单位、建设单位或其他原因导致的工程延期，施工单位可向监理单位提出工期索赔。
（三）利润索赔：因施工单位、建设单位或其他原因导致的工程利润损失，施工单位可向监理单位提出利润索赔。
第十一条监理单位在处理索赔事件时，应充分考虑以下因素：（一）合同约定；（二）法律法规；（三）工程实际情况；（四）各方合法权益。
第四章责任追究第十二条监理单位在处理索赔事件过程中，如存在失职、渎职等行为，应承担相应责任。
第十三条施工单位、建设单位或其他单位在索赔事件处理过程中，如存在虚假陈述、恶意阻挠等行为，应承担相应责任。
第五章附则第十四条本制度由监理单位负责解释。
第四章植物的呼吸作用
浅谈工程索赔在当前的工程建设中, 工程索赔是经常发生的, 索赔管理也成为提高承包工程项目的经济效益和企业的生存能力的重要途径, 其重要地位是显而易见的。
一、工程索赔产生的主要原因1.设计方面 : 在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。
2.施工合同方面 : 在施工过程中双方在签订施工合同时未能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响, 致使施工合同在履行中出现这样那样的矛盾, 从而引起施工索赔。
3.意外风险和不可预见因素 : 在施工过程中, 发生了如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和地下构筑物等等引起的施工索赔。
4、不依法履行施工合同: 承发包双方在履行施工合同的过程中往往因一些意见分歧和经济利益驱动等人为因素, 不严格执行合同文件而引起的施工索赔。
5、工程项目建设承发包管理模式变化：当前的建筑市场, 工程项目建设的承发包有总包、分包、指定分包、劳务承包、设备材料供应承包等一系列的承包方式, 使工程项目建设的承发包变得复杂和管理模式难度增大。
当任何一个承包合同不能顺利履行或管理不善, 都会引发在工期、质量、数量和经济等方面的索赔。
二、合同的法律特征和索赔的实质1.合同合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
⑴合同规范了当事人各方的权利、义务和责任；⑵合同是法律行为, 当事人各方地位是平等的；⑶合同是当事人各方最高的行为准则；⑷合同是协调当事人各方行为和解决争议的主要依据。
2.索赔索赔是指合法的所有者由于非自身的过失而受到损失, 向责任方提出赔偿要求的权利。
⑴工程索赔是指在工程施工承包合同中, 合同一方因对方未履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失, 向对方提出补偿和赔偿要求的权利。
⑵承包商索赔的实质是按照合同条款的规定, 根据正当而充分的理由向业主（或总包人）正式提出给予补偿的要求, 包括费用和工期的调整。
第四章工程索赔
不可抗力 不可抗力可以分为自然事件和社会事件。不利的物质条 或不利的 件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物 物质条件 质条件、非自然的物质障碍和污染物
表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或 合同缺陷 错误。在这种情况下，工程师应当给予解释，如果这种
解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给予补偿
2020/4/10
案例一
工程施工中发生如下事件： 事件 1：因甲方供应的材料有误造成 A 工作和 B 工作工效降低，作业时间分别拖 延 2 天和 3 天，分别增加工日 6 个和 8 个，窝工 20 个工日，工作 A 使用的租用施工 机械每天租赁费为 400 元，台班费为 650 元，工作 B 使用的自有机械台班费为 500 元 ／台班，其中台班折旧费为 100 元/台班：人工工日单价为 30 元／工日，窝工补偿标 准为 20 元／工日 事件 2：为保证工程质量，乙方在施工中将工作 C 原设计尺寸扩大，增加工程量 20m3，作业时间增加 1 天，该工作综合单价为 90 元/ m3； 事件 3：因设计变更，工作 E 工程量由 450 m3 增至 500 m3，该工作综合单价为 70 元/ m3； 事件 4：事件 1 结束后，A、B 工作未结束前，在施工过程中，因供电中断造成全 面停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日。 上述事件均发生在不同时间，其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
1、工期索赔 2、费用索赔 （三） 按索赔事件的性质分类 1、工程延误索赔 2、工程变更索赔 3、合同被迫终止的索赔 4、工程加速索赔 5、意外风险和不可预见因素索赔。 6、其他索赔
2020/4/10
第二节 工程索赔的处理程序
一、索赔程序 （一）《标准施工招标文件》规定的索赔程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔的处理程序
一、索赔程序 （一）《标准施工招标文件》规定的索赔程序 1、索赔的提出 根据合同约定，承包人认为有权得到追加 付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发 包人提出索赔：
我国《标准施工招标文件》规定的工程索赔程序
承 包 人 同 意 发 包 人 赔 付
28天
索 索 赔 赔 事 意 件 28天 向 发 通 生 知 书
三、索赔工期的计算
（1） 工期索赔的组成 工期索赔主要由以下两个方面组成： ①由于灾害性气候、不可抗力力等原因而导致的工期索赔； ②由于业主未能及进提供合同中约定的施工条件，而导致承包人 无法正常施工而引起的工期索赔。此时的工期索赔往往伴随有 费用索赔。 当承包人可以进行工期索赔的事件发生时，还需要判断该延误时 间是否发生在关键路线上。 （2）工期索赔处理的原则
②根据所发生的索赔事件的影响绘出新的网络图；
③对事件发生前后的网络图进行分析，对比前后两种工期及费用的计 算结果；
2）比例分析法
对于已知额外增加工程量的价格：
案例一
某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施 工合同。合同规定采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过 10% 时，超过部分的单价按原单价的 90%结算。合同工期为 22 天。乙方在 开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示（双线代表关键线路） ， 并得到了甲方代表的批准。
9、工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施 工的日期记录。 10、工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。 11、工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日 期记录。 12、工程有关施工部位的照片及录像等。 13、工程现场气候记录，如有关天气的温度、风力、 雨雪等。 14、工程验收报告及各项技术鉴定报告等。 15、工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用 等方面的凭据。 16、国家和省级或行业建设主管部门有关影响工程造 价、工期的文件、规定等。
三、索赔报告的内容
总论部分：包括序言；索赔事项概述；具体索赔要求；索 赔报告编写及审核人员名单 根据部分：主要是说明自己具有的索赔权利，是索赔能否 索赔报告 成立的关键 计算部分：以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得 的经济补偿数额或延长时间 证据部分：包括该索赔事件涉及的一切证据资料，以及对 这些证据的说明
2、含义分析
（1）一方违约使另一方蒙受损失，受损方向对方提 出赔偿损失要求． （2）发生应由甲方承担责任的特殊风险事件或遇到 不利的自然条件情况使承包人（乙方）蒙受较大损 失而向业主提出补偿损失要求。 （3）承包人本应获得的正当利益，由于没能及时得 到监理工程师（或甲方代表）的确认和业主应给予 的支付，而以正式函件向业主索要。
二、索赔的原因
原因 释义
常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。监理人 当事人违 未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指 约 令等也视为发包人违约 不可抗力 不可抗力可以分为自然事件和社会事件。不利的物质条 或不利的 件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物 物质条件 质条件、非自然的物质障碍和污染物
不可抗力（天灾、社会 动乱以及非业主、工程 师或承包商原因造成的 延期
不可 原谅 延期
由承包商原因造成的延 期
不给予工期延长和经 济补偿，竣工结算是 承包 业主按照合同规定的 商 竣工延期条款追究承 包商的违约责任，扣 除违约赔偿金
无权索赔
（3） 工期索赔的计算
1）网络图分析法
网络图分析法应用的基本步骤如下： ①确定可以引起索赔的事件；
（二）FIDIC规定的工程索赔程序
距承包商察觉或应当察 承包商察 觉或应当 察觉索赔 觉索赔事件不超过 42 天 承包商递交详细的 索赔报告： 包括索赔的依据、 要 求延长的时间和 （或） 追加付款的全 部详细资料 42 天 表示批准、 或不 批准、 或不批准 并附具体意见
工程师的答复：
事 件 或 情 28 天 通知： 况 若未在规定时间 内发出， 则丧失索 赔权
第五章 建设工程索赔
第一节 索赔的含义与分类
一、索赔的概念 1.索赔的概念 工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一 方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了 应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提 出赔偿要求的行为。
业主对于属于承包商应承担责任造成的， 且实际发生了损失，向承包商要求赔偿，称为 反索赔。 业主的反索赔一般数量较小，而且处理方 便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等 方式实现对承包商的索赔；而承包商对业主的 索赔则相对比较困难一些。
三、索赔的分类
（一） 按索赔的合同依据分类 1、合同中明示的索赔 2、合同中默示的索赔 （二）按索赔目的划分 1、工期索赔 2、费用索赔 （三） 按索赔事件的性质分类 1、工程延误索赔 2、工程变更索赔 3、合同被迫终止的索赔 4、工程加速索赔 5、意外风险和不可预见因素索赔。 6、其他索赔
第二节
承包商发出索赔
二、索赔的依据 （一）索赔依据的要求 1、真实性 2、全面性 3、关联性 4、及时性 5、具有法律证明效力
（二）索赔依据的种类 1、招标文件、工程合同、发包人认可的施工组织设 计、工程图纸、技术规范等。 2、工程各项有关的设计交底记录、变更图纸、变更 施工指令等。 3、工程各项经发包人或监理人签认的签证。 4、工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等。 5、工程各项会议纪要。 6、施工计划及现场实施情况记录。 7、施工日报及工长工作日志、备忘录。 8、工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量 记录。
延期 性质
延期原因 （1）设计修改 （2）施工条件改变 （3）业主原因 （4）工程师原因
责任 者
处理原则
索赔结果
可原 谅延 期
业主 可准予工期延长和给 工期延长＋经 /工 予经济补偿 济补偿 程师 工期给予延长， 经济补偿依据 客观 依据建设工程施工合 建设工程施工 原因 同第39.3款规定处理 合同第39.3款 确定
3、承包人提出索赔的期限 承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已 无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的 任何索赔。承包人提交的最终结清申请单中，只 限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出 索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监 理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承 包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追 加付款和（或）延长工期的权利。 2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式 递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求 追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证 明材料。 3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续 递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出 累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影 响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知 书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附 必要的记录和证明材料。
（三）FIDIC合同条件下索赔事件的范围
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 条款号 1.9 2.1 4.7 4.12 4.24 7.4 8.4(a) (c) (d) (e) 8.5 10.2 10.3 13.7 18.1 19.4 主要内容 延误发放图纸 延误移交施工现场 承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 不可预见的外界条件 施工中遇到文物和古迹 非承包商原因检验导致施工的延误 变更导致竣工时间的延长 异常不利的气候条件 由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 业主或其他承包商的干扰 公共当局引起的延误 业主提前占用工程 对竣工检验的干扰 后续法规引起的调整 业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 不可抗力事件造成的损害 可补偿内容 工期 费用 利润 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
提 监 交 理 索 人 42天 28天 赔 审 核 通 知 书
承 包 人 不 同 意
争 议 评 审
仲 裁 或 诉 讼
2、承包人索赔的处理程序 1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及 时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和 证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部 原始记录副本。 2）监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长 的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的 进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答 复承包人。 3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出 索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不 接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条款的 约定处理。
表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或 合同缺陷 错误。在这种情况下，工程师应当给予解释，如果这种 解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给予补偿 表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某项工 合同变更 作、合同其他规定的变更等 监理人指 监理人指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些 令 材料、采取某些措施等 其他第三 常常表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本工 方原因 程的不利影响
第三节
工程索赔的处理原则和计算
一、工程索赔的处理原则 1、索赔必须以合同为依据 2、及时、合理地处理索赔 3、加强主动控制，减少工程索赔
二、索赔费用计算
（一）可索赔的费用构成
人工费：增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工 作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定； 设备费：工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班 费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按 照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔 费用的标准按照设备租赁费计算；
材料费延付款利息；