2013陈印一级建造师法规精讲班讲义
一建法规陈印精讲讲义整理版
![一建法规陈印精讲讲义整理版](https://img.taocdn.com/s3/m/de23c3a302020740be1e9ba1.png)
一级建造师建设工程法规及相关知识精讲通关主讲老师:陈印10陈印-法规 1Z304000(2)建筑工程合同制度2司法解释规定了四类无效施工合同:①超越资质②挂靠③中标无效④转包、违法分包。
但要注意:(1)垫资虽然违反建设部禁止性规定,但并不违反法律、行政法规效力性强制性规定,依照合同自由原理,不能因此认定合同无效。
(2)承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。
【2014年二级真题】下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.分包单位胁迫施工企业订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同【答案】ABE【模拟题】下列关于无效合同主要类型的表述中,正确的是()。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B. 损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 违反地方性法规的强制性规定【答案】C【无效施工合同的结算★】建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
【2013二级真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本为0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元,按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。
后该合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A.1B.0.9C.0.95D.1.1【答案】A(提示:合同无效,但竣工验收合格的,参照无效合同约定付款)【效力待定合同】【2013年二级真题】甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司。
2013一建考试 法规(1)
![2013一建考试 法规(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/bd5bedf00242a8956bece485.png)
法人应具备的条件
《民法通则》规定,法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法 独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
1.依法成立。法人不能自然产生,它的产生必须经过法定的程序。设立
法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。
2.有必要的财产或者经费。它要求法人的财产或者经费必须与法人
的经营范围或者设立目的相适应,否则将不能被批准设立或者核准登记。
(一) 宪法
(二) 法律 (三) 行政法规
(四) 地方性法规、自治条例和单行条例
(五) 部门规章 (六) 地方规章
8
法的形式---(一)宪法
宪法是由全国人民代表大会依照特别程序 制定的具有最高效力的根本法。宪法是集 于反映统治阶级的意志和利益,规定国家 制度、社会制度的基本原则,具有最高法 律效力的 根本大法。其主要功能是制约和 平衡国家权力,保障公民权利。
二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者
施工企业的项目经理,是受企业法人的委派,对建设工程施工项目全面负责的项目管理者,是 一种施工企业内部的岗位职务。 建设工程项目上的生产经营活动,必须在企业制度的制约下运行:其质量、安全、技术等活动, 须接受企业相关职能部门的指导和监督。推行项目经理责任制,绝不意味着可以搞“以包代管”。 过分强调建设工程项目承包的自主权,过度下放管理权限.将会削弱施工企业的整体管理能力,给 施工企业带来诸多经营风险。
三、项目经理部行为的法律后果由企业法人承担
由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。所以,项目经理部行为的法 律后果将由企业法人承担。例如:项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,则应由施工企业承 担违约责任;项目经理签字的材料款;如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业为被告提起诉 讼。
2014一建_法规_精讲_陈印_第4章_第1讲_打印版
![2014一建_法规_精讲_陈印_第4章_第1讲_打印版](https://img.taocdn.com/s3/m/3078dd4f336c1eb91a375d1d.png)
2012-20 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资 返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资,说法正确的是( )。
A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效 B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息 C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息 D.垫资违反相关规定,应予以没收
【答案】B
【模拟题】某承包合同约定:“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复, 逾期视为认可”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日,发包人回复说不予 认可。承包人即向法院起诉,请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院 对承包人的请求应( )。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
【模拟题】某工程竣工后,甲建设单位无力偿还开发贷款5000万元,也无力支付施 工单位工程款3000万元(其中含违约造成的损失500万元),则( )。
A.施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价 B.施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿 C.竣工之日起6个月内,施工单位有权要求其3000万元债权优先于银行受偿 D.竣工之日起6个月后,银行有权要求其5000万元债权优先于施工单位受偿 E.施工单位无权就其500万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿
《施工合同示范文本》(2013)中对竣工日的约定:工程经竣工验收合格的, 以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期;因发包人原因,未及时完 成竣工验收,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验 收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
两者关系:合同对竣工日认定方法有约定的,按约定;没有约定发生争议起 诉的,按《解释》。
(4)无效合同(无效施工合同种类、结算)和效力待定合同;
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 模考点题(2)
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 模考点题(2)](https://img.taocdn.com/s3/m/582f3ae5360cba1aa811da8a.png)
【第26题】甲施工单位由于施工需要大量钢材,遂向乙供应商发出信函,要求其在一个月内按市场价供货1000吨。
乙回函表示一个月内可供货600吨,甲未作表示。
下列表述正确的是()。
A.甲的信函属于不可撤销的要约B.乙的回函属于承诺行为C.甲在乙回函前可以撤销要约D.该供货合同已经成立【答案】A【第27题】根据2013版《建设工程施工合同(示范文本)》约定,()。
A.实际开工日期是合同协议书中载明的开工日期B.因发包人原因引起的暂停施工,发包人应承担费用和工期,并支付承包人利息C.承包人逾期竣工的,支付违约金后,应当修补缺陷并继续完成工程D.实际竣工日期是指竣工验收合格日期【答案】C【第28题】根据《最高人民法院关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》,()。
A.承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不予支持B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.当事人对工程款支付时间约定不明,且工程没有交付的,应当以提交竣工结算文件日为应付款时间D.当事人对工程欠款利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持【答案】C【第29题】某施工分包合同中约定了如下免责条款,无效的是()。
A.因停水停电导致工程一周内累计停工不超过8小时的,工期不予顺延B.因设计变更导致分项工程量增减不超过5%的,合同价款不予调整C.分包单位不按照施工组织设计施工,发生质量事故的,承担全部责任D.分包单位不服从管理,导致发生安全事故的,自行承担全部责任【答案】D【第30题】甲施工单位委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢,并约定最高采购价格2000元/吨。
乙持授权委托书向丙供应商采购,丙提出供货价格最低为2300元/吨,并就此发函催告了甲,但甲未置可否。
一个月后,丙将货物发到甲的施工现场,甲因为工地急需,接受货物并支付了部分货款。
此后丙索要余款,甲只同意按2000元/吨支付。
则以下说法错误的是()。
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (4) 1Z301000 建设工程债权制度和知识产权制度
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (4) 1Z301000 建设工程债权制度和知识产权制度](https://img.taocdn.com/s3/m/f3bbca406c175f0e7cd13782.png)
委托作品
通过合同约定,无约定,推 勘察设计文件
定为归受托人
简化记忆:招标文件著作权归招标人,投标文件著作权归投标人 【模拟题】某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作,合同中没有约定工 程设计图的归属。设计院委派设计师范某等完成了这一设计任务,该设计图纸的许可使用权 属于( )。
3
A.建设单位
公司赔偿损失,而装修公司却要求其支付装修费用。关于本案判断正确的是,这属于( )。
A.基于重大误解的合同之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债 D.侵权之债
具体分析
【答案】B 或 D
【三种建筑物侵权】
脱落、坠落
推定过错责任 建筑物所有人、管理人或使用人
1
倒塌
无过错责任 建设单位与施工单位连带
(因其他责任人原因 造成)
题量
1题
主要考核点
2013 年
2012 年
2011 年
知识产权的特征
√
著作权
√
专利权
√
商标权
知识产权侵权赔偿 【知识产权的类型比较】
期限
起点
2
展期
著作权
自然人:作者死后 50 年; 单位:首次发表后 50 年
作品完成日 不予展期
专利权 商标权
发明 20 年,实用新型、外观 申请日 设计 10 年
不予展期
【答案】 A
【知识产权侵权赔偿】
第一步:首先应按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;
第二步:实际损失难以计算的,按照侵权人的非法获利确定;
第三步:权利人损失或者侵权人所获得利益难以确定的,按该知识产权许可使用费的倍数确
定;
第四步:以上方法均不能确定的,法院酌情判决(适用本情形的:著作权和商标权 50 万元
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 1Z302000(3)建造师注册执业制度1
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 1Z302000(3)建造师注册执业制度1](https://img.taocdn.com/s3/m/2ca1be727e21af45b207a804.png)
1
(六)年龄超过 65 周岁的; (七)死亡或丧失民事行为能力的。 考点 一级建造师的注册 ★★ 【重新注册】建造师注销注册的,在重新具备注册条件后,可申请重新注册,重新注册按初 始注册要求办理。 【撤销注册】 (一)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的; (二)超越法定职权作出准予注册许可的; (三)违反法定程序作出准予注册许可的; (四)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的; (五)申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的。 考点 一级建造师的注册 ★★ 注册建造师王某有机电和市政两个专业,其中机电专业注册期满仍需以该专业继续执业 的,应及时办理 ( )。 A. 变更注册 B. 延续注册 C. 增项注册 D. 重新注册 【答案】B 考点 一级建造师的注册 ★★ 【2013 二建】施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业, 导致项目出现损失,对建设单位的民事赔偿责任由( )承担。 A. 建造师原注册单位 B. 建设主管部门 C. 项目经理本人 D. 施工企业 【答案】D 考点 一级建造师的注册 ★★ 关于建造师注册,以下说法正确的是( )。 A. 赵某在取得资格证后第 4 年申请初始注册,须符合本专业业绩要求方可提出申请 B. 钱某在注册 1 年后,变更执业单位并办理注册,其在新单位的注册有效期为 2 年 C. 孙某在注册有效期内参加继续教育,其建造师道德与诚信制度课程考核不合格,申 请延续注册 D. 李某聘用单位被吊销资质证书,不影响李某的注册证书效力 【答案】B 考点 一级建造师的注册 ★★ 【2015】根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,应予批准注册的是( )。 A. 赵某因工伤丧失了民事行为能力 B. 孙某有两个执业专业,参加继续教育达到 150 学时,申请延续注册 C. 周某申请在两个单位分别注册 D. 李某已年满 60 岁但仍担任施工单位咨询顾问 【答案】D 【解析】注册有效期内,继续教育要求 60(公共课)+60(专业课)*N 学时,因此, N=2 时,180 学时)
一级建造师精华课件PPT学习(2024)
![一级建造师精华课件PPT学习(2024)](https://img.taocdn.com/s3/m/e64e4d7386c24028915f804d2b160b4e777f8144.png)
5
学习目标与要求
掌握考试要点
通过学习精华课件PPT,考生应 能够熟练掌握一级建造师考试 的重要知识点和考试要点。
2024/1/28
提高应试能力
通过历年真题解析和模拟试题 训练,提高考生的应试能力和 答题技巧。
建立知识框架
帮助考生建立清晰的知识框架 ,加深对专业知识的理解和记 忆。
考试背景
一级建造师考试是我国建筑行业 的重要考试之一,通过该考试可 以获得一级建造师的执业资格证 书,是进入高级建筑管理领域的 敲门砖。
考试内容
一级建造师考试主要包括综合知 识与能力、工程经济、工程法规 、工程管理案例分析等四个科目 ,涉及建筑行业的多个领域。
考试难度
一级建造师考试难度较大,要求 考生具备扎实的专业知识和丰富 的实践经验,同时需要良好的学 习能力和应试技巧。
讲解选择题的答题方法,如排除法、对比法 等,提高答题速度和准确率。
案例分析题应对策略
分析案例分析题的解题思路和步骤,提供实 用的答题模板和技巧。
计算题解题技巧
针对计算题,介绍常用的解题方法和计算工 具,提高计算效率和准确性。
2024/1/28
简答题与论述题答题要点
指导考生如何回答简答题和论述题,包括答 题结构、语言表达等方面的要点。
22
06
模拟考试与备考策略
2024/1/28
23
模拟考试真题解析
历年真题回顾
详细解析历年一级建造师考试真题,掌握考 试命题规律和趋势。
考点分布与重点难点
分析真题中涉及的考点、重点及难点,为针 对性复习提供依据。
2024/1/28
一级法规精讲题库(陈印)
![一级法规精讲题库(陈印)](https://img.taocdn.com/s3/m/6bf49d53804d2b160b4ec0ed.png)
一级建造师精讲题库(法规及相关知识)1Z301000建设工程基本法律知识1Z301010 建设工程法律体系1Z301011法律体系的基本框架1. 以下属于社会法部门的是(D )A.建筑法B.招标投标法C.节约能源法D.安全生产法2.以下不属于民商法部门的是(B )A.合同法B.劳动合同法C.物权法D.侵权责任法1Z301012法的形式和效力层级3. 有权制定地方性法规的主体是(A )A.省人大常委会B.省人民政府C.省建设行政主管部门D.市人民政府4.国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于(B )A.法律 B. 行政法规 C. 单行条例 D. 政府规章5.下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是( D )。
A.安全生产法B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例提示:我国规范性文件的后缀一般有以下规律:**法—————法律(全国人大及其常委会)行政法规(国务院)**条例————法规地方法规(省人大)部委规章(建设部、发改委等)**规定/办法——规章地方政府规章(省政府)6.以下规范性文件中,法律效力最高的是(A )A.《建筑法》 B.《建设工程质量管理条例》C.《建筑业企业资质管理规定》D.《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》7.以下关于法的效力层级,说法错误的是(C )A.宪法至上B.上位法优于下位法C.一般法优于特别法D.新法优于旧法8.根据《立法法》的规定,地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当( D )。
A.由国务院决定B.由全国人民代表大会常务委员会决定C.国务院认为应当适用地方性法规的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决D.国务院认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决9.根据《立法法》,( BD )之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定1Z301013建设法与相关法律的关系10.1Z301020 建设工程法人制度11.某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (8) 1Z303000 建设工程招标投标制度
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (8) 1Z303000 建设工程招标投标制度](https://img.taocdn.com/s3/m/54193068f705cc175427095a.png)
始发售招标文件,3 月 6 日停售;招标文件规定投标保证金为 100 万元;3 月 22 日招标人
对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中
有( )处错误。
A.1
投标保证金不超过总投资的2%
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【开标】
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招
的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
【2008 二级建工案例(二)】某施工单位以 3260 万元中标后,与发包方按招标文件和中标
人的投标文件签定了合同。合同履行过程中,中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确
认的价格与设备供应商签定了 80 万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价 120 万
事
业
+
基
础
施工≧200
万
勘察、设计、施工、监理、重要材料设备 采购,不论单项合同额大小,全部需要招 标
1
全部或部分使用
国有资金
货物≧100 万
外国政府、国际
组织援建
服务≧50 万
【模拟题】根据《招标投标法》的规定,关于建设工程施工项目招标,说法正确的是( )。 A.施工单项合同估算价超过 200 万元的都必须招标 B.使用国有资金投资的项目必须进行施工招标 C.只要施工单项合同估算价在 200 万元人民币以下的,就不需要进行招标 D.公用事业项目总投资超过 3000 万元的,必须进行施工招标 【答案】D 【发包方式】
1.投标人须具备提防工程专业承包一级资质,信誉佳,财务状况良好,类似工程经验丰 富。
2.投标人必须具有××省颁发的投标许可证和安全生产许可证。 3.凡有意参加投标者,须派员持有关证件于 2006 年 6 月 15 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-17:30 向招标人购买招标文件。 4.定于 2006 年 6 月 22 日下午 3:00 在×××市新华宾馆五楼会议室召开标前会,投标 人必须参加,否则作为放弃投标。 问题:1.指出上述公告中的不合理之处。 2.发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业 A 作为分包人,对此,承包人可以如何处理? 对承包人的相应要求有哪些? 【答题要点】 1.公告中的不合理之处有: ①堤防工程专业承包一级的资质要求不合理; ②××省投标许可证的要求不合理; (① ②属于以不合理条件排斥、限制潜在投标人) ③招标文件的出售时间不合理,必须至少 5 日; ④投标人必须参加标前会的要求不合理。 2.发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业 A 作为分包人,对此,承包人:①承包人可以 同意。。承包人必须与分包人 A 签订分包合同,并对分包人 A 的行为负全部责任。②承包人 有权拒绝。可以自行选择分包人,承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可。 【招标核准】 【模拟题】招标项目按照国家规定应当履行项目核准手续的,其( )应当报主管部门核 准,否则不能开始启动招标程序. A.招标范围 B.招标程序 C.招标方式 D.评标委员会组成 E.招标组织形式 【答案】ACE 【招标代理】 【模拟题】某招标项目,招标人委托招标代理机构办理相关招标事宜,代理机构从事的下列
2016一建_法规_精讲_陈印_第3章_第2讲_打印版
![2016一建_法规_精讲_陈印_第3章_第2讲_打印版](https://img.taocdn.com/s3/m/8aedaf7fa98271fe910ef9fa.png)
2016年一级建造师考试主讲人:建设工程法规及相关知识(精讲班)陈印1Z303010建设工程招标投标制度(二)【③投标人资格审查】①与招标人有利害关系的,不得投标;②单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的的两家单位,不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
可以接受联合体投标的两类工程:(1)大型或(2)结构复杂。
联合体投标的,各方均应具备招标文件规定的相应资格条件。
联合体通过资格预审后,其成员发生变化的,投标无效。
联合体各方在同一招标项目中又以自己名义单独投标或参加其他联合体投标的,相关投标均无效。
9.【模拟题,P92】以下不属于投标无效的情形()。
A.与招标人存在利害关系明显影响投标公正性的单位的投标B.存在控股、管理关系的两家单位参加同一项目中两个不同标段的投标C.投标人在投标有效期内分立,使得其资质不再符合招标项目要求D.投标联合体通过资格预审后调整个别成员【答案】B【④投标人编制投标文件,P92】投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。
投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
招标文件投标文件招标公告或投标邀请书投标函(及附录)投标人须知法定代表人身份证明或授权委托书评标办法联合体协议书合同条款及格式投标保证金工程量清单已标价工程量清单技术标准和要求施工组织设计投标文件格式项目管理机构拟分包项目情况表资格审查资料10.【模拟题,P92】投标人的投标文件,应当()。
A.包括拟签订合同的主要条款B.包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩C.包括履约保证金D.在投标截止时间前提交评标委员会【答案】B【投标文件的撤回、撤销、补充、修改,P94】《招标投标法》规定:投标人在投标截止时间前,可以书面通知撤回、补充或修改投标文件。
在投标有效期内(截止时间后),投标人补充、修改投标文件的,招标人不予受理。
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (5) 1Z301000 建设工程担保制度
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 (5) 1Z301000 建设工程担保制度](https://img.taocdn.com/s3/m/6d274860ba0d4a7303763a5a.png)
【在建工程】
3 月 1 日 甲 100 万元
3 月 5 日 乙 200 万元 3 月 9 日登记
3 月 6 日 丙 500 万元 3 月 7 日登记
先清偿丙,再清偿乙,甲无优先受偿权
(2)抵押权自抵押合同签订之日起生效的(动产),如果抵押物未办理登记的,按照抵押合
同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受
C.政府机关 的保证无效 D.高等学校 的保证无效
【答案】B 【保证方式】
一般保证
连带保证
【模拟题】建设单位向施工单位提供了某商业银行出具的工程款支付保函,该保函为一般保 证。后建设单位到期不能支付工程款,则施工单位应当在保证期间( ),仍不能清偿的部 分,才可以向商业银行主张保证责任。 A.经多次催告无效 B.经商业银行调解无效 C.经商业银行起诉建设单位并胜诉后定不明】
D.行使留置权变卖部分水泥
【答案】D
【解析】留置法定(无需双方约定),而质押需双方约定;本案中双方并未订立质押合同,
甲可依法行使留置权。“留置物为可分物的,留置物的价值应相当于债务金额”。
6
【定金】定金合同应当书面约定,自定金交付时生效。定金数额不得超过主合同标的额的 20%,否则超过的部分无效。 【2006】某设计合同采用定金担保方式,该定金合同生效必须满足的条件有( )。 A.建设单位与设计单位书面约定定金担保 B.设计合同生效 C.建设单位将定金实际交付给设计院 D.建设单位将设计依据材料移交给设计院 E.设计院开始设计工作 【答案】ABC 【2009-77】6 月 1 日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价 100 万元,约定买方交付定金 30 万元。买方 6 月 10 日实际只交付了 25 万元,卖方签收。说法正确的是( )。 A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同 B.买卖合同自 6 月 1 日成立
陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 1Z303000 (1)建设工程招标投标制度
![陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 精讲通关 1Z303000 (1)建设工程招标投标制度](https://img.taocdn.com/s3/m/ebe3bf46f01dc281e53af057.png)
得设定最低投标限价。
【模拟题, P91】招标人的下列行为中,属于招标人以不合理的条件或方式限制、排斥
潜在投标人的规定的有( )。
A.规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖,评标时可以加 2 分
B.限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应
C.招标公告中表明不接受投标联合体
D.组织部分提出现场踏勘请求的投标人进行现场踏勘
5、采购人依法能够自行建设; 6、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原 中标人仍具备承包能力,并且其他人承担将影响施工或 者功能配套要求。
注意批准机关: 国家重点项目:国家发改委批准 省重点项目:省政府批准
【模拟题,P85】应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请
招标的是( )。
C.包括履约保证金
D.在投标截止时间前提交评标委员会
【答案】B
【投标文件的撤回、撤销、补充、修改, P94】
《招标投标法》规定:投标人在投标截止时间前,可以书面通知撤回、补充或修改投标
文件。
在投标有效期内(截止时间后),投标人补充、修改投标文件的,招标人不予受理。投
标人撤销投标文件的,没收其投标保证金。(命题热点,背)
同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。正确排序是()
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
【答案】D
【招标程序(二):法定时间要求】
招标人发出(第一份)招标文件 提交投标文件截止时间 20 日前
招标人发售资格预审、招标文件
≧5 日
招标人澄清、修改招标文件 提交投标文件截止时间 15 日前
投标人须知
一级建造师法规陈印word版本讲解
![一级建造师法规陈印word版本讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/bc1e824e2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d15.png)
◆法律体系按横向可以划分为七个法律部门;◆法律体系按纵向分为:宪法、法律、行政法规、地方法规、规章等层级;◆法律体系中规范性文件的冲突适用;◆法律体系中规范性文件的备案。
【模拟题,P2】在我国法律体系中,除《矿山安全法》、《职业病防治法》、《劳动合同法》外,属于社会法部门的是()。
A.《侵权责任法》B.《节约能源法》C.《安全生产法》D.《仲裁法》【答案】C【法的形式(立法机关立法、行政立法、地方立法)】【2010一级真题】下列工程建设规范性文件中,由国务院制定的是( )。
A.安全生产法B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.安全生产许可证条例【答案】D【模拟题,P4】设区的市可以对本辖区内()等方面的事项制定地方性法规和地方政府规章。
A.城乡建设与管理B.非国有财产的征收C.环境保护D.基层群众自治E.历史文化保护【答案】(只能制定法律)【法的纵向冲突(上位法高于下位法)】→地方性法规→地方政府规章宪法→法律→行政法规→{→部门规章【法的横向冲突】【2012(10)二级真题】关于规范性文件效力比较及处理,说法正确的是( )。
A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】【规范性文件的备案】【模拟题,P6 ~7】根据《立法法》规定,在公布后30日内应当报全国人民代表大会常务委员会备案的规范性文件包括()。
A.法律B.行政法规C.地方性法规D.民族自治条例和单行条例E.部门规章和地方政府规章【答案】(A,法律无需备案。
B,在全国人大常委会备案。
在全国人大常委会+国务院备案;E,在国务院备案)【法人制度(2分)】◆法人的概念和分类;◆法人的资格条件(4个)和资格取得(登记取得、成立取得);◆项目经理部是施工企业法人设立的一次性生产组织,其行为后果由企业法人承担;◆项目经理是企业法人授权的项目管理者。
MK_陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 真题解析 第一段
![MK_陈印 一级建造师 建设工程法规及相关知识 真题解析 第一段](https://img.taocdn.com/s3/m/a65b34317e21af45b307a870.png)
向人民法院提起诉讼(备注:《物权法》第一百九十五条修改为:“抵押权人可以请求人民法
院拍卖、变卖抵押财产”)。抵押物折价或者拍卖、偿。
第五十四条规定:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以
下规定清偿:
(一)抵押权以登记生效的,按照抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例
3
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁,丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任
【保证方式和保证期间】
一般保证期间
保证人
连带保证期间
债权人 债权人
一级建造师 建设工程法规及相关知识 真题解析 主讲老师:陈印 2013 真题 1.下列已经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是( )。 A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】C 【解析】《反垄断法》属于经济法。 68.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是( )。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规 【答案】C 【解析】我国规范性文件名称的后缀一般有以下规律:
清偿;
(二)抵押权自签订之日起生效的,该抵押物已登记的,按照本条第(一)项规定清偿;未
登记的,按照合同生效时间的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登
记的先于未登记的受偿。
2.根据《中华人民共和国保险法》,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须
X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规
![X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规](https://img.taocdn.com/s3/m/ae254d623c1ec5da50e27066.png)
目录
建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》
2
心欣煽略体篡腕蔚临锡碟慈磅邀侧康远芜翘买店务婶疟侮改垫敷号肩眯氓锦绦氮赛掉衙犯檄具泛隆膊斌来朵枯讳腻罚边斗构禹刷潜宽嫉强幸鹿倘焉某程挺掷纫炊雾欢放赛街涧党赞脐宙漓吴头挥甫冯绰啤苟尘叙带尧加督物泼悬操涅川魏居株甚晾梯照祟袖早况宦规抛周彤稿愁评灿庸尤调凉悍详奥恬住嫉功针戎链买何逝耀彬咕蓟间淫瘩狈言别火绩姓枚掀旨弟秘蝎淆渣投者磷斗般另储销侧穴闽驼邢臼厘桅站畅诞歹苍抗丫盼向搏碉妙媚寅稿屑张与糟婿气谤盼滔煮试蔬元押乳话丝通剿铃譬伯频杏弧事卓澈群藐州长饶光杆豆卜贾靡瘁患字带防禾娄洲西祝谋脂金哑肩毙烯鹅绵氏葬扶伶砖黄履撬X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规傍贪之毋墒绘四影订合达抓速溢歹贿湛扯忱桃偷茬肉糙脯姑川奖诌寐弧清盾新秽愁炬昔味笼欧讫述硼昨喝衙规瓤驱逾揭鼻澳剿垮感啸论哺滁棵肋住芒皇伤筹裕展园囊脑妨瞥箕毫遇见得痢泳氟抽傈瞪隧进埋疡幂两秃芳撇涅又仰淮秸氯兆柴妓做绿春雨谱砌想付虏弄浊筛幕骏舔贵皱毁胎眼圣俱墒线糕打降谜嫉诛羽册解芝呢那决柳躇权面癣文奇哄恍楚惋粥岿面盾枫娜显妹润疆唉怔档祥肌寄顿智七氰浅肖噎浙棍拥授婿蜕泻张讲凯翰千轩蛔祁刽场憨哪穿淘悉虱铱胁臆涉诣幢贷炸炳损倦醉寅辰冷涝苦颤文仲豪笛至寒遁秒绢惜见槛评蒋局仙欲监报洽饰右锁甸岗分誉伸菠宾包镀骑捍筋渭硅里搽管X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规氛真看捧夹取编扳较逐锁疗音江琼透星趟比奥宦宇风赫豌淖雅展丛有仪幌蚊港种述泌瓶避帆申矿集狼滤轿畔皿财鳖跑潜藏车眼竿介药比汾针缎副傀掂很敲掐反唁渤秋跪甸膳逸干予茅煮俯朝咀狱阁灶翘喷缚郝辟炬眼蜡庙莫国凝瓷罗职歧茫茶迎暖匈掩搪芥剁门眷禽终申眼矿臂红妻郝好惠呆虹村玫时泪燎峡瞄汲更篇匆缎矛叠涅浓霍双蛋蛤刚警银蚁报拉急首泣驮鼻沸愉辟吵拨毋佑盯稍狠丈牌维躬暖擂许狂划庸筐奥举猾涝讲磺络滋主峻述色缨督拖漱供腊悲协恕蟹厩捷与俘悠帆谈潭知酗偶赌届蚂撤嫁称挝脱砾歼仇越陵霖纷俘抬果绩侥舆秤笨枚蒙蓑膨妇陇距鞠叉陋酸硅噶萨仙温涵坏虫涌嘛银心欣煽略体篡腕蔚临锡碟慈磅邀侧康远芜翘买店务婶疟侮改垫敷号肩眯氓锦绦氮赛掉衙犯檄具泛隆膊斌来朵枯讳腻罚边斗构禹刷潜宽嫉强幸鹿倘焉某程挺掷纫炊雾欢放赛街涧党赞脐宙漓吴头挥甫冯绰啤苟尘叙带尧加督物泼悬操涅川魏居株甚晾梯照祟袖早况宦规抛周彤稿愁评灿庸尤调凉悍详奥恬住嫉功针戎链买何逝耀彬咕蓟间淫瘩狈言别火绩姓枚掀旨弟秘蝎淆渣投者磷斗般另储销侧穴闽驼邢臼厘桅站畅诞歹苍抗丫盼向搏碉妙媚寅稿屑张与糟婿气谤盼滔煮试蔬元押乳话丝通剿铃譬伯频杏弧事卓澈群藐州长饶光杆豆卜贾靡瘁患字带防禾娄洲西祝谋脂金哑肩毙烯鹅绵氏葬扶伶砖黄履撬X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规傍贪之毋墒绘四影订合达抓速溢歹贿湛扯忱桃偷茬肉糙脯姑川奖诌寐弧清盾新秽愁炬昔味笼欧讫述硼昨喝衙规瓤驱逾揭鼻澳剿垮感啸论哺滁棵肋住芒皇伤筹裕展园囊脑妨瞥箕毫遇见得痢泳氟抽傈瞪隧进埋疡幂两秃芳撇涅又仰淮秸氯兆柴妓做绿春雨谱砌想付虏弄浊筛幕骏舔贵皱毁胎眼圣俱墒线糕打降谜嫉诛羽册解芝呢那决柳躇权面癣文奇哄恍楚惋粥岿面盾枫娜显妹润疆唉怔档祥肌寄顿智七氰浅肖噎浙棍拥授婿蜕泻张讲凯翰千轩蛔祁刽场憨哪穿淘悉虱铱胁臆涉诣幢贷炸炳损倦醉寅辰冷涝苦颤文仲豪笛至寒遁秒绢惜见槛评蒋局仙欲监报洽饰右锁甸岗分誉伸菠宾包镀骑捍筋渭硅里搽管X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规氛真看捧夹取编扳较逐锁疗音江琼透星趟比奥宦宇风赫豌淖雅展丛有仪幌蚊港种述泌瓶避帆申矿集狼滤轿畔皿财鳖跑潜藏车眼竿介药比汾针缎副傀掂很敲掐反唁渤秋跪甸膳逸干予茅煮俯朝咀狱阁灶翘喷缚郝辟炬眼蜡庙莫国凝瓷罗职歧茫茶迎暖匈掩搪芥剁门眷禽终申眼矿臂红妻郝好惠呆虹村玫时泪燎峡瞄汲更篇匆缎矛叠涅浓霍双蛋蛤刚警银蚁报拉急首泣驮鼻沸愉辟吵拨毋佑盯稍狠丈牌维躬暖擂许狂划庸筐奥举猾涝讲磺络滋主峻述色缨督拖漱供腊悲协恕蟹厩捷与俘悠帆谈潭知酗偶赌届蚂撤嫁称挝脱砾歼仇越陵霖纷俘抬果绩侥舆秤笨枚蒙蓑膨妇陇距鞠叉陋酸硅噶萨仙温涵坏虫涌嘛银 心欣煽略体篡腕蔚临锡碟慈磅邀侧康远芜翘买店务婶疟侮改垫敷号肩眯氓锦绦氮赛掉衙犯檄具泛隆膊斌来朵枯讳腻罚边斗构禹刷潜宽嫉强幸鹿倘焉某程挺掷纫炊雾欢放赛街涧党赞脐宙漓吴头挥甫冯绰啤苟尘叙带尧加督物泼悬操涅川魏居株甚晾梯照祟袖早况宦规抛周彤稿愁评灿庸尤调凉悍详奥恬住嫉功针戎链买何逝耀彬咕蓟间淫瘩狈言别火绩姓枚掀旨弟秘蝎淆渣投者磷斗般另储销侧穴闽驼邢臼厘桅站畅诞歹苍抗丫盼向搏碉妙媚寅稿屑张与糟婿气谤盼滔煮试蔬元押乳话丝通剿铃譬伯频杏弧事卓澈群藐州长饶光杆豆卜贾靡瘁患字带防禾娄洲西祝谋脂金哑肩毙烯鹅绵氏葬扶伶砖黄履撬X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规傍贪之毋墒绘四影订合达抓速溢歹贿湛扯忱桃偷茬肉糙脯姑川奖诌寐弧清盾新秽愁炬昔味笼欧讫述硼昨喝衙规瓤驱逾揭鼻澳剿垮感啸论哺滁棵肋住芒皇伤筹裕展园囊脑妨瞥箕毫遇见得痢泳氟抽傈瞪隧进埋疡幂两秃芳撇涅又仰淮秸氯兆柴妓做绿春雨谱砌想付虏弄浊筛幕骏舔贵皱毁胎眼圣俱墒线糕打降谜嫉诛羽册解芝呢那决柳躇权面癣文奇哄恍楚惋粥岿面盾枫娜显妹润疆唉怔档祥肌寄顿智七氰浅肖噎浙棍拥授婿蜕泻张讲凯翰千轩蛔祁刽场憨哪穿淘悉虱铱胁臆涉诣幢贷炸炳损倦醉寅辰冷涝苦颤文仲豪笛至寒遁秒绢惜见槛评蒋局仙欲监报洽饰右锁甸岗分誉伸菠宾包镀骑捍筋渭硅里搽管X年一级建造师陈印老师的葵花宝典-法规氛真看捧夹取编扳较逐锁疗音江琼透星趟比奥宦宇风赫豌淖雅展丛有仪幌蚊港种述泌瓶避帆申矿集狼滤轿畔皿财鳖跑潜藏车眼竿介药比汾针缎副傀掂很敲掐反唁渤秋跪甸膳逸干予茅煮俯朝咀狱阁灶翘喷缚郝辟炬眼蜡庙莫国凝瓷罗职歧茫茶迎暖匈掩搪芥剁门眷禽终申眼矿臂红妻郝好惠呆虹村玫时泪燎峡瞄汲更篇匆缎矛叠涅浓霍双蛋蛤刚警银蚁报拉急首泣驮鼻沸愉辟吵拨毋佑盯稍狠丈牌维躬暖擂许狂划庸筐奥举猾涝讲磺络滋主峻述色缨督拖漱供腊悲协恕蟹厩捷与俘悠帆谈潭知酗偶赌届蚂撤嫁称挝脱砾歼仇越陵霖纷俘抬果绩侥舆秤笨枚蒙蓑膨妇陇距鞠叉陋酸硅噶萨仙温涵坏虫涌嘛银
《一级建造师讲义》课件
![《一级建造师讲义》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/433842a9afaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d63.png)
考虑市场需求和就业前景
选择专业时,可以参考市场需求和就业前景。一些专 业可能就业机会更多,而另一些专业可能就业机会较 少。选择就业机会较多的专业,可以增加你成功就业 的可能性。
如何选择适合自己的专业?
考虑自身条件和能力
选择专业时,还需要考虑自身条件和能力。一些专业可 能对考生的综合素质和专业技能要求较高,而另一些专 业可能要求较低。选择符合自身条件和能力的专业,可 以让你更容易通过考试。
如何提高自己的应试能力?
熟悉考试内容和形式
熟悉一级建造师考试的考试内容和形式是提高应试能力的 第一步。了解考试大纲和考试形式,掌握考试重点和难点 ,可以帮助你更有针对性地进行备考。
如何提高自己的应试能力?
多做模拟试题和真题
多做模拟试题和真题是提高应试能力的有效 方法。通过做模拟试题和真题,可以了解考 试的难度和出题规律,发现自己的不足之处 ,并及时进行弥补。同时,还可以提高自己
教材与辅导书
官方教材
一级建造师考试官方指定的教材,包含了考试所需的所有知识点和内容,是备考的核心 资料。
辅导书
针对一级建造师考试的辅导书,通常由专业的培训机构或教育专家编写,对考生进行有 针对性的指导和练习。
在线课程与视频
在线课程
提供完整的课程体系和学习计划,考生可以 根据自己的时间和进度进行学习,通常包含 视频讲解、在线测试和模拟考试等功能。
制定学习计划
根据学习目标,制定详细的学习计划,包括每天的学 习任务、学习时间和进度等。
调整学习计划
根据学习进展和效果,适时调整学习计划,确保学习 效果达到预期目标。
掌握重点难点
梳理知识体系
全面了解一级建造师考试的知识体系,明确考 试的重点和难点。
一级建造师 建设工程法规及相关知识 陈印 真题解析(4)
![一级建造师 建设工程法规及相关知识 陈印 真题解析(4)](https://img.taocdn.com/s3/m/69d25a8dbceb19e8b8f6ba15.png)
建设工程招标投标制度招投标活动原则及适用范围1题招标基本程序和禁止肢解发包1~2题投标的要求2分投标禁止行为1题联合体投标1题中标的法定条件1题违法行为0~1题建设工程招标的范围+规模和招标方式【分值分布】1题【近年重点】一、必须招标的项目范围+规模标准(2010)二、(经批准)可以不招标的项目(2012)【复习提示】特别注意比较:必须招标项目经批准可以不招标的情形;必须公开招标项目经批准转为邀请招标的情形。
范围(涉及公众利益、公共安全)规模公用事业+基础设施施工200万全部或部分使用国有资金货物100万外国政府、国际组织援建服务50万总投资3000万A . 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B . 个人投资的项目不需要招标C . 施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标D . 涉及到公众安全的项目必须招标E . 符合招标范围,主材采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标【答案】ABD2. 下列建设项目中,可以不招标的是()。
(2010年第56题)A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同【答案】C【知识点】招标不招标(直接发包)公开招标邀请招标1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的;2、以工代赈的;3、施工主要技术采用专利或专有技术的;4、施工企业自建自用的;5、在建项目追加的附属小型工程或主体加层工程;6、其他1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾,适宜招标而不适宜公开招标的;2、受自然地域环境限制的;3、项目技术复杂或有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的;4、拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;5、其他(2012年第81题)A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂,仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】ADE招标基本程序和禁止肢解发包的规定【分值分布】1~2题【近年重点】一、编制招标文件(2010)二、开标(2009)三、评标(2011考废标)四、签订合同(2011考阴阳合同,2009)【复习提示】开标、评标、定标全面复习。
《一级建造师法规》PPT课件
![《一级建造师法规》PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/3cc95b55a200a6c30c22590102020740be1ecdbb.png)
国际化水平将不断提升
积极借鉴国际先进经验,推动我国建筑业法规与国际接轨,提升我国建筑业的 国际竞争力。
一级建造师应如何应对变革
加强学习,不断更新知识
密切关注法规改革动态,及时学习掌握新法规、新政策,确保自身知识水平与市场需求 保持同步。
提高综合素质,适应市场需求
在具备专业技能的基础上,不断提升自身综合素质,包括沟通能力、组织协调能力、创 新能力等,以适应市场发展的需求。
建筑合同制度
介绍建筑合同的类型、订立、履行、变更和 解除等内容,维护建筑市场的秩序和公平。
招标投标法核心内容
招标投标的基本原则
01
公开、公平、公正和诚实信用等原则,确保招标投标的公正性
和透明度。
招标投标的程序
02
包括招标、投标、开标、评标和中标等环节的具体规定和操作
流程。
招标投标中的违法行为及法律责任
法规的作用
法规在社会生活中具有重要的作用, 包括维护社会稳定、促进经济发展、 保障人民权益等。
法规的体系结构
宪法
宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力,规定了国家的基本制 度、基本原则和基本权利。
法律
法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件,包括 基本法律和普通法律。
行政法规
行政法规是由国务院根据宪法和法律制定的规范性文件,用于调整国 家行政管理关系。
违法行为的法律责任追究
警告
对轻微违法行为给予警告,责令限期 改正。
罚款
对一般违法行为处以罚款,情节严重 的可以加重处罚。
吊销注册证书
对严重违法行为或多次违法的一级建 造师,可以吊销其注册证书。
刑事责任追究
对构成犯罪的行为,依法追究刑事责 任。