合同管理-变更索赔及价格调整(六)章节练习

习题(工程变更合同价款结算及工程索赔)

第六节工程变更合同价款结算及工程索赔一、工程变更单项选择题1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。

A.工程师确认，发包方签发工程变更指令B.发包方确认，工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令2. 工程变更确认的一般过程是（）。

A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。

A.工程尚未开始B.工程施工前准备C.工程正在施工D.工程已完工4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。

A.变更的相应图纸与说明B.工程量清单C.变更价款D.概算造价5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。

A.7B.14C.20D.306.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。

A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.工程项目变更7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。

A.发包方B.工程师C.设计方D.工地负责人8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（）。

A.发包方审查B.工程师审查C.发包方和承包方之间协商D.工程师和承包方之间协商9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（）。

A.发包方分担或分享B.工程师分担或分享C.承包方分担或分享D.发、承包双方另行约定分担或分享10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。

建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析6

第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(6)2.质量保证金的使用（1）管理（3）使用3.质量保证金的返还■发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，14天内核实，无异议，按约定返还。

■返还期限没有约定或约定不明的，核实后14天内退还。

逾期未退还，承担违约责任。

■收到申请14天内不予答复，催告后14天内仍不答复，视同认可申请。

【2019年·单选】根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%B.2%C.3%D.5%『正确答案』C『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。

比例不得高于工程价款结算总额的3%。

【2017年·单选】关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年『正确答案』B『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。

选项A，比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项C，不得同时预留质量保证金；选项D，一般为1年，最长不超过2年。

【例题·单选】关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实『正确答案』A『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。

选项B，不得同时预留质量保证金；选项C，承包商只担自己的责任；选项D，14天。

五、最终结清缺陷责任期终止后，全部工作完成并合格，结清全部款项。

■最终结清时，承包人被扣留的质量保证金不足以抵减工程修复费用，承包人承担不足部分的补偿责任。

A继续教育交通运输部监理工程师答案

交通部监理工程师继续教育答案课程名称答案隧道施工质量控制第1课1234567891011C ABCDE B隧道施工质量控制第2课1234567891011A ABC A隧道施工质量控制第3课1234567891011C ABC A公路水运工程安全监理工作若干问题探讨（第一课）1234567891011 B D ABC ABCDEF ABCD公路水运工程安全监理工作若干问题探讨（第二课）1234567891011 A B A A交通强国视角下的“两路精神”123456789101112 A C B C A A A B C A A A 1234567891011ABC AB AB ABC BC AC1234567891011A A A AB B A A A B A公路工程合同变更实操（第1课）1234567891011 B BCD A公路工程合同变更实操（第2课）1234567891011 A BCDE B高速公路交通安全设施全1234567891011过程质量控制（1）A B高速公路交通安全设施全过程质量控制（2）1234567891011 ACD B高速公路交通安全设施全过程质量控制（3）1234567891011 A A ABCD ABD高速公路交通安全设施全过程质量控制（4）1234567891011 C ABCDE ABCDE合同管理-变更索赔及价格调整（1）1234567891011 C合同管理-变更索赔及价格调整（2）1234567891011 AD合同管理-变更索赔及价格调整（3）1234567891011 B合同管理-变更索赔及价格调整（4）1234567891011 A合同管理-变更索赔及价格调整（5）1234567891011 A合同管理-变更索赔及价格调整（6）1234567891011 CD斜拉桥施工技术及方案监理（第1课）1234567891011 B B ABCD A斜拉桥施工技术及方案监理（第2课）1234567891011 ABCD ABCD斜拉桥施工技术及方案监1234567891011理（第3课）A B BFIDIC合同条件（第1课）1234567891011 A BCE AFIDIC合同条件（第2课）1234567891011 D BCD A桥梁顶升安全管理和质量控制案例（第1课）1234567891011 D C ABCD B B桥梁顶升安全管理和质量控制案例（第2课）1234567891011 D AE ABC B桥梁施工技术和施工作业标准化监理案例（第1课）1234567891011 ABC A桥梁施工技术和施工作业标准化监理案例（第2课）1234567891011 D A ABCDEF A桥梁施工技术和施工作业标准化监理案例（第3课）1234567891011 A ABCDE A桥梁施工技术和施工作业标准化监理案例（第4课）1234567891011 C ABCDE A隧道工程现场安全监理要点（第1课）1234567891011 B C C ABC ABD ABCD ACD隧道工程现场安全监理要点（第2课）1234567891011 C D A C B ACD ABC隧道工程现场安全监理要点（第3课）1234567891011 A B A A B A A B公路水运工程施工安全检1234567891011查要点（第1课）D ABCDEF A公路水运工程施工安全检查要点（第2课）1234567891011 C D BC ABC B A易风化岩路堑边坡失稳机制与防护对策（1）1234567891011 D AC易风化岩路堑边坡失稳机制与防护对策（2）1234567891011 B A易风化岩路堑边坡失稳机制与防护对策（3）1234567891011 B AB BC B易风化岩路堑边坡失稳机制与防护对策（4）1234567891011 C D A正交异性刚桥面疲劳性能和维修加固方法研究（第二课1234567891011 A ABD A。

合同变更及价格调整答案

合同管理-变更索赔及价格调整（一）1、下列哪项不属于公路工程变更估价的原则。

(C)•A、有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

•B、无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价。

•C、无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则。

•D、如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

正确答案：C合同管理-变更索赔及价格调整（二）1、根据合同有关规定，公路变更工程单价的确定方法有。

(AD)•A、采用计日工单价。

•B、成本加利润的方法。

•C、采用预算定额计算单价。

•D、协商定价。

正确答案：AD合同管理-变更索赔及价格调整（三）1、合同通用条款约定:投标截止时间前第28天因法律变化导致承包人在合同履行中的工程费用发生增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定调整合同价款。

(B)•A、正确B、错误正确答案：B合同管理-变更索赔及价格调整（四）1、某工程合同价款为300万元，于2013年8月签订合同并开工，2014年6月竣工。

合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。

根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2013年8月和2014年6月的造价指数分别为113.15和117.60。

则此工程价差调整额为（）万元。

(C)•A、11.8。

•B、13.35。

•C、39.45。

•D、52.8。

正确答案：C合同管理-变更索赔及价格调整（五）1、某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3，合同中规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m3。

最终实际完成土方工程量为1800m3，则土方工程款为28650元。

(A)•A、正确B、错误正确答案：A合同管理-变更索赔及价格调整（六）多项选择题（共1 题)1、某公路工程，在施工过程中，发生了如下事件:A工作遇异常恶劣天气导致停工3天，窝工费900元，同时场外大范围停电致停工1天，窝工费300元；发包人增加B工作，工期7天，费用15000元。

国际工程合同管理——合同变更与索赔

国际工程合同管理——合同变更与索赔在工程实施过程中，工程的变更和索赔几乎是不可避免的。

一旦发生变更，应按照变更程序的规定及时提出方法、估算、管理费和合理利润，并及时、合理处理由此导致的索赔，以保护承包商的合理利益。

依据自身经验与FIDIC对合同变更极其注意事项做了详细的分类和总结。

一、合同变更与索赔综述在工程实施过程中，工程的变更和索赔几乎是不可避免的。

一旦发生变更，应按照变更程序的规定及时提出方法、估算、管理费和合理利润，并及时、合理处理由此导致的索赔，以保护承包商的合理利益。

在合同签订之后，经常会发生一些情况，让业主或有经验的咨询工程师必须改变投标时所依据的图纸(对施工承包合同来说，一般情况下，这些图纸在签合同之日并不详尽)，或改变技术要求、其他合同文件所定义的工程范围、功能等。

例如，施工时发现原来的设计或技术要求内容不全，业主原有的项目计划或预算发生了变化，或事先未预料到的情况出现，就需要对工程的范围或功能做出改变。

因此合同的变更和由此引起的索赔是合同执行过程中不可避免的。

在工程承包项目中，引起变更与索赔的原因很多。

在实际合同的执行过程中，工程范围变更的定义本身就说明它是一种变更，这不是人为所能回避的，对合同各方来说更需要小心对待。

首先，在签订合同的过程中，对具体的变更及索赔条款，应进行合理约定，并给予足够重视。

其次，在执行合同过程中，防止由于忽略变更、变更程序、忽略标准约定不清等给承包商造成麻烦，招致损失。

二、合同变更根据FIDIC1987年红皮书合同条件第51条，作为业主代表的咨询工程师有权改变或变更工程(不是修改合同)，承包商必须服从变更指示。

业主的变更包括以下几类：工程范围变更例如额外工程、附加工程、工程某个部分的删减、配套的公用设施、工程的任何部分的执行方法与范围、内容等改变。

工程量变更例如，当业主要求承包商执行合同工程量清单中没有列出的工作任务时，通常是让咨询工程师向承包商发出变更指令。

监理工程师《建设工程合同管理》典型真题解析-第六章建设工程施工合同管理

工单项选择题1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。

担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

参见教材P90。

2、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。

A、自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B、自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。

C、自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

D、自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。

参见教材P90。

3A、是独立的第三方B、属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C、属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D、属于建设行政主管部门的代理方【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。

监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。

参见教材P91。

4、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。

2020年交通运输工程监理工程师继续教育合同管理-变更索赔及价格调整(三、四)习题答案

合同管理-变更索赔及价格调整（三）
考生姓名：考试日期：【2020-08-21 】判断题（共1 题)
1、合同通用条款约定:投标截止时间前第28天因法律变化导致承包人在合同履行中的工程费用发生增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定调整合同价款。

(B)
A、正确
B、错误
答题结果：
正确答案：B
合同管理-变更索赔及价格调整（四）
考生姓名：考试日期：【2020-08-21 】单项选择题（共1 题)
1、某工程合同价款为300万元，于2013年8月签订合同并开工，2014年6月竣工。

合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。

根据当地造
价站公布的造价指数，该类工程2013年8月和2014年6月的造价指数分别为113.15和117.60。

则此工程价差调整额为（）万元。

(A)
A、11.8。

B、13.35。

C、39.45。

D、52.8。

答题结果：
正确答案：A。

工程合同管理索赔习题

工程合同管理索赔习题假设某建筑工程项目，甲方（业主）与乙方（承包商）签订了一份施工合同。

合同规定了工程的工期、质量标准以及相应的违约责任条款。

在工程实施过程中，由于遭遇罕见的恶劣天气，导致工程进度严重滞后。

乙方认为根据合同中关于不可抗力的条款，其应获得工期延长和相应的经济补偿。

而甲方则认为乙方应采取合理措施减少损失，不同意乙方的全部索赔要求。

我们需要明确什么是不可抗力。

不可抗力通常指的是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，这些情况会使得合同的一方或双方无法履行合同义务。

在本案例中，恶劣天气可被视为不可抗力的一种情形。

我们分析乙方的索赔请求是否合理。

根据民法典及相关法律规定，遭受不可抗力影响的一方可以要求解除合同或者要求修改合同内容。

在本案例中，乙方请求工期延长和经济损失的补偿，这需要基于合同中的相关条款进行判断。

如果合同中有明确规定关于不可抗力情况下的处理办法，那么乙方的索赔请求应当依据该条款执行。

甲方提出的观点也不容忽视。

甲方认为乙方应采取合理措施减少损失，这是民法典中“减损义务”的体现。

即当一方因不可抗力事件受到损害时，应采取必要措施防止损失的进一步扩大。

如果乙方未能尽到减损义务，其索赔金额可能会相应减少。

为了解决双方的争议，我们可以采取以下几个步骤：1. 双方应共同审查合同文本，特别是关于不可抗力和违约责任的相关条款，以确定乙方是否有权提出索赔。

2. 乙方需提供充分的证据来证明恶劣天气的存在以及其对工程进度的实际影响。

3. 甲方需评估乙方是否采取了合理措施来减少损失，并就此提供相应的证据。

4. 如果双方无法达成一致，可以考虑通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

合同管理培训试题及答案

合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、（）和诚实信用的原则。

A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案：B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是（）。

A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是3. 合同履行中，当事人应当遵循（）原则。

A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案：A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括（）。

A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括（）。

A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。

答案：合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。

2. 合同的订立应当采用____的形式。

答案：合同的订立应当采用书面形式。

3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。

答案：合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。

4. 合同履行中，当事人应当遵循____原则，履行合同义务。

答案：合同履行中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务。

5. 合同解除的方式包括____和协议解除。

答案：合同解除的方式包括单方解除和协议解除。

三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。

（）答案：错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行，维护当事人的合法权益。

（）答案：正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。

（）答案：正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。

一建工程经济合同价款调整知识训练题

一建工程经济合同价款调整知识训练题1. 根据《中华人民共和国建设工程合同法》，一建工程中涉及合同价款的调整应遵循以下原则：（请简要回答）2. 请列举三种合同价款调整的情形，并简要说明每种情形下的价款调整依据。

3. 在一建工程中，当发生价款调整时，双方应如何协商并达成一致？4. 请描述一下工期影响了合同价款的调整，以及其依据和具体操作。

5. 请根据以下情形，判断合同价款是否需要调整，并分析理由：- 原合同中约定的工程量较大幅度增加；- 施工过程中出现不可预见的工程质量问题；- 法律法规发生变化，对工程造价产生直接影响。

6. 请列举两种可能会导致合同价款调整争议的情形，并简要说明其争议的原因。

7. 请总结一下合同价款调整的重要性，并提出你的个人观点。

答案：1. 根据《中华人民共和国建设工程合同法》，一建工程中涉及合同价款的调整应遵循以下原则：- 公平原则：价款调整应基于公平和合理的原则，确保各方的利益均得到保障。

- 诚实信用原则：各方在价款调整中应本着诚实信用的原则，如实提供有关信息并及时履行义务。

- 协商一致原则：合同双方应通过协商一致的方式进行价款调整。

2. 三种合同价款调整的情形及相关依据：- 变更工程量：当施工中新的工程量增加或原有工程量减少，根据工程实际情况进行合同价款的调整。

依据是建设工程合同法第十六条规定，即变更必须经过合同双方的协商一致。

- 不可抗力事件：当不可抗力事件发生，导致合同履行条件发生变化，根据不可抗力事件对工程造成的影响进行价款调整。

依据是建设工程合同法第四十五条规定，即施工方因不可抗力事件不能按合同约定履行时，可以请求对价款进行调整。

- 法律法规变化：当法律法规发生变化，对工程价款产生直接影响时，可以对合同价款进行调整。

依据是建设工程合同法第三十四条规定，即工程价款的计算必须以当时有效的价款计算规则为依据。

3. 当发生价款调整时，双方应进行以下协商并达成一致：- 协商：双方应通过协商的方式就价款调整的方式、数额等进行讨论和商定。

2020年交通监理工程师继续教育测试答案（含公需和专业）

2020年交通监理工程师继续教育测试答案（含公需和专业）一、公需课水运工程监理（第一课）单项选择题（共2 题)1、水下基床整平中细平允许偏差为（）。

A、±150mm。

B、±50mm。

C、±30mm。

D、±10mm。

答题结果：正确答案：B2、基槽开挖质量控制中“双控”是指（）。

A、标高、厚度。

B、标高、水深。

C、标高、土层。

D、土层、水深。

答题结果：正确答案：C多项选择题（共2 题)1、基床整平范围及允许偏差需满足规范要求，监理过程中质量控制点包括（）。

(ABCD) A、导轨顶高程控制。

B、细平、极细平控制。

C、边线控制。

D、坡度控制。

E、水深控制。

F、地形控制。

答题结果：正确答案：ABCD2、基槽开挖主要质量控制点包括（）。

A、开挖尺度。

B、基槽土质。

C、抛泥。

D、施工机具。

E、回淤控制。

答题结果：正确答案：ABC判断题（共1 题)1、在基床抛石前应监理人员应检查槽内回淤沉淀物，对重度大于12.6KN/m3的回淤物厚度大于300 mm时应通知施工单位进行清淤。

A、正确B、错误答题结果：正确答案：A水运工程监理（第二课）单项选择题（共1 题)1、监理人员在沉箱安装验收中主要项目包括（）。

(A)A、沉箱砼强度必须符合规范规定和设计要求。

B、安装前应对基床进行检查，基床面不得有回淤沉积物或障碍物。

C、安装过程中不应发生构件碰撞造成棱角残缺或损伤现象。

D、沉箱安装就位稳定后应及时进行箱格内回填，回填块石时不得碰坏构件棱角。

答题结果：正确答案：A多项选择题（共1 题)1、现浇胸墙施工时，需在下列哪些位置设置变形缝（）。

(ABCDE) A、新旧建筑物衔接处。

B、码头水深或结构形式改变处。

C、地基土质差别较大处。

D、基床厚度突变处。

E、沉箱接缝处。

答题结果：正确答案：ABCDE判断题（共2 题)1、短距离小规模的沉箱在拖带前可以不进行吃水、压载、浮游稳定的验算。

A、正确B、错误答题结果：正确答案：B2、监理工程师在日常检查时，应注意砂进场情况。

水电工程合同变更与索赔处理考核试卷

A.变更申请
B.变更审批
C.变更实施
D.变更结算
5.水电工程合同变更的审批流程中，以下哪个角色具有最终审批权？（）
A.业主方项目经理
B.施工方项目经理
C.监理方工程师
D.设计方负责人
6.在水电工程合同中，以下哪个情况不属于索赔范围？（）
A.工期延误
B.工程量增加
C.设计变更
D.施工单位内部管理问题
7.水电工程合同索赔的证据主要包括以下哪几类？（）
1.水电工程合同变更的依据是合同的______条款和相关的______文件。
（）（）
2.在水电工程合同中，______是提出索赔的常见原因，而______则是避免索赔的关键。
（）（）
3.水电工程合同索赔处理的基本原则包括合同约定原则、实际损失原则和______原则。
（）
4.水电工程合同变更与索赔处理中，______是变更与索赔成功的关键因素之一。
C.变更与索赔实施
D.变更与索赔结算
（以下为其他题型，根据题目要求不再继续输出）
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.水电工程合同变更的主要原因包括以下哪些？（）
A.工程规模调整
B.施工方案变化
C.不可抗力因素
D.施工单位人员变动
3.原则：合同约定、实际损失、公平合理。应用：依据合同条款处理变更索赔，确保各方权益公平。
4.重要性：提高工作效率、减少争议、促进各方合作。措施：加强培训、建立沟通机制、提高信息透明度。
5.水电工程合同变更的审批流程中，以下哪些角色可能参与审批？（）
A.业主方项目经理
B.施工方项目经理

合同管理复习题答案七索赔

索赔专项练习一、单项选择题1. 当( )之后 , 承包商根据合同进行索赔的权力终止了。

A. 递交最终报表B. 接受履约证书C. 递交竣工报表D. 结清单生效2. 当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期展延时,( )。

A. 工程师的决定为最终决定B. 业主有权决定只进行费用补偿C. 由工程师与业主协商一致D. 业主不得变更工程师已下达的决定3. 工程师确定批准索赔额时,应遵守( )。

A. 工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B. 工程师在其权限范围内确定索赔额后,还应报请业主批准C. 工程师确定的批准索赔额超过其权限时,必须报请业主批准D. 工程师超过其权限批准的索赔额时,应报请业主批准4. 某工程合同金额为500万美元,合同规定工期每延误一天罚款5000美元,最高罚款限额为50万美元。

有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到竣工要求通过了竣工试验。

则承包商应向业主支付拖期罚款( )万美元。

A.36B.18C.50D.605. 在工期索赔中,对于持续影响时间超过28天以上的延误事件,工程师最终批准的总展延工期天数,( )。

A. 必须等于以前各阶段己同意展延天数之和B. 是承包商每隔 28 天报送的阶段天数之和C. 不应少于以前各阶段, 已由工程师同意展延天数之和D. 工程师有全部权限处理工期展延6. 某固定总价合同的报价单上显示某一型号的钢材为当地产品,500美元/吨,共200吨。

施工中由于质量原因工程师拒绝使用该种钢材,承包商又购入价格为550美元/吨的钢材用于工程,并提出11万美元法人费用索赔要求。

监理工程师应当( )。

A. 核准支付承包商1万美元B. 核准支付承包商10万美元C. 核准支付承包商11万美元D. 由于是固定总价合同，否决该索赔要求7. 工程师审查承包商索赔报告成立的条件是( )。

A. 事件已造成承包商施工成本的额外支出B. 事件已造成承包商直接工期损失C. 按照合同对照己造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D. 依据证据己造成承包商施工成本的额外支出,或直接工期损失8. 《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生 ( ) 天内提出通知要求 , 工程师应当受理。

索赔管理练习及答案.docx

单项选择题1.当索赔事件持续进行时，承包商应（C ）oA.视影响程度，不定期地提出中间索赔报告B.在事件终了后，一次性提出索赔报告C.阶段性发生索赔意向通知书，索赔事件终止后28 口内，向工程师提供索赔育关资料和最科索赔报告D.阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14 口内，向工程师提供索赔的有关资料2.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（A ）。

A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低所引起的损失费D.机上工作人员的工资3.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（C ）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。

A.建设单位B.承包单位C.项目监理机构D.工程造价管理机构4.按照FIDIC《施丄合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见” 的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（B）。

A.工期、成木和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期5.根据FTDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔（B ）oA.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润6.根据FTDTC《施工介同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件迢（D ）。

A.业主未能提供施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主原因暂停施工7.某工作的只有时差为1天，总时差为4天。

该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。

以下关于该项工作工期索赔的说法止确的是（D ）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1灭C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，贝U承包人町获得工期补偿1天8.在岀现〃共同延误〃的情况下，承担拖期责任的是（B ）。

交通运输工程监理工程师继续教育习题答案2019-12-30

多ABC AB AB ABC BC AC 判A A A A B B A A A B A单选1、隧道内施工不得使用以（）为动力的机械设备。

(B）2、IV级及以上围岩仰拱开挖不得大于（）m，不得分幅施工。

（C）3、软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于( ）m。

(C）多选1、事故隐患是指可能导致事故发生的（)。

（ABC）2、长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的（）。

（ABD）3、不良地质隧道地段应遵循（）的原则施工。

（ABCD)4、隧道内严禁存放（）等物品。

(ACD)单选1、开关箱应靠近用电设备，与其控制的固定式用电设备水平距离不宜大于（）m. (C)2、开关箱漏电保护器额定漏电动作时间不应大于（）S. (D）3、安全带的安全绳有效长度不应大于( ）m. （A）4、隧道内380V施工用电线路距地面不得低于（)m. (C）5、隧道作业地段照明电压不宜大于（）V。

(B）多选1、施工便道在（）等危险路段应硬化，设置警示标志。

（ACD）2、隧道内施工供电线路架设应遵循（）的原则。

（ABC）1、隧道钢架安装时，底脚可用未风化岩支垫. （B）2、每台用电设备必须独立设置开关箱. (A）3、隧道内不得加工钢筋. （A)4、电焊机一侧电源线长度不得大于8米。

（B）5、隧道内摊铺沥青跑通时，作业人员应佩戴符合要求的防毒面具。

（A)6、隧道内不得明火取暖. （A)7、隧道逃生通道距离开挖掌子面不得大于20米。

(A）8、隧道逃生通道内径不宜小于1。

0米。

（B)单项1、选择开挖施工方法应根据（)。

（C）多项1、隧道洞身开挖作业应考虑的主要危险源、危险因素有( ）。

(ABCDE) 判断题1、隧道洞身开挖时，拱脚、墙脚以上1m允许欠挖。

(B）单项1、防水板的接缝应与衬砌施工缝错开（）m。

(A）多项1、喷射混凝土作业前，应做好以下工作（）. （ABC)判断1、喷射混凝土作业前应清除工作面松动的岩石,确认作业区无塌方、落石等危险源存在。

建筑工程合同管理题库6

建筑工程合同管理题库61. 合同变更管理- 问题：在建筑工程中，如何处理因设计变更导致的合同价款调整？- 案例分析：某建筑工程在施工过程中，甲方提出设计变更请求，增加了工程量。

乙方根据合同约定，提交了变更后的工程量清单和成本预算。

双方协商一致后，签订了补充协议，明确了增加的工程费用和工期调整。

2. 合同风险控制- 问题：如何识别和控制建筑工程合同中的潜在风险？- 案例分析：在一项基础工程建设中，由于地质条件复杂，存在较大的不确定性。

合同中明确规定了风险分担机制，包括地质勘察责任、延误工期的赔偿责任等。

通过专业的地质勘察和合理的工期安排，有效控制了项目风险。

3. 合同索赔管理- 问题：当工程延期时，承包方应如何进行合理索赔？- 案例分析：由于甲方供应的材料延迟到场，导致工程进度受到影响。

承包方依据合同条款，及时向甲方提出了索赔通知，并提供了详细的延误证据和损失计算。

最终，双方协商确定了合理的赔偿金额。

4. 合同履行监督- 问题：如何确保建筑工程合同的有效履行？- 案例分析：在一个大型建筑项目中，设立了专门的合同管理团队，负责监督合同的执行情况。

通过定期的进度报告、现场检查和会议沟通，确保了工程按照合同约定的质量、成本和时间目标顺利推进。

5. 合同结算管理- 问题：建筑工程完工后，如何进行合同结算？- 案例分析：工程完工后，承包方提交了最终的工程结算报告。

甲方组织了专业的审计团队对报告进行了审核，并对照合同条款逐项核对。

双方在确认无误后，签订了结算协议书，完成了最终的财务结算。

6. 合同争议解决- 问题：当建筑工程合同发生争议时，应采取哪些措施来解决？- 案例分析：在一个高层建筑项目中，甲乙双方对工程质量标准的理解存在分歧。

通过友好协商未能达成一致，双方同意将争议提交至仲裁委员会。

经过专业的仲裁程序，最终以第三方权威的裁决解决了争议。

2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第六章(7)

2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第六章（7）21、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。

A、截至提交日已实施工程的价款B、变更金额C、本次应支付的预付款和扣减的返还预付款D、本期扣减的质量保证金E、承包人的索赔款22、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。

建议涉及到对设备的换用，并征得监理人同意。

承包人的权利和义务包括( )。

A、修改施工组织设计B、承担更换设备发生的费用C、自行享有获得的工程收益D、与发包人协议工程收益的分享E、要求顺延此项变更导致延误的工期23、根据《施工合同标准文本》的规定，关于监理人指示变更描述正确的有( )。

A、可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更B、直接指示的变更属于必须实施的变更C、直接指示的变更不需征求承包人意见D、监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料E、若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可24、下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。

A、变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B、监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复C、确定的价款报送造价管理部门备案D、监理人收到承包人的变更报价书后的14 天内，商定或确定变更价格E、承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。

A、承包方人员伤亡损失B、发包方人员伤亡损失C、承包方施工设备损坏的损失D、运至施工场地待安装工程设备的损害E、工程修复费用26、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。

A、施工现场待安装的设备损坏B、承包人的人员伤亡C、在现场的第三方人员伤亡D、承包人设备的停工损失E、停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用27、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有( )。