建设工程招投标与合同管理模拟试题.
1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题单位:______________________________ 姓名:___________________一、单选(每题1.5分)(共30分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位(B )的选择。
A、报价B 、能力C 、监理人员数量D、设备3、中标的承包商将由(B)决定。
A评标委员会 B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师4、业主在(B )合同中承担的风险最小。
A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括(C )。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求6与邀请招标相比,公开招标的最大优点是(D )。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈7、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D)。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸8、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化9、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C )。
A建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位10、合同价款可以有多种约定方式,其不包括(C )oA、固定价格合同 B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同 D 、成本加酬金合同11、自中标通知书发出(C )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15 天B 、21 天C 、30 天D 、35 天12、确定中标人后(A )内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题(每题 2 分,合计 20 分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招招标为主要方式。
()2.建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的,建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
()3.建设工程的招标招标主体包含:招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
()4.招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含:编制招标有关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制招标文件的中心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关,因此在计算标价前一定编制好施工计划。
()7.招标标价的花费一般由工程成本(直接工程费、间接费)、收益、其余花费和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
()9.单价合同拥有合理分摊风险等特色,其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中,发包人基本上肩负了所有的风险,承包商所得的酬劳也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算,索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
()二、单项选择题(每题 2 分,合计 20 分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场,其主体不包含()。
A .政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公然招标和邀请招标,此中公然招标又称为(A.有限竞争性招标 B.C. 选择性招标)。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
建设项目招投标与合同价的签订模拟题
[模拟] 建设项目招投标与合同价的签订单项选择题第1题:在建设工程招投标活动中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期。
投标有效期的计算起点为( )。
A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日参考答案:C答案解析:第2题:在建设工程招投标活动中,在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前,下列对有关投标文件处理的表述中,正确的是( )。
A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收参考答案:D答案解析:第3题:对投标人而言,下列可适当降低报价的情形是( )。
A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不愿承揽又不方便不投标的工程参考答案:B答案解析:第4题:对于投标文件存在的下列偏差,评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是( )。
A.未按招标文件规定的格式填写,内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的。
C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差参考答案:D答案解析:第5题:某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现有投标人甲同时投标1#、2#标段,其报价依次为6 300万元、5 000万元,若甲在1#标段已被确定为中标,则其在2#标段的评标价是( )万元。
A.4 748B.4 800C.5 200D.5 252参考答案:B答案解析:第6题:下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中,正确的是( )。
A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的,评标报告无效B.使用国家融资的项目,招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内,招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金参考答案:D答案解析:第7题:建设工程招投标是一种经济活动也是一种法律行为,我国法学界一般认为( )。
工程招投标与合同管理模拟试题
C、单价合同D、成本加酬金合同
D
12.《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序-
D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
ABC
13.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
ABCDE
21.工程施工任务必须发包给持有()的施工企业。
A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件
D、招标文件E、施工组织设计
AB
22.在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化为:( )三种方式。
A.包工包料B.包工部分包料
C.包工不包料D.建造—经营—转让承包
A、工料单价法B、综合单价法
C、清单计价法D、其他方法
A
7.《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为:( )。
A、同时履行抗辩权B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权
E、数据和文字清晰
ABCD
18.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()
A、法人资格B、商业信誉
C、财务能力D技术能力E、施工经验
ABCDE
19.编制工程施工招标标底的主要依据包括:()
A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件
D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
《建筑工程招投标与合同管理》试题
《建筑工程招投标与合同管理》试题说明:本次作业包括第一章绪论,第二章工程招标、投标概述的内容,请于四周之前完成。
一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1。
业主____ 既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2。
承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人,取得建设行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的,发出招标文件招揽投标人,并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4。
建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,编制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5。
建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织.它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分.请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分)1。
建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品.2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3。
为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。
4。
建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是__从业企业_的资质管理,二是对_专业从业人员_的资格管理。
5。
建筑业企业申请资质,应当按照_属地管理_原则,向_企业注册_所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)一、选择题(1至20题为单项选择题;21至25题为多项选择题)(共50分)1、合同订立过程中,承诺自()时生效。
A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头,联合金融界组成财团,就某个工程项目向政府提出建议和申请,取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施,如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请,则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作;竣工后,在特许期内经营该项目,通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润;特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理,此种方式称为()A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上,工程施工合同的成立可分为要约和()两个阶段。
A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力,独立享有民事权力和承担民事义务的()。
A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有()行为的,给对方造成损失的,行为人应当承担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中,()合同是可撤销的合同。
A、当事人的意思表示不真实B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后,当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、()是合同当事人双方权利义务公同指向的对象,即合同法律关系的客体。
A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中,施工许可证的申请者是()。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
工程招投标与合同管理模拟题
工程招投标和合同管理模拟试题一、填空题()1.依据建设部《建筑业企业资质管理规定》,将建筑业企业资质分为(施工总承包)、(专业承包)、(劳务分包)。
2.《中华人民共和国招标投标法》,自(2000年1月1日)实施。
3.《中华人民共和国合同法》,自(1999年10月1日)实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》,将工程设计资质分为(工程设计综合资质)、(工程设计行业资质)、(工程设计专项资质)。
5.投标文件包括(投标书)、(商务标)、(技术标)。
6.投标人依据招标文件载明的项目实际状况,拟在中标后将中标项目的部分(非主体)、(非关键性)工作进行分包的,应当在投标文件中载明。
7.投标人不得以低于(成本)的报价竞标,也不得以(他人名义)投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。
8.1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),主要适用于施工总承包合同。
是由(《协议书》)、(《通用条款》)、(《专用条款》)三部分组成。
9.依据《中华人民共和国招投标法》,招标方式分为(公开招标)、(邀请招标)。
10.联合体中标的,联合体各方应当(共同)和招标人签订合同,就中标项目向招标人担当(连带责任)。
11.项目招标在开标时,由(招标人)主持,邀请全部的(投标人)参加。
12.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(30)天内,依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
13.招投标活动的基本原则是(公开)、(公允)、(公正)、(恳切信用)。
14.整个招标投标过程,经过(招标)、(投标)和(定标)。
15.FIDIC合同为(单价合同)的计价方式。
16.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的(3%)。
17.施工合同按计价方式来分为(总价合同)、(单价合同)、(成本加酬金合同)。
二、单项选择题()1.承包人仅供应劳务而不担当供应任何材料的义务,此种承包方式称为(A)。
A 包工不包料B 统包C 包工部分包料D 包工包料2.若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备"两个报价",并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘如合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低确定的百分点,以此吸引对方修改合同。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
工程招标合同管理试题
工程招标合同管理试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标的基本程序包括以下哪些步骤?A. 招标公告发布. 投标报名C. 资格预审D. 招标文件的获取2. 下列哪项不是编制招标文件时必须包含的内容?A. 工程量清单. 投标人资质要求C. 投标保证金数额D. 项目投资估算3. 合同管理中,变更命令通常由谁发出?A. 设计单位. 监理单位C. 施工单位D. 业主方二、判断题(每题1分,共10分)1. 所有工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
(错)2. 合同价款一经确定,任何情况下都不得调整。
(错)3. 在施工过程中,若发现设计图纸与实际情况不符,可申请变更。
(对)三、简答题(每题10分,共50分)1. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险控制措施有哪些。
3. 解释什么是工程变更,以及如何处理工程变更请求。
4. 阐述在合同履行过程中,如何进行有效的成本控制。
5. 分析索赔管理在工程合同管理中的作用及其处理流程。
以上试题覆盖了工程招标及合同管理的核心知识点,从基本流程到风险管理,再到成本控制和索赔处理,全面考察了应试者的综合能力。
通过这些题目,可以帮助从业者查漏补缺,提升自身的专业素养,进而推动整个行业的健康发展。
在实际工作中,招标与合同管理是相互交织的两个环节。
招标过程需要严格遵守相关法律法规,保证公平、公正、透明的原则;而合同管理则要注重风险的控制和成本的优化,确保项目的顺利实施。
因此,掌握这些知识点对于从事相关工作的人员来说至关重要。
建设工程招投标与合同管理测试题三及答案-2---副本
《建设工程招投标与合同管理》测试题三一、单项选择题(每小题1分,共20分)1.甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,参与竞标某房地产开发商的住宅工程,则下列说法错误的有(C)。
A.甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B.如果中标,甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C.如果中标,甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D.如在履行合同中乙单位破产,则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2.投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的,应当在(B)前,补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A.20天B.投标截止时间C.投标预备会D.7天3.招标程序有:①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查,并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是(B)。
A.①②③⑤④⑥B.①③②⑥⑤④C.①③②⑤⑥④D.①⑤⑥②③④4.工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以(B)为依据。
A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量5.《中华人民共和国招标投标法》于(C)起开始实施。
A.2000年7月1日B.1999年8月30日C.2000年1月1日D.1999年10月1日6.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C)。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级7.以下不属于投标文件的内容是(D)A.投标函B.施工组织设计C.施工方案D.技术规范8.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的(C)进行。
A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开D.同一时间不公开9.招标信息公开是相对的,对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
(一)单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定,劳务分包序列企业资质( B )。
A.设一个等级 B.设一至二个等级C.设一至三个等级 D.不设等级2.承包商的实力主要包括几个方面,其中不包括(D )A.人才方面B.技术方面C.经济方面D.信誉方面3.国际上把建设监理单位所提供的服务归为(A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4.甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下列说法正确的是(D)。
A.他肯定会成为项目经理了B.只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了C.只要经过注册,他就可以成为项目经理了D.只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了5.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C)。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级6.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A.是政府管理部门B.是政府授权的监督机构C.具备监督管理职能D.是服务性机构7.下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中,正确的是(B )。
A.建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B.建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C.建筑业企业资质年检合格,可申请晋升上一个资质等级D.一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8.工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等,是按( D )分类。
A.按工程建设程序分类B.按行业分类C.按建设项目组成分类D.按工程发包范围分类9.建筑市场的进入,是指各类项目的(B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主,承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是(B )A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼(二)多选题1.从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件,下列说法正确的有(.ABDE)。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题2分,共20分)1、建设工程交易中心是服务性机构,而非政府管理部门,也不是政府授权的监督机构,本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战,在竞争中取胜,承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:一是经营管理类;二是专业技术;三是商务金融。
5、设备FOB价,即设备价,包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题(每题1分,共10分)1、建筑业企业连续(b)年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(b)家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是(c)。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的内容(c)产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后(b)天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是(a)。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
建设工程招投标与合同管理试题2024年
建设工程招投标与合同管理试题2024年合同目录第一章:引言1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 术语定义第二章:合同主体2.1 委托方资质2.2 代理方资质2.3 双方权利与义务第三章:招标代理服务内容3.1 服务范围3.2 服务要求3.3 服务流程第四章:合同价格与支付4.1 费用构成4.2 支付条件4.3 支付方式第五章:合同变更与解除5.1 变更条件5.2 解除条件5.3 变更与解除程序第六章:违约责任6.1 违约情形6.2 违约责任6.3 赔偿范围第七章:保密条款7.1 保密信息7.2 保密义务7.3 保密期限第八章:知识产权8.1 归属原则8.2 使用规定8.3 保护措施第九章:合同争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决程序9.3 法律适用第十章:不可抗力10.1 定义与范围10.2 通知义务10.3 责任免除第十一章:合同附件11.1 附件清单11.2 附件效力11.3 附件变更第十二章:其他约定12.1 通知与送达12.2 合同解释权12.3 附加条款第十三章:合同生效与备案13.1 生效条件13.2 备案程序13.3 生效日期第十四章:合同签订14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同备案14.5 合同生效日期第一章:引言1.1 编制目的本合同旨在明确建设工程招投标过程中委托方与代理方的权利、义务和责任,确保招投标工作的顺利进行。
1.2 适用范围本合同适用于委托方委托代理方进行的建设工程招投标活动。
1.3 术语定义本合同中使用的特定术语,其定义见合同附件一。
第二章:合同主体2.1 委托方资质委托方应为依法注册成立的法人或其他组织,并具备相应的建设工程招投标资格。
2.2 代理方资质代理方应为具有相应资质的建设工程招投标代理机构。
2.3 双方权利与义务2.3.1 委托方有权监督代理方的工作,并提出合理要求。
2.3.2 代理方有义务按照合同约定提供专业服务,并保证服务质量。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
C、社会团体;
D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E、银行
ABCD
16.合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况:()
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
BCDE
14.《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有:()
A.费用由工程师承担,工期由承包方承担
B.费用由承包方承担,工期由发包方承担
C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商
D.费用和工期均由承包方承担
D
6.编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为:()
A
11.()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、工料单价法B、综合单价法
C、清单计价法D、其他方法
A
7.《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为:( )。
A、同时履行抗辩权、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权
A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销
D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务
ABCDE
17.有下列()情况,标书可判为无效标书.
A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。
E、数据和文字清晰
ABCD
18.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()
A、法人资格B、商业信誉
C、财务能力D技术能力E、施工经验
ABCDE
19.编制工程施工招标标底的主要依据包括:()
A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件
D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工组织设计或施工方案等
建设工程招投标与合同管理模拟试题
一、选择题
选择题
答案
1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A、包工不包料B、统包
C、包工部分包料D、包工包料
A
2.根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度
C、工程咨询D、项目合同管理
A
3.若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来处理,此种报价方法称为()
D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。
E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。
ABC
15.保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任,因此,《担保法》规定,具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有:()
A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人);
ABDE
20.招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:()
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
A、固定总价合同B、计量估价合同
C、单价合同D、成本加酬金合同
D
12.《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序
D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
ABC
13.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、不平衡报价法B、多方案报价法
C、突然袭击法D、低投标价夺标法
B
4.根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款
C、监理合同D、协议书
B
5.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
B
8.()是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示()
A、要约B、承诺C、留置D、定金
A
9.合同的()是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立B、订立C、质压D、定金
A
10.()是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同