工程合同管理办法
建设工程企业合同管理办法
建设工程企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的建设工程企业合同（以下简称合同），是指建设工程企业在工程建设过程中，与发包人、勘察设计单位、施工单位、材料供应单位等签订的各种合同。
第三条建设工程企业合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设工程企业应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理和监督，确保合同的合法性和有效性。
第二章合同的订立与履行第五条建设工程企业在订立合同前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同双方的合法权益。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条建设工程企业应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第八条建设工程企业应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以解决。
第三章合同的变更与解除第九条合同的变更应遵循双方协商一致的原则，并依法办理变更手续。
第十条合同的解除应符合法律法规的规定，双方协商一致，并依法办理解除手续。
第四章合同的转让与终止第十一条合同的转让应符合法律法规的规定，并取得合同对方的同意。
第十二条合同终止后，建设工程企业应按照合同约定办理合同终止手续，妥善处理合同遗留问题。
第五章合同的争议解决第十三条合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
第十四条建设工程企业应积极参与合同争议的解决，维护自身的合法权益。
第六章合同管理的法律责任第十五条建设工程企业违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第十六条建设工程企业合同管理人员违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十七条本办法自发布之日起施行。
第十八条本办法的解释权归建设工程企业。
通过以上条款，建设工程企业合同管理办法对合同的订立与履行、变更与解除、转让与终止、争议解决以及法律责任等方面进行了全面规定，旨在加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益。
工程项目建设合同管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目建设合同管理，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程项目建设实际，制定本办法。
第二条本办法适用于工程项目建设过程中涉及的各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同、咨询合同、采购合同等。
第三条工程项目建设合同管理应当遵循以下原则：（一）合法合规：合同内容符合国家法律法规、政策规定，符合工程项目建设实际。
（二）公平公正：合同双方在合同签订、履行过程中，享有平等地位，协商解决争议。
（三）诚实信用：合同双方在合同签订、履行过程中，诚实守信，履行合同义务。
（四）风险可控：合同双方在合同签订、履行过程中，合理预见和防范风险。
第二章合同签订第四条合同签订前，合同双方应当充分了解对方的基本情况，包括资质、业绩、信誉等。
第五条合同签订应当符合以下要求：（一）合同内容完整、明确，包括工程范围、建设规模、建设标准、质量要求、工期要求、工程造价、付款方式、违约责任等。
（二）合同双方在合同上签字盖章，合同生效。
（三）合同签订后，合同双方应当将合同文本存档备查。
第三章合同履行第六条合同履行过程中，合同双方应当按照合同约定，履行各自义务。
第七条合同履行应当符合以下要求：（一）工程进度：合同双方应当按照合同约定的工期要求，确保工程进度。
（二）工程质量：合同双方应当严格按照合同约定的质量标准，确保工程质量。
（三）工程造价：合同双方应当按照合同约定的工程造价，控制工程成本。
（四）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，合同双方应当协商一致，签订变更协议。
第四章合同争议解决第八条合同履行过程中，如发生争议，合同双方应当协商解决。
第九条协商不成的，合同双方可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第五章附则第十条本办法由工程项目建设管理部门负责解释。
第十一条本办法自发布之日起施行。
以上是关于工程项目建设合同管理办法的简要概述，具体实施过程中还需根据工程项目的实际情况进行细化和调整。
工程合同专项监督管理办法
工程合同专项监督管理办法一、总则1. 本办法是为了加强工程项目合同的管理，规范各方行为，保障工程质量和投资效益，依据相关法律法规制定。
2. 本办法适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位等。
3. 各参建方应本着公平、公正、诚实信用的原则，严格执行合同条款，不得有违反法律法规及合同约定的行为。
二、合同签订与变更1. 工程项目合同签订前，必须进行详尽的项目评估和风险分析，明确各方的权利、义务和责任。
2. 合同内容应当全面、具体，涵盖工程范围、工期要求、质量标准、费用结算、违约责任等关键条款。
3. 任何合同变更都应当书面形式确认，并经双方协商一致后生效。
紧急情况下的临时变更应及时补充正式文件。
三、监督管理1. 设立专门的合同管理部门或指派专职人员负责合同的日常管理工作，包括合同审查、履约跟踪、变更处理等。
2. 定期组织合同执行情况的检查评审，发现问题及时整改，并视情况采取相应措施。
3. 对于重大合同纠纷，应当成立专项调查组，依法依规进行处理，并向有关管理部门报告。
四、信息公开与透明度1. 保证合同管理的透明度，重要合同信息应当向公众公开，接受社会监督。
2. 通过建立信息共享平台，实现参建各方信息的实时更新与共享，提高管理效率。
五、法律责任1. 对违反合同约定的单位或个人，将依法追究其违约责任，必要时可诉诸法律途径解决。
2. 因管理不善导致严重后果的，相关责任人将承担相应的行政或刑事责任。
六、附则1. 本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
2. 对于特定情况未尽事宜，可根据实际情况适时修订完善。
在建工程项目合同管理办法
在建工程项目合同管理办法第一章总则第一条为加强在建工程项目的合同管理，确保合同的履行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所指在建工程项目合同（以下简称合同），是指建设单位和施工单位在工程建设过程中，为完成工程建设任务，明确双方权利义务关系的协议。
第三条本办法适用于公司所有在建工程项目的合同管理工作。
第四条合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章合同的签订和管理第五条合同的签订1.合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同内容的合法性、合规性。
2.合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
3.合同签订时，应明确双方的权利、义务和责任，确保合同的公平性和合理性。
第六条合同的管理1.合同签订后，应建立合同档案，统一归档管理。
2.合同执行过程中，应定期对合同履行情况进行检查，确保合同的履行。
3.合同履行中出现争议或纠纷，应及时协商解决，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。
第三章合同的履行和监督第七条合同的履行1.双方应按照合同约定，全面履行各自的义务。
2.建设单位应按照合同约定及时支付工程进度款，施工单位应按照合同约定按时完成工程。
3.合同履行中出现变更，应按照合同约定或协商一致的方式进行调整。
第八条合同的监督1.公司设立合同管理小组，负责对公司所有在建工程项目的合同履行情况进行监督。
2.合同管理小组应定期对合同履行情况进行检查，对存在的问题及时提出整改要求。
3.合同管理小组应建立合同履行情况记录，作为评价施工单位的依据。
第四章违约责任第九条双方违反合同的，应承担违约责任。
第十条建设单位违反合同的，应承担以下违约责任：1.未按照合同约定支付工程进度款的，应支付逾期付款的违约金。
2.未按照合同约定提供施工条件的，应承担由此产生的费用。
第十一条施工单位违反合同的，应承担以下违约责任：1.未按照合同约定完成工程的，应支付逾期交付的违约金。
关于工程项目合同管理办法
工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目的合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的工程项目合同管理，是指在工程项目实施过程中，从合同的签订、履行、变更、解除到终止的全过程管理。
第三条本公司所有工程项目的合同管理，均应遵守本办法。
第二章合同签订第四条合同签订前，应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容的合法性、合规性、合理性。
第五条合同内容应包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、支付方式、违约责任等条款。
第六条合同签订时，应严格执行合同管理制度，确保合同双方的合法权益。
第三章合同履行第七条合同履行过程中，应严格按照合同约定执行，确保工程项目的顺利进行。
第八条合同一方如发生变更，应立即通知对方，并签订书面变更协议。
第九条合同履行中，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。
第四章合同变更、解除和终止第十条合同变更、解除和终止，应符合法律法规和合同约定，经合同双方协商一致。
第十一条合同变更、解除和终止的事由，应书面记录，并由双方签字确认。
第五章合同管理第十二条公司设立合同管理小组，负责公司工程项目的合同管理工作。
第十三条合同管理小组的职责包括：合同的签订、履行、变更、解除和终止的管理；合同纠纷的处理；合同档案的归档和保管等。
第十四条合同管理人员应具备相关的专业知识和法律知识，定期进行培训和考核。
第十五条公司定期对合同履行情况进行检查，确保合同管理的规范化和有效性。
第六章法律责任第十六条违反本办法的规定，造成公司损失的，应依法承担赔偿责任。
第十七条合同管理人员玩忽职守、滥用职权、泄露公司机密的，应依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条本办法的解释权归公司所有。
工程项目合同管理办法的制定，旨在保障合同双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。
工程合同结算管理办法
工程合同结算管理办法一、总则为了规范工程项目的合同结算行为，保证工程质量与安全，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，特制定本办法。
本办法适用于所有参与工程项目建设的甲方（业主）和乙方（承包商）。
二、合同签订1. 甲方应与乙方依据国家相关法律法规，签订书面合同，并明确合同金额、支付方式、结算周期等关键条款。
2. 合同中应详细列明工程量清单、计价依据以及变更处理机制。
3. 任何合同变更或调整都需双方协商一致，并以书面形式确认。
三、进度款支付1. 进度款支付应根据合同约定及实际完成的工程量进行。
2. 乙方需提交详细的进度报告及相关证明材料，由甲方审核确认后，方可进行进度款支付。
3. 对于超出合同范围的工作，应在双方协商一致后，签署补充协议，并据此支付相应费用。
四、材料与设备结算1. 材料与设备的采购应符合合同约定，所有费用应透明合理。
2. 乙方须提供材料与设备的购买凭证、验收记录等相关资料。
3. 对于不符合要求的材料与设备，应及时通报甲方，按照合同约定处理。
五、质量保证金与维修1. 完工后，乙方应根据合同约定预留一定比例的质量保证金。
2. 保修期内出现的质量问题，乙方应负责无偿修复。
3. 保修期满后，无质量问题的，质量保证金应全额退还给乙方。
六、结算审核与争议解决1. 甲方有权对乙方提交的结算资料进行审核，确保其真实性与合法性。
2. 如出现结算争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效，由甲方负责解释。
2. 未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
工程施工项目部合同管理办法
工程施工项目部合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程施工项目部的合同管理，确保工程施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司承建的各类工程施工项目部的合同管理工作。
第三条工程施工项目部的合同管理工作应遵循合法、合规、公平、诚实信用的原则，确保合同的履行，维护公司的合法权益。
第二章合同的签订与管理第四条工程施工项目部的合同签订应由项目经理或者其授权的人员负责，并按照公司的相关规定进行。
第五条合同签订前，应进行充分的调查和审查，确保合同相对方的合法性、信誉和履约能力。
第六条合同内容应包括但不限于工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量标准、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等条款。
第七条合同签订后，应由专人负责合同的管理工作，包括合同的送达、归档、履行、变更、解除和终止等。
第八条合同管理人员应定期对合同的履行情况进行检查，确保合同的履行不受影响。
第三章合同的履行与监督第九条工程施工项目部应按照合同的约定履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。
第十条工程施工项目部应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行全程监督。
第十一条工程施工项目部应按照合同的约定及时申请工程价款的支付，并按照合同的约定进行工程变更和索赔。
第四章合同的风险管理第十二条工程施工项目部应识别和评估合同履行过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
第十三条工程施工项目部应建立健全合同纠纷处理机制，对合同纠纷进行及时处理。
第五章合同管理的培训与考核第十四条公司应定期对工程施工项目部的合同管理人员进行培训，提高其合同管理的能力和水平。
第十五条公司应建立健全合同管理考核机制，对工程施工项目部的合同管理工作进行定期考核。
第六章法律责任与纠纷处理第十六条违反本办法的，公司有权对相关人员进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条因合同履行发生的纠纷，公司应按照相关法律法规和公司的相关规定进行处理。
最新工程项目合同管理办法
最新工程项目合同管理办法第一条总则为了规范工程项目合同管理，确保合同双方的权益，降低合同风险，提高工程项目的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于本公司承担的各类工程项目合同管理工作，包括工程勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等合同。
第三条合同管理原则（一）平等互利原则：合同双方应在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，协商一致，明确合同条款，确保合同的合法性、合规性。
（二）风险可控原则：合同双方应合理分配风险，采取有效措施，确保项目风险在可控范围内。
（三）全程管理原则：从合同签订到履行、变更、解除、终止的全过程，合同双方应严格执行合同管理制度，确保合同目标的实现。
第四条合同管理机构及职责（一）合同管理机构：公司设立合同管理委员会，负责公司合同管理的组织和协调工作。
（二）合同管理职责：1. 制定和完善合同管理制度；2. 负责合同的签订、履行、变更、解除、终止等管理工作；3. 监督合同的执行情况，处理合同纠纷；4. 定期对合同进行归档、统计和分析；5. 组织合同管理人员培训和考核。
第五条合同签订管理（一）合同签订前的准备工作：1. 对合同对方进行资信调查，了解其经营状况、财务状况、信誉状况等；2. 明确合同项目的范围、标的、质量、工期、价款、支付方式等主要条款；3. 审查合同对方的资质证书、营业执照、税务登记证等相关文件。
（二）合同签订：1. 合同文本应采用国家有关部门制定的标准文本或公司制定的合同范本；2. 合同双方应认真阅读合同文本，明确合同条款，确保合同的真实性、合法性；3. 合同签订后，双方应加盖合同专用章，并由授权代表签字；4. 合同签订后，合同管理委员会应进行备案登记。
第六条合同履行管理（一）合同履行过程中的监督：1. 合同管理委员会对合同履行情况进行定期检查，确保合同条款的履行；2. 合同双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务；3. 合同双方应定期召开合同履行情况汇报会，协调解决合同履行过程中出现的问题。
工程总承包方合同管理办法
工程总承包方合同管理办法第一章总则第一条为了规范工程总承包方的合同管理工作，确保工程项目的顺利进行和合同权益的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程总承包方，是指依法取得工程总承包资格，负责工程项目的实施、管理、交付和保修等工作的法人或其他组织。
第三条工程总承包方的合同管理工作应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则，全面履行合同义务，确保项目质量和安全，实现合同目标。
第二章合同的签订与履行第四条工程总承包方在签订合同时，应认真审查合同内容，确保合同条款的合法性、合规性和可操作性。
第五条工程总承包方应按照合同约定，组织项目实施，确保项目进度、质量和安全。
项目实施过程中，如需变更合同内容，应按照合同约定的变更程序进行。
第六条工程总承包方应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以纠正。
第七条工程总承包方应按照合同约定，及时支付合同款项，确保合同权益的实现。
第三章合同的变更与解除第八条工程总承包方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应与合同对方协商一致，并签订书面变更协议。
第九条工程总承包方在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，致使合同无法履行，可以根据合同约定或者双方协商解除合同。
第四章合同的争议解决第十条工程总承包方在合同履行过程中，如发生合同争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可以依照合同约定的仲裁或者诉讼程序解决。
第十一条工程总承包方在解决合同争议过程中，应保持合同的履行，避免损失的扩大。
第五章合同的管理与监督第十二条工程总承包方应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理与监督，确保合同权益的实现。
第十三条工程总承包方应定期对合同管理人员进行培训，提高合同管理人员的业务水平和素质。
第十四条工程总承包方应建立健全合同档案管理制度，妥善保管合同及相关文件资料。
第六章法律责任与纪律第十五条工程总承包方违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
工程合同执行情况管理办法
⼯程合同执⾏情况管理办法⼯程合同执⾏情况管理办法第⼀章总则为加强公司⼯程项⽬合同管理，确保合同双⽅权益得到有效保障，提⾼项⽬执⾏效率与质量，规范⼯程合同执⾏过程中的监督、检查、评估及纠纷解决机制，特制定本管理办法。
本办法旨在通过明确的流程、严格的责任体系及⾼效的沟通机制，促进⼯程项⽬顺利推进，实现合同⽬标。
第⼆章管理职责2.1合同管理部⻔负责⼯程合同的起草、审核、签订、归档及⽇常管理⼯作。
组织合同执⾏过程中的监督检查，定期评估合同执⾏情况。
协调解决合同履⾏过程中的问题，处理合同变更、索赔等事宜。
2.2项⽬管理部⻔具体负责⼯程项⽬的实施，包括施⼯进度、质量控制、安全管理等。
监督施⼯单位按合同要求履⾏合同义务，确保⼯程质量与进度。
及时反馈合同执⾏中的问题，配合合同管理部⻔处理相关事宜。
2.3财务部⻔负责合同款项的⽀付审核与⽀付⼯作，确保资⾦安全。
监控项⽬成本，分析合同执⾏过程中的财务⻛险。
第三章合同执⾏管理3.1合同交底合同签订后，合同管理部⻔应组织项⽬管理部⻔、财务部⻔等相关部⻔进⾏合同交底，明确合同条款、双⽅责任、履约要求等。
3.2进度控制项⽬管理部⻔应制定详细的施⼯进度计划，并与施⼯单位确认。
定期检查施⼯进度，对滞后情况进⾏分析并采取有效措施，确保按期完成。
3.3质量控制严格按照合同条款及国家相关标准进⾏施⼯质量控制。
定期组织质量检查，对发现的问题要求施⼯单位⽴即整改。
3.4安全管理建⽴健全安全⽣产责任制，确保施⼯安全。
定期进⾏安全教育与检查，及时消除安全隐患。
3.5合同变更与索赔合同变更需经双⽅协商⼀致，并按程序办理变更⼿续。
因合同变更或其他原因导致的索赔，应按合同条款及相关法律法规处理。
第四章监督与评估4.1定期检查合同管理部⻔应定期组织对合同执⾏情况的检查，包括进度、质量、安全等⽅⾯。
检查结果应形成书⾯报告，并向相关部⻔通报。
4.2绩效评估项⽬结束后，对项⽬执⾏情况进⾏全⾯评估，包括合同履⾏情况、成本控制、质量⽔平等。
江西省工程建合同管理办法
江西省工程建合同管理办法第一条总则为了规范江西省工程建合同的管理，确保工程建设的质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于江西省行政区域内的一切工程建设项目的合同管理工作。
第三条合同管理原则（一）平等自愿原则：合同的签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
（二）合法合规原则：合同的内容和签订过程必须符合国家法律法规、政策和行业标准。
（三）全面履行原则：合同双方应当按照约定全面履行自己的义务，确保工程建设项目的顺利进行。
第四条合同管理职责（一）建设单位：负责组织合同的起草、签订和履行工作，并对合同的合法性、合规性进行审查。
（二）施工单位：负责对合同条款进行细化，签订具体合同，并按照合同约定履行自己的义务。
（三）监理单位：负责对工程建设过程中的合同履行情况进行监督检查，确保合同的全面履行。
第五条合同内容（一）工程建设项目的基本情况：包括工程名称、建设地点、建设内容、工程规模等。
（二）合同双方的权利和义务：包括合同双方的权益、违约责任、合同解除和终止等。
（三）工程建设的质量、安全、进度和投资效益要求：包括工程质量标准、安全措施、进度计划和投资预算等。
（四）合同价格和支付方式：包括合同价格的确定、支付方式、支付时间等。
（五）合同的变更和解除：包括合同变更的条件、程序和解除的条件、程序等。
第六条合同签订（一）合同的签订应当经过双方的充分协商，确保合同条款的公平、合理。
（二）合同应当采用书面形式，并由合同双方签字或者盖章。
（三）合同签订后，合同双方应当按照约定履行自己的义务，确保工程建设项目的顺利进行。
第七条合同履行监督（一）建设单位、施工单位、监理单位应当建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估。
（二）发现合同履行中存在的问题，应当及时采取措施予以解决。
（三）对于严重违约的行为，合同双方可以依据合同约定和法律法规的规定，要求违约方承担违约责任。
事业单位工程合同管理办法
事业单位工程合同管理办法第一章总则第一条为了加强事业单位工程合同管理，规范工程合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于事业单位在工程项目建设过程中，与自然人、法人或其他组织签订的工程合同的管理。
第三条事业单位工程合同管理应遵循合法、公正、公平、诚信的原则，确保合同的合法性、合规性和有效性。
第四条事业单位应当建立健全工程合同管理制度，明确合同管理的组织机构、职责分工和业务流程，确保合同管理工作的高效、规范运行。
第二章合同的订立与履行第五条事业单位在订立工程合同时，应当明确合同双方的主体资格、资质及履约能力，确保合同双方的合法性。
第六条事业单位应当根据工程项目的性质、规模、技术要求等因素，选择合适的合同类型，明确合同的内容、条款和格式。
第七条事业单位在订立工程合同时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，确保合同的合法性和有效性。
第八条事业单位应当对合同对方进行资信调查，了解其经营状况、财务状况、信用状况等，确保合同对方的履约能力。
第九条事业单位在履行工程合同时，应当严格按照合同的约定进行，确保工程项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第十条事业单位应当建立健全工程合同的变更、解除和终止制度，明确变更、解除和终止的条件、程序和责任，确保合同的合规性和有效性。
第三章合同的监督与管理第十一条事业单位应当建立健全工程合同的监督制度，明确监督机构、监督职责和监督程序，确保合同的合法性和有效性。
第十二条事业单位应当定期对工程合同的履行情况进行检查，发现问题及时处理，确保合同的合规性和有效性。
第十三条事业单位应当建立健全工程合同的档案管理制度，对工程合同的订立、履行、变更、解除和终止等资料进行归档管理，确保合同资料的完整性和可追溯性。
第四章法律责任与纠纷处理第十四条事业单位违反本办法规定的，由相关部门依法追究法律责任。
建筑工程行业合同管理办法
建筑工程行业合同管理办法第一章总则第一条为了规范建筑工程行业的合同管理，维护合同双方当事人的合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内从事建筑工程的新建、扩建、改建等项目的合同管理工作。
第三条建筑工程合同管理应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，依法订立、履行、变更和解除合同。
第四条建设单位和施工单位应当具备相应的资质条件，履行合同能力，承担合同责任。
第二章合同订立第五条建筑工程合同包括工程承包合同、施工图纸合同、工程量清单合同、材料设备采购合同、施工监理合同等。
第六条合同双方应当在平等互利的基础上，明确合同内容，包括工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等。
第七条合同双方应当遵循国家规定，履行招投标程序，确定合同价款。
第八条合同双方应当依法签订书面合同，并由法定代表人或者其授权的代表签字盖章。
第三章合同履行第九条合同双方应当按照合同约定，履行各自的义务。
第十条建设单位应当按照合同约定，及时支付工程进度款，保障施工单位的合法权益。
第十一条施工单位应当按照合同约定，保证工程质量，安全文明施工，按期完成工程。
第十二条合同双方应当加强合同履行过程中的沟通与协调，及时解决合同履行中出现的问题。
第四章合同变更与解除第十三条合同双方应当遵循合同约定，办理合同变更手续。
第十四条合同双方应当依法解除合同，并办理相关手续。
第五章合同争议解决第十五条合同双方应当通过友好协商、调解等方式解决合同争议。
第十六条合同双方可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章法律责任第十七条违反本办法规定的，由建设行政主管部门或者其他有关部门依法予以查处。
第十八条建设单位和施工单位有违法行为的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十九条本办法由住房和城乡建设部负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
建筑工程行业合同管理办法的制定，旨在加强建筑工程行业的合同管理，维护合同双方合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
基本建设工程合同管理办法
基本建设工程合同管理办法第一章总则第一条为了加强基本建设工程合同管理，规范工程建设行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内的一切基本建设工程合同管理工作。
第三条基本建设工程合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设项目的审批、核准、备案等手续应当齐全有效，项目资金应当落实，方可签订合同。
第二章合同签订第五条合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，明确合同双方的权益和义务。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等。
第七条合同签订时，应严格按照法律法规和政策规定，履行招投标、资质审查等程序。
第八条合同双方应当在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订书面合同，并加盖公章或者法定代表人签字。
第三章合同履行第九条合同双方应当按照合同约定，履行各自的权利和义务。
第十条承包人应当按照合同约定，完成工程项目的施工，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
第十一条发包人应当按照合同约定，支付工程价款，提供施工条件，协调解决施工过程中的问题。
第十二条合同双方在履行合同过程中，发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以向有关行政管理部门投诉或者申请仲裁、提起诉讼。
第四章合同变更和解除第十三条合同变更或者解除，应当符合法律法规和政策规定，经合同双方协商一致，并签订书面协议。
第十四条合同变更或者解除的条件如下：（一）因不可抗力导致合同无法履行；（二）当事人一方死亡或者丧失民事行为能力；（三）合同约定的条件成就或者未成就；（四）法律法规和政策规定的其他情形。
第十五条合同变更或者解除的，合同双方应当依法办理相关手续，并互相赔偿因变更或者解除合同给对方造成的损失。
第五章监督管理第十六条各级建设行政管理部门应当加强对基本建设工程合同的监督管理，依法查处违法行为。
工程合同结算管理办法
工程合同结算管理办法一、总则为规范工程项目合同结算行为，保障建设方和承包方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，特制定本管理办法。
本办法适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于业主、总包单位、分包单位、供应商等。
二、合同结算原则1. 公平公正：确保合同双方权益平等，不得有任何形式的歧视性条款。
2. 透明明晰：结算过程应公开透明，相关证据材料应完整保存，便于核查。
3. 及时有效：合同结算应在规定时间内完成，避免影响工程进度及资金流转。
4. 合法合规：遵循国家法律法规，确保合同结算行为的合法性。
三、合同结算流程1. 预结算：工程开工前，根据合同约定进行预算编制，明确工程量、单价和总价。
2. 进度结算：按工程进度定期进行结算，依据实际完成的工作量和合同约定支付相应款项。
3. 竣工结算：工程完工后，根据竣工验收结果和实际发生的变更、索赔等事项进行最终结算。
四、结算审核与支付1. 审核程序：由业主方或指定的第三方机构对提交的结算文件进行审核，确保数据准确无误。
2. 异议处理：如发现结算内容有误，应及时提出并协商解决。
无法协商一致时，可依法申请仲裁或诉讼解决。
3. 支付条件：结算审核通过后，按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
五、变更与索赔管理1. 变更处理：工程过程中如需变更设计或施工方案，必须经过双方协商一致，并形成书面文件作为结算依据。
2. 索赔程序：因不可抗力或其他原因导致工程延期或增加成本，承包方可按合同约定向业主方提出索赔。
六、质量保证与违约责任1. 质量标准：工程必须符合国家质量标准和行业标准，未经验收合格不得进行结算。
2. 违约责任：违反合同约定的一方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。
七、附则1. 本管理办法自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
2. 对于特殊情况未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。
工程施工单位合同管理办法
工程施工单位合同管理办法
一、合同的订立
合同的订立应当基于平等、自愿的原则，双方在充分沟通的基础上，明确工程的基本情况、施工范围、质量标准、工期要求、造价及支付方式等关键条款。
在签订合同之前，施工单
位应提供营业执照、资质证书等相关法律文件，以证明其具备相应的施工能力和合法资格。
二、合同的履行
合同一旦签订，即具有法律效力，双方必须严格按照合同约定履行各自的义务。
施工单位
应按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业要求。
同时，施
工单位应合理安排施工进度，确保工程按期完成。
三、合同的变更与解除
在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致后书面修改。
任何一方不得擅自
变更合同。
若因不可抗力或其他法定情形需要解除合同，应依法办理相关手续，并妥善处
理已发生的费用和损失。
四、合同的监督与管理
业主有权对施工过程进行监督，确保施工单位遵守合同约定。
施工单位应建立健全的内部
管理制度，包括质量管理、安全生产、环境保护等方面，确保工程顺利进行。
对于违反合
同约定的行为，应根据合同条款约定违约责任。
五、争议的解决
若合同履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，除涉及争议的部分外，合同的其他部
分仍应继续履行。
六、其他事项
合同中还应包含保密条款、知识产权条款、工程保修条款等其他相关内容，以全面规范双
方的合作行为。
结语。
建设工程项目合同管理办法
建设工程项目合同管理办法第一条总则为了加强建设工程项目合同的管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条合同签订1. 建设工程项目合同应当由项目法人或者项目管理机构作为合同主体与合同相对方签订。
2. 合同签订前，应当进行充分的市场调查和风险评估，明确合同双方的权益和义务。
3. 合同内容应当包括工程项目的范围、质量、进度、投资控制、安全生产、廉政建设等方面的条款。
第三条合同履行1. 合同履行过程中，合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。
2. 项目法人或者项目管理机构应当加强对合同履行情况的监督和管理，确保项目按照合同要求顺利进行。
3. 合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。
第四条合同变更和解除1. 合同履行过程中，因不可抗力或者对方违约等原因需要变更或者解除合同的，合同双方应当及时协商处理。
2. 合同变更或者解除的，应当办理相应的法定手续，并通知合同相对方。
第五条合同归档和管理1. 建设工程项目合同签订后，项目法人或者项目管理机构应当将合同及相关文件进行归档管理。
2. 归档的合同及相关文件应当包括合同正文、附件、补充协议、变更协议等。
3. 项目法人或者项目管理机构应当定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理。
第六条合同纠纷处理1. 合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。
2. 项目法人或者项目管理机构应当加强对合同纠纷的处理，维护合同双方的合法权益。
第七条法律责任1. 违反本办法规定，有下列行为之一的，由有关行政管理部门责令改正，可以并处一万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未按照规定签订建设工程项目合同的；（2）未按照规定履行建设工程项目合同的；（3）未按照规定变更或者解除建设工程项目合同的；（4）未按照规定归档和管理建设工程项目合同的。
工程建设项目合同管理办法
工程建设项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设项目合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内进行的工程建设项目合同管理工作。
第三条工程建设项目合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设单位和施工单位应当依法签订工程合同，明确合同双方的权利和义务。
第二章合同的签订与管理第五条工程合同应当包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等条款。
第六条建设单位和施工单位应当在合同签订后，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第七条建设单位和施工单位应当建立健全合同管理制度，加强对合同履行情况的监督和管理。
第八条建设单位和施工单位应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或者解除合同。
第九条建设单位和施工单位在履行合同过程中发生争议的，应当通过协商解决；协商不成的，可以向有关人民政府建设行政主管部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。
第三章合同的履行与监督第十条建设单位和施工单位应当建立健全工程质量、安全、环境保护等管理制度，确保工程质量、安全和环境保护。
第十一条建设单位和施工单位应当加强对工程进度和工程造价的监督管理，确保工程按期完成，控制工程造价。
第十二条建设单位和施工单位应当定期对工程质量、安全、环境保护等方面进行自查，并及时整改存在的问题。
第十三条建设单位和施工单位应当接受有关部门的监督检查，如实提供有关资料，不得拒绝或者阻挠。
第四章法律责任第十四条建设单位和施工单位违反本办法规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正，并处一万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第十五条建设单位和施工单位在工程合同履行过程中，有欺诈、胁迫、恶意串通、损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等情形的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正，并处合同价款百分之二十以上百分之五十以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
工程合同专项监督管理办法
工程合同专项监督管理办法第一条：总则1. 为了加强工程合同管理，保证工程质量、安全和进度，特制定本办法。
2. 本办法适用于所有参与工程项目建设的甲方、乙方及其他相关方。
3. 各方应遵守国家有关法律法规，依据合同约定，执行本办法。
第二条：管理机构与职责1. 设立工程合同监督管理小组，负责日常的监督工作。
2. 管理小组由项目负责人、技术负责人、质量监督员等组成。
3. 管理小组的职责包括但不限于：审查合同文件，监督合同执行情况，处理合同争议等。
第三条：合同审查与签订1. 合同签订前，管理小组应对合同条款进行严格审查，确保其合法性、合理性。
2. 合同一经签订，各方应严格按照合同条款履行义务，不得擅自变更。
第四条：质量与进度控制1. 乙方必须按照国家标准和行业规范施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进度进行监督，乙方应按时提交工程进度报告。
3. 如遇特殊情况需调整工程进度或质量标准，应及时协商并签订书面补充协议。
第五条：成本与支付管理1. 工程款项的支付应依据合同条款及实际完成的工程量进行。
2. 乙方应按月提交工程款支付申请，附上相应的工程进度证明和质量检验报告。
3. 甲方应在收到支付申请后的约定时间内完成审核，并按约定支付工程款。
第六条：变更与索赔管理1. 工程合同一旦发生变更，应及时签订书面变更协议，明确变更内容及影响。
2. 对于因不可抗力或其他原因导致的额外损失，乙方有权提出索赔。
3. 索赔事项应提供充分证据，甲乙双方应协商一致后处理。
第七条：争议解决1. 合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条：附则1. 本办法自发布之日起实施，由工程合同监督管理小组负责解释。
2. 本办法未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
工程合同签订管理办法
工程合同签订管理办法一、总则1. 为了规范工程合同的签订流程，确保合同的合法性、有效性，特制定本办法。
2. 本办法适用于本单位负责签订的所有工程类合同。
3. 工程合同的签订必须遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
二、合同签订前的准备1. 项目负责人应充分了解工程需求，编制详细的工程项目计划书，包括但不限于工程规模、质量要求、工期安排等。
2. 法务部门应对合同条款进行审核，确保合同内容合法合规，权利义务明确。
3. 财务部门应对工程预算进行审核，确保合同金额合理，符合财务管理要求。
三、选择合同方1. 通过公开招标或邀请招标的方式选择合格的承包商。
2. 对参与招标的承包商进行资质审查，确保其具备相应的施工能力和管理水平。
3. 根据评审结果，选择最优承包商，并与其进行合同谈判。
四、合同谈判1. 合同谈判应由项目负责人牵头，法务部门和财务部门参与。
2. 谈判过程中应充分沟通工程的具体要求，明确合同的主要条款。
3. 谈判达成一致后，应形成书面的合同草案。
五、合同审批1. 合同草案需提交给单位领导审批，重点审查合同的合法性、合理性。
2. 审批通过后，由法务部门对合同文本进行最终审核，确保无误。
3. 审核无误后，合同方可正式签订。
六、合同签订1. 合同签订应在双方代表在场的情况下进行，确保双方对合同内容无异议。
2. 合同签订时，双方应交换合同文本，确认签字盖章完整。
3. 签订合同后，应按照约定的时间和条件执行合同。
七、合同履行监督1. 项目负责人应定期检查合同执行情况，确保工程进度和质量符合合同要求。
2. 如遇特殊情况需要变更合同内容，应及时与对方协商，并按照合同约定的程序办理变更手续。
3. 对于合同履行中出现的争议，应积极协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。
八、附则1. 本办法自发布之日起实施。
2. 对于本办法未尽事宜，由单位领导根据实际情况决定处理。
3. 本办法的解释权归本单位所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同管理办法
为加强经济合同管理，依法维护企业合法权益，提高企业经济效益和社会信誉，依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，结合我部实际制定本办法。
一、经济合同的种类
经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利义务关系的协议。
它既是法律化的经济手段，又是管理经济的一种科学方法。
其种类分为购销合同、工程承包合同、加工承揽合同、供用电合同、租赁合同等。
二、合同的内容及格式
1、合同的内容是指当事人双方一致同意的各项条款，据此确定当事人之间的权利和义务关系。
它必须具备以下条款：
（1）标的
标的是经济合同当事人权利义务所共同指向的对象, 是经济合同的基本条款，当事人在签订合同时必须对标的协商一致，标的内容必须具体、肯定、明确。
（2）数量和质量
数量是衡量标的的尺度，它决定双方（或多方）当事人权利义务的大小和范围。
在签订合同时，必须明确规定标的的数量、计量单位和计量方法。
质量是标的物的具体特征，如品种、规格、型号、质地等。
（3）价款或酬金
价款或酬金是取得标的一方，向对方所支付的一定数量的货币。
合同中应写明价款的计算标准、结算办法和程序，必要时写明结算的银行、帐户及户头。
（4）履行的期限、地点和方式
履行期限是交付标的物和支付价款的时间。
明确规定履行期限有利于安排生产和划清责任。
履行地点指当事人支付或提取标的的处所，如取货地点、施工地点等内容必须写明确、具体。
履行方式是指采取什么方法来履行合同规定的义务，如交付方式、验收方法等。
（5）违约责任
违约责任是指当事人一方不履行或不完全履行合同所应承付的违约金、赔偿金及应承但的其它责任。
经济合同应把违约责任条款规定的详尽具体，因为它是处理合同纠纷、认定违约责任的依据。
除上述条款外，根据法律规定或按合同性质必须具备的条款，以及当事人一方要求必须规定的条款，也是经济合同条款的内容。
2、合同的格式
合同的一般格式如下：
（1）标题：即合同名称，要按照内容标明合同的性质，如租赁合同、工程承包合同等。
（2）开头：要写明订立合同双方的全称以及签订合同的目的。
（3）正文：是合同的主要部分，其内容项目因合同性质的不同而不同，应按议定的事项一一详写。
（4）结尾：要写明本合同一式几份，双方各执几份；写明合同的有效期限，有什么附件，最后填写签订日期，并由签订单位和法人代表签字盖章，若有管理部门对一些重要经济合同负责签证，也同时签署。
三、经济合同的签订原则及写作要求
1、签订原则：根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，订立经济合同必须遵守以下原则：
（1）遵守国家法律和政策
（2）适应经济发展的方向
（3）贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则
2、写作要求：
经济合同签订和写作中，各项条款要写的明确、具体，措词应力求准确、简洁，标点要正确，字迹要清楚，不能随意涂改。
文字、数字如有错漏，或遇到特殊情况要补充修正时，必须经双方同意如有原件修改，应加盖双方印章。
如用互换函件方式进行修改补充，函件应视为合同附件。
四、经济合同的管理
1、各业务部门在签订经济合同时，必须从单位的利益出发，维护本单位利益，保守企业秘密。
2、各业务部门在签订经济合同时，有关人员和部门负责人必须参加，并对合同条款逐条逐字进行审查。
3、各部门将已初步达成意向并审查完的合同文本交公司主管审
核、签字或授权签字。
4、任何部门或个人未经授权不得以单位名义对内对外私自签订合同，若违返本项规定所发生的一切经济损失全部由本人承担。
5、经济合同采取统一领导、部门管理、专人负责的办法。
合同签订后送主管领导、财务科、计划科和有关业务部门各一份，且要妥善保管，严防遗失或损坏，财务科依据合同条款规定付款。
五、其他
1、本办法未尽事宜有待今后补充。
2、本办法自下发之日起执行。