专用合同条款样本
合同书样本(标准版)
合同书样本(标准版)1. 引言本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同缔结,旨在确保甲方和乙方之间的权益和责任。
双方均同意按照本合同的规定履行义务,并认可本合同对双方具有法律效力。
2. 合同详情2.1 合同主体•甲方:[甲方公司名称]•法定代表人:[甲方法定代表人姓名]•地址:[甲方公司地址]•联系电话:[甲方联系电话]•乙方:[乙方个人姓名/乙方公司名称]•法定代表人:[乙方法定代表人姓名]•地址:[乙方个人住址/乙方公司地址]•联系电话:[乙方联系电话]2.2 合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务,以确保双方的合作顺利进行。
2.3 合同条款本合同包括以下主要条款:1.甲方与乙方的基本信息;2.合同目的和双方共同承担的义务;3.合同期限及终止方式;4.付款方式和金额;5.违约责任和争议解决;6.合同附加条款;7.合同生效和变更。
3. 合同内容3.1 甲方与乙方的基本信息甲方基本信息:•公司名称:[甲方公司名称]•法定代表人:[甲方法定代表人姓名]•地址:[甲方公司地址]•联系电话:[甲方联系电话]乙方基本信息:•个人姓名/公司名称:[乙方个人姓名/乙方公司名称]•法定代表人:[乙方法定代表人姓名]•地址:[乙方个人住址/乙方公司地址]•联系电话:[乙方联系电话]3.2 合同目的和双方共同承担的义务甲方和乙方同意在本合同下共同承担以下义务:1.甲方应向乙方提供合作所需的资源和支持;2.乙方应按时、按质完成甲方交付的任务;3.甲方和乙方应互相尊重对方的权益,并保守商业机密;4.甲方和乙方应遵守法律法规以及相关行业规范;5.双方应妥善处理合作中可能出现的争议和纠纷。
3.3 合同期限及终止方式本合同的有效期为从合同签署之日起至[合同有效期结束日期]。
如有需要,双方可以协商续签或取消合同。
若甲方或乙方违反合同规定,对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
3.4 付款方式和金额双方在本合同下的付款方式和金额如下:•甲方向乙方支付的金额:人民币 [付款金额],支付方式为[支付方式],于 [支付时间] 前支付完成。
专用合同条款填写模板
专用合同条款填写模板一、合同双方。
甲方,(委托方/买方),______________(法定代表人/负责人),______________(地址),______________(联系电话),______________(以下简称甲方)。
乙方,(受托方/卖方),______________(法定代表人/负责人),______________(地址),______________(联系电话),______________(以下简称乙方)。
二、合同背景。
甲方为______________(委托方/买方)需要______________(服务/商品),特此与乙方签订本合同。
三、合同内容。
1. 服务/商品名称,______________。
2. 服务/商品描述,______________。
3. 服务/商品数量,______________。
4. 服务/商品单价,______________。
5. 总价款,______________。
6. 交付方式,______________。
7. 交付时间,______________。
8. 付款方式,______________。
9. 付款时间,______________。
10. 其他约定事项,______________。
四、合同条款。
1. 交付时间,乙方应在______________(具体时间)内将服务/商品交付给甲方。
2. 付款方式,甲方应在签订合同后的______________(具体时间)内支付______________%的定金,余款应在交付后的______________(具体时间)内支付。
3. 违约责任,任何一方违约均应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。
4. 保密条款,双方应对涉及商业机密的信息进行保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。
5. 法律适用,本合同的签订、履行和解释均适用______________(具体法律法规)。
6. 争议解决,因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交______________(具体仲裁机构/法院)解决。
建设工程合同专用条款
第三部分专用条款第1条甲方代表1.1 本工程甲方驻工地代表:姓名:汪质彬,职务:副总经理 ;手写签名样本: ,身份证号:;第2条乙方代表2.1 本工程乙方驻工地代表:姓名:李洁,职务:项目经理,手写签名样本: ,身份证号:;第3条甲方工作及责任3.1 用地红线范围的约定:本项目用地红线。
3.2 甲方向乙方供应图纸的时间和数量为:3.2.1 甲方向乙方免费供应图纸陆套(含用于制作并供应应甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸)。
建议:请明确提交的时间;3.2.2 乙方须要增加图纸套数的,甲方可代为复制,复制费用由乙方担当。
3.2.3 不论是甲方免费供应的还是乙方自费复印的图纸,其学问产权都属于甲方全部,乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的,且除非经甲方同意,乙方应在工程完工交付后尽快将全部此类图纸归类整理后交还给甲方。
第4条乙方工作及责任4.1 其他规定:4.1.1 乙方的其他工作和责任1)向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施:向甲方供应2间办公室(面积不小于30m2),向监理供应2间办公室(面积不小于30m2),相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干考虑。
2)其他:/。
第5条合同价款5.1 本合同为固定单价合同。
合同计价清单中项目工程量为暂定工程量,工程量按实际结算;综合单价为固定单价,不论其对应的清单项目特征是否描述完全,都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的全部工作内容及完成此工作内容而必需的各种帮助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。
措施费固定平米单价包干,建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。
5.2 结算管理5.2.1 变更或洽商子目单价的确定:1) 如属合同清单已有的子目,按合同清单单价;如有类似的子目,单价参照类似子目单价;如原招标内容无类似的项目,则按以下方式计费:套用2010年《广东省建筑和装修工程综合定额》中的含量及当地配套规定、材料依据施工同期当地造价管理部门公布的湛江市信息价,没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价,人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。
云南省事业单位聘用合同(样本)(条款版)
云南省事业单位聘用合同(样本)附件:甲方(聘用单位):____________________乙方(受聘人员):____________________鉴于甲方为云南省的事业单位,根据国家有关法律法规,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,自愿签订本合同。
第一条聘用期限1.1 本合同的聘用期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
1.2 聘用期满后,如双方愿意续聘,应在聘用期满前一个月内签订新的聘用合同。
第二条聘用岗位2.2 乙方应按照甲方的规定和要求,完成聘用岗位的工作任务。
第三条工作时间和休息休假3.1 乙方的工作时间按照国家有关规定执行,实行每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。
3.2 乙方享有国家规定的法定节假日和公休日。
3.3 乙方在合同期内享有婚假、产假、陪产假、病假、丧假等带薪休假。
第四条薪酬待遇4.1 甲方根据乙方的聘用岗位、工作绩效和单位薪酬制度,支付乙方工资。
4.2 乙方的工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资等,具体数额按照甲方的薪酬制度执行。
4.3 甲方根据国家有关规定和单位实际情况,为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
第五条保密义务5.1 乙方在合同期内和合同终止后,应对甲方的商业秘密、技术秘密和内部信息予以保密,不得泄露给任何第三方。
5.2 乙方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定,任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任。
6.2 乙方在合同期内提出解除合同的,应提前一个月书面通知甲方,并承担相应的违约责任。
第七条合同的解除和终止(1)合同期满,双方不再续签;(2)双方协商一致解除合同;(3)乙方因个人原因提出解除合同;(4)甲方因单位原因提出解除合同。
7.2 合同解除或终止后,双方应按照国家有关规定办理相关手续。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
专用文书合同模板
专用文书合同模板甲方:(甲方填写名称、住址)乙方:(乙方填写名称、住址)为了明确双方的权利和义务,根据中华人民共和国相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:一、合同背景1.1 甲方是(公司/个人名称),注册地为(注册地),主要从事(主要业务),拟向乙方提供(服务/产品)。
1.2 乙方是(公司/个人名称),注册地为(注册地),主要从事(主要业务),拟向甲方购买(服务/产品)。
1.3 双方确认并理解本合同的签订是基于双方自愿、平等和诚实原则的基础上。
二、合同内容2.1 产品/服务名称:(填写产品/服务名称)2.2 购买数量及价格:(填写购买数量及价格)2.3 交付时间及地点:(填写交付时间及地点)2.4 付款方式:(填写付款方式)2.5 违约责任:(填写违约责任)2.6 保密条款:在本合同有效期内和合同履行过程中,双方应当保守商业秘密,并禁止向第三方透露任何关于本合同的内容。
2.7 知识产权:根据本合同的约定,所有知识产权属于提供方。
2.8 解决争议方式:本合同的解决争议方式为友好协商,协商失败将提交相关仲裁机构进行仲裁。
2.9 其他约定:(双方可根据实际情况添加其他约定)三、合同生效与履行3.1 本合同经甲乙双方签章后生效,自签订之日起至履行完毕终止。
3.2 本合同如需变更或解除,必须经双方协商一致,并书面确认。
3.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(以下省略签章处)甲方:(盖章)乙方:(盖章)日期:年月日以上为甲乙双方签订的专用文书合同,自双方确认并签字盖章后生效。
特此确认。
(合同附件:产品/服务明细表、合同变更确认书等)。
合同范本的专用条款怎么写
合同范本的专用条款怎么写
在合同范本中,专用条款是非常重要的部分,因为它们可以根
据特定的合同类型和交易条件进行定制。
以下是一些常见的专用条款,您可以根据具体情况进行调整和修改:
1. 交易条款,包括交易的货物或服务的描述、数量、质量标准、交付时间和地点等内容。
确保描述准确清晰,以避免未来的纠纷。
2. 付款条款,包括付款方式、付款期限、逾期付款利率、发票
要求等内容。
确保双方对付款条件有清晰的认识。
3. 保修条款,包括产品或服务的保修期限、保修范围、保修责
任等内容。
确保双方对保修条件有明确的了解。
4. 违约责任条款,包括各方的违约责任、违约补偿、违约解决
方式等内容。
确保在发生违约时,各方有明确的责任和补救措施。
5. 终止条款,包括合同的终止条件、终止通知期限、终止后的
权利义务等内容。
确保在合同终止时,双方有明确的程序和后续处
理方式。
在撰写专用条款时,需要考虑到双方的利益和合法性,避免使
用模糊不清或有歧义的词语。
如果有需要,建议寻求专业法律意见,以确保专用条款的合法性和有效性。
勘察设计专用合同5篇
勘察设计专用合同5篇篇1勘察设计专用合同一、甲方(委托方):_________ 二、乙方(设计方):_________鉴于甲方拟建设项目(以下简称“工程项目”),为了确保工程质量,保障工程的实施顺利进行,甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程合同法》及相关法规,经友好协商,就委托乙方进行勘察设计工作,现就如下事宜达成如下协议,以资共同遵守:一、委托内容1. 甲方委托乙方承担工程项目的勘察设计工作,包括但不限于土地勘察、地质勘察、设计图纸绘制等内容。
2. 乙方应当对勘察设计工作的成果承担法律责任,确保勘察设计的准确性和可行性,并在勘察设计过程中保护甲方的权益。
3. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作,认真履行职责,保证工程项目的安全和质量。
二、合同费用1. 甲方应当按照勘察设计工作的进度及质量支付相应的合同费用给乙方。
2. 乙方应当按照双方约定的工作进度进行勘察设计工作,确保按时完成,并保证勘察设计成果的质量。
3. 如乙方未按时完成合同约定的勘察设计工作,甲方有权要求乙方依照约定支付违约金。
三、保密条款1. 双方在履行合同过程中,应当保护对方的商业秘密和相关信息,不得向第三方透露。
2. 双方在合同终止后,应当将相关的勘察设计材料和资料归还给甲方,并不得擅自使用或泄露。
3. 如因一方违反保密条款造成对方损失的,违约方应当承担赔偿责任。
四、合同变更1. 本合同如需变更,须经双方协商一致,并签署书面协议后生效。
2. 双方变更合同内容应当尊重原合同的基本原则,维护双方的合法权益。
3. 合同变更如涉及费用调整,应当及时进行核算,并书面协商确定。
五、争议解决1. 在履行合同过程中,如双方发生争议,应当协商解决。
2. 如协商未能达成一致意见,可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决。
3. 仲裁裁决是终局的,双方应该遵守裁决结果。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程项目完工验收合格之日终止。
建设工程专用条款合同模板
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
政府采购合同书(专用条款)6篇
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。
双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
合同专用条款
合同专用条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人的权利和义务,规范双方的合作关系,确保合同的履行和有效性。
二、合同主体。
1. 甲方,(委托方/出租方/雇主/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
2. 乙方,(受托方/承租方/员工/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
三、合同内容。
1. 合同类型,(例如,劳动合同、租赁合同、销售合同等)。
2. 合同期限,合同的起始日期和终止日期。
3. 合同标的,合同涉及的具体物品、服务、权利等内容描述。
4. 合同费用,合同约定的费用标准、支付方式、结算周期等。
5. 合同履行,双方的履行义务和责任,包括合同违约责任、解除权利等条款。
四、其他条款。
1. 保密条款,对于涉及商业机密或个人隐私的信息,双方应当保密并承担保密责任。
2. 争议解决,对于合同履行过程中可能出现的争议,双方同意通过协商、调解或诉讼等方式解决。
3. 法律适用,合同的签订、履行和解释均适用(国家/地区)法律。
4. 其他条款,根据实际情况可适当添加其他必要的条款。
五、附则。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同期限届满或合同目的实现之日止。
2. 本合同一式(份),双方各持(份),具有同等法律效力。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________签订地点,__________。
第五篇合同主要条款和格式合同(样本)
第五篇合同主要条款和格式合同(样本)一、合同主要条款1、定义(1)甲方(需方)即采购人,是指通过询价采购,接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
(2)乙方(供方)即成交人,是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
(3)合同是指由甲乙双方按照询价文件和投标文件的实质性内容,通过协商一致达成的书面协议。
(4)合同价格指以成交价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。
(5)技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件(包括图纸、各种文字说明、标准)。
2、货物内容合同包括以下内容:货物名称、型号规格、技术参数、数量(单位)等内容。
3、合同价格(1)合同价格即合同总价。
(2)合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费,所有税费由乙方负担。
(3)合同货物单价为不变价。
4、转包或分包(1)本合同范围的货物,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;(2)非经甲方书面同意,乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;(3)如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5、质量保证及售后服务5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:5.2.1更换:由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2贬值处理:由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
5.3如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。
5.4在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
采购合同书合同(带特殊条款)
合同编号:[合同编号]采购合同书甲方(采购方):[甲方全称]地质:[甲方地质]乙方(供应方):[乙方全称]地质:[乙方地质]鉴于甲方希望购买乙方提供的产品,双方经过友好协商,根据《合同法》等相关法律法规的规定,就甲方购买乙方产品的相关事宜达成一致,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品信息1.2产品的数量、规格、质量、价格等具体信息详见附件一《产品清单》。
1.3乙方应保证所供应的产品符合国家相关质量标准和甲方的要求。
第二条交货2.1交货地点:[交货地点]。
2.2交货时间:乙方应在合同签订后[交货期限]内将产品送至交货地点。
2.3乙方应按照甲方的要求进行包装,并承担因包装不当导致的产品损失。
第三条价格与支付3.1产品的总价格为人民币[总金额]元(大写:[大写金额]元整)。
a)本合同签订后[支付期限]内,支付合同总金额的[支付比例]%;b)产品交付并验收合格后[支付期限]内,支付剩余的合同总金额。
3.3乙方应在收到甲方支付款项后[开票期限]内向甲方开具等额的增值税专用发票。
第四条验收4.1甲方应在产品交付时对产品进行验收,并出具验收报告。
4.2如果甲方在验收过程中发现产品不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行更换或退货。
第五条违约责任5.1如果乙方未能按照合同约定的交货时间交付产品,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:[违约金计算方式]。
5.2如果甲方未能按照合同约定的支付时间支付货款,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:[违约金计算方式]。
第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用的法律。
6.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
第七条合同的变更和解除7.1本合同的任何修改、补充或变更,应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。
7.2在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,经双方协商一致,可以解除本合同。
合同协议书专用合同条款
合同协议书专用合同条款
一、合同的订立
本合同由甲方和乙方自愿订立,双方应本着平等、公平、诚实信用的原则,共同遵守合同约定,履行各自的义务。
二、合同的内容
本合同包括但不限于以下内容:合同标的物、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
具体内容应根据双方的实际交易情况确定。
三、合同的履行
甲乙双方应按照约定的时间、地点、方式履行合同。
任何一方未按约定履行合同的,应承担违约责任。
四、合同的变更和解除
合同一经签订,即具有法律效力。
除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自变更或解除合同。
如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时通知对方,并协商解决。
五、争议的解决
如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的义务全部履行完毕为止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上就是一份基本的合同条款范本,具体内容应根据实际情况进行调整。
在签订合同时,一定要仔细阅读合同条款,确保自己的权益不受侵害。
同时,也要注意合同的合法性,避免因违法条款而导致合同无效。
合同专用条款范本5篇
合同专用条款范本5篇篇1一、合同双方甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方公司法定代表人姓名]联系方式:[甲方公司联系方式]乙方(受托方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方公司法定代表人姓名]联系方式:[乙方公司联系方式]二、合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方的行为,确保合同的顺利履行,实现甲方的委托需求,并保护双方的合法权益。
三、合同标的甲方委托乙方[具体事项],乙方同意接受该委托,并严格按照本合同约定履行相关义务。
四、履约期限本合同的履约期限为[具体期限],自本合同签订之日起计算。
五、履约方式乙方需按照甲方的要求,采取合理的方式履行委托事项,确保完成甲方交付的任务。
六、合同价款及支付方式1. 合同价款:甲方应支付乙方委托事项的费用为[具体金额]。
2. 支付方式:甲方应将合同价款通过银行转账的方式支付至乙方指定账户,具体账户信息如下:[乙方公司账户信息]。
3. 支付时间:甲方应在合同签订后[具体时间]内支付合同价款至乙方指定账户。
七、违约责任1. 甲方违约责任:甲方未按照本合同约定支付合同价款的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。
2. 乙方违约责任:乙方未按照本合同约定履行委托事项的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返还已收取的合同价款、支付违约金等。
八、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商的方式解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 适用法律:本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。
九、其他条款1. 不可抗力:因不可抗力因素导致合同不能履行的,双方均不承担违约责任。
不可抗力因素包括但不限于战争、地震等自然灾害以及政府行为等。
2. 合同生效与终止:本合同自双方签字或盖章之日起生效,至履约期限届满时终止。
合同终止后,双方应按照本合同的约定完成善后事宜。
2024年全新岗位聘任条款合同样本下载版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年全新岗位聘任条款合同样本版本合同目录一览1. 聘任岗位与职责1.1 聘任岗位1.2 岗位职责2. 合同期限2.1 聘期起始日期2.2 聘期结束日期3. 薪资待遇3.1 基本工资3.2 奖金3.3 社会保险3.4 福利待遇4. 工作时间与休息休假4.1 工作时间4.2 休息休假5. 劳动纪律5.1 考勤制度5.2 请假制度5.3 奖惩制度6. 培训与发展6.1 培训机会6.2 职业发展7. 保密协议7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 违约责任8. 终止与解除合同8.1 合同终止条件8.2 合同解除条件8.3 经济补偿9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 诉讼解决10. 合同的修订与补充10.1 修订条件10.2 补充内容11. 合同的生效、变更与解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除12. 其他约定12.1 知识产权12.2 信息安全12.3 工作交接13. 法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决14. 双方签字盖章14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 盖章第一部分:合同如下:1. 聘任岗位与职责1.1 聘任岗位1.2 岗位职责(1)_______________;(2)_______________;(3)_______________;(4)_______________;(5)_______________。
2. 合同期限2.1 聘期起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2 聘期结束日期本合同期限为____年,自____年____月____日至____年____月____日止。
3. 薪资待遇3.1 基本工资乙方的基本工资为人民币____元/月。
3.2 奖金乙方根据甲方制定的奖金制度,有权获得相应的奖金。
3.3 社会保险甲方依法为乙方参加社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
专用合同条款样本
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气(不含景观灯主材费)、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
条款约定合同书样本
条款约定合同书样本甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系电话:(甲方电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系电话:(乙方电话)鉴于甲方与乙方就(合同主要内容)达成一致意见,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。
合同条款如下:第一条合同目的本合同是甲方与乙方就(合同目的)的约定,以确保双方在具体事项上的权益得到保障和落实。
第二条合同内容2.1 (合同具体事项1)(详细叙述合同具体事项1,包括时间、地点、方式等)2.2 (合同具体事项2)(详细叙述合同具体事项2,包括时间、地点、方式等)2.3 (合同具体事项3)(详细叙述合同具体事项3,包括时间、地点、方式等)第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务(列出甲方在合同中享有的权利和应承担的义务,具体详述)3.2 乙方的权利与义务(列出乙方在合同中享有的权利和应承担的义务,具体详述)第四条保密条款4.1 甲乙双方都应对本合同及相关信息予以保密。
4.2 在未经对方书面同意的情况下,任何一方不得向第三方透露本合同的内容和相关信息,否则应承担相应法律责任。
第五条违约责任5.1 甲方或乙方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此产生的一切损失。
5.2 对于因不可抗力等不可预见的情况,导致一方无法履行本合同的,该方应及时通知对方,并在合理的范围内尽力减少损失。
第六条解决争议方式6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向合同约定双方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同变更和解除7.1 本合同的任何变更或对本合同的解释,应经双方书面协商并达成一致意见后方可生效。
7.2 经甲乙双方书面协商一致,本合同可以提前终止。
提前终止的,甲乙双方应互相履行解除合同的相关义务。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜,甲乙双方可采取书面形式进行补充约定,并作为本合同附件。
合同书样本范文模板
合同书样本范文模板【合同标题】合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]【合同甲方】甲方:[甲方名称]注册地址:[甲方注册地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系电话:[甲方联系电话]【合同乙方】乙方:[乙方名称]注册地址:[乙方注册地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系电话:[乙方联系电话]【合同背景】[合同背景介绍,包括合作目的、合作内容等]【合同条款】第一条合作内容1. 甲方将提供以下服务(或产品):[具体合作内容]2. 乙方将支付甲方相应的费用并按约定时限完成付款。
第二条合作期限1. 本合同自签订之日起生效,有效期为[合作期限]。
2. 合同期满前,双方需提前[提前通知期限]书面通知对方是否继续合作。
第三条保密条款1. 双方在合作期间及合作解除后仍需对对方的商业秘密保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得泄露、使用对方商业秘密。
第四条付款方式1. 乙方应在[付款期限]内支付甲方合作费用,支付方式为[支付方式]。
2. 甲方收到乙方款项后,应开具相应的发票并寄送给乙方。
第五条违约责任1. 若甲方或乙方未履行合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 对方因违约而遭受损失的,违约方应依法赔偿。
第六条争议解决1. 本合同的解释、效力及纠纷解决均适用[适用法律]。
2. 双方因本合同引起的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向[争议解决方式]提交解决。
【合同签字页】甲方:_________ 乙方:_________签字:签字:日期:日期:以上为合同样本范文模板,供参考使用。
具体合同内容及条款可根据双方具体情况进行适当调整和修改。
请双方在签订合同前仔细阅读并理解各项条款,确保合作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气(不含景观灯主材费)、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)通用条款(略)同《建设工程施工合同(示范文本)》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:其它有关本工程的洽商、变更等书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:建质[2008]91号1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: /发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标函及其投标函附录;4、专用条款及其附件;5、通用合同条款;6、技术标准和要求;7、图纸 8、已标价的工程量清单;9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订并收到承包人履约保证金10天内。
发包人向承包人提供图纸的数量:伍套;发包人向承包人提供图纸的内容:施工图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,施工技术措施及各项资源需要量的计划等;承包人提供的文件的期限为:接到中标通知书后三天内;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:在承包人提供文件后三天内审定完毕。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部;承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:监理人施工现场监理办公室;监理人指定的接收人为:总监或总监代表。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定: / 。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工现场围墙。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/ 。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:(1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。
(2)发包人提供的工程量清单项目数量有误。
(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:1、督促监理工程师按照监理合同办事;2、协调各有关单位工作;3、工程进度与工程量的确认;4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: / 。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保:发包人向承包人提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式:担保使用银行保函的形式。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:竣工图六套(要求计算机出图),其中原件五套,电子文件一套;竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收前。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面形式和电子文件。
(10)承包人应履行的其他义务:1)承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合,保质保量完成施工任务。
2)承包人在施工时,必须全面协调好与周边环境关系,施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工,发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目负责人(项目经理)每月到位率必须不少于22天,每天不少于4小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人(项目经理)如不能达到承诺的到位率,在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚;如累计到位率不到总到位率的70%(到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核),则承包人将承担中标价2%的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:若擅自变更,则承包人承担中标价2%的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员,否则承包人承担中标价2%的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。
如未经工程师书面同意达不到承诺要求的,项目技术负责人没缺一天罚款2000元,其他每缺一天罚款300元,并在当月的工程进度款中扣除。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括: / 。
主体结构、关键性工作的范围:/ 。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。