50万以内北京市建设工程施工合同(小型工程本)
2025《北京市建设工程施工合同(小型工程本)》标准文本
合同编号：1. 名称：2. 地址：3. 法定代表人：4. 联系电话：5. 电子：1. 名称：2. 地址：3. 法定代表人：4. 联系电话：5. 电子：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：1.5 工程总投资：第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.2 乙方报价应包含工程全部施工内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。
2.3 乙方应按照约定的工程进度支付合同价款。
具体支付方式、时间及比例等事宜，双方另行签订补充协议。
第三条合同履行3.1 乙方应按照约定的工期、质量标准、施工工艺和安全规范完成本合同约定的全部工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得发生重大质量安全事故。
3.3 乙方应遵守国家的法律法规，严格执行合同约定的各项条款。
第四条合同的变更和解除4.1 双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 在合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期、质量标准、施工工艺和安全规范完成工程的，应按照逾期交付违约金的方式承担违约责任。
5.2 乙方发生重大质量安全事故的，应承担相应的赔偿责任。
5.3 双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1. 合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
北京建设工程施工合同小型工程本
北京建设工程施工合同小型工程本一、前言北京市建设工程施工合同小型工程本，是建设工程合同条款的一份补充规定，适用于北京市全市所有建设工程施工合同范围内的小型工程, 涉及建筑、市政、交通、水利等各类工程。
本文档将全面介绍北京建设工程施工合同小型工程本的主要条款和要求。
二、合同主要条款1.合同的定义合同是指建设工程建设单位与承包商之间达成的书面协议，约定建设工程的实施条件、服务期限、价格、质量及其他有关事项的法律文件。
合同应由建筑工程建设单位招标后，确定中标人，签订建设工程施工合同并按照约定交纳保证金。
承包商在签订合同时应按照合同约定，向建设工程建设单位提供保证金，并签署法律文件。
3.合同的效力合同签订后，双方应当严格按照合同约定履行，否则应对合同的违约行为承担相应的责任。
4.合同变更若建设工程施工过程中无法遵守原先签订的合同条款，需变更合同时，一方应在变更合同前提出书面变更申请，并请对方确认。
建设工程施工合同终止时，双方应书面协商，按照约定处理相关的事项，解决合同中遗留的争议。
三、合同要求1.服务期限建设工程施工合同应明确服务期限，并在服务期限内完成对应的委托事项。
2.价格建设工程施工合同中应明确价格，并同步约定付款方式及发票的标准要求。
3.质量建设工程施工应严格按照合同约定的质量要求进行施工，保证施工过程中的质量、安全、环境等符合国家要求，并承担由于施工过程中产生的损失。
4.保证金承包方签订合同时，应按照约定交纳保证金。
建设工程建设单位在验收合格后应及时返还。
5.保险建设工程施工过程中产生的人身伤害、财产损失等事件应遵守国家相关法律要求，并参照建筑领域的保险责任范围进行相应的保险。
6.施工条件承包方在签订合同时应确认和了解施工场地、工艺等条件，并在施工前提出解决方案。
四、合同违约与处理1.合同违约双方应定期履行合同条款，如有一方未能履行，应先尝试协商解决。
如无法解决，应依据合同约定及有关法律法规处理。
北京市房屋建筑和市政工程施工合同3篇
北京市房屋建筑和市政工程施工合同3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟实施位于北京市的房屋建筑和市政工程项目，现决定委托乙方进行工程建设。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，订立本施工合同。
为确保合同目的明确，保障双方合法权益，特此达成以下协议条款：一、工程概况与合同标的（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程规模：[工程规模描述]（四）承包范围和内容：[承包范围及内容详细描述]（五）合同总价款：人民币大写[金额汉字大写]（小写：￥[金额数字小写]）（六）工期要求：开工日期定为XXXX年XX月XX日，竣工日期定为XXXX年XX月XX日。
工期总计为XX天。
如遇特殊情况，经双方协商后工期可相应顺延。
二、质量标准与保证（一）工程质量标准应满足国家和北京市相关法律法规规范，严格执行工程验收规范及质量检验标准。
（二）乙方应建立质量保证体系，严格按照工程设计要求及施工组织计划进行施工。
（三）施工过程中如发生质量问题或事故，乙方应及时报告甲方，并积极配合调查处理。
（四）工程竣工后，乙方应按照相关规定进行质量自检并编制竣工资料。
甲方将组织验收小组进行竣工验收，并对工程进行综合评价。
若验收合格，则双方签署竣工验收证书；若验收不合格，则乙方应按照验收意见进行整改并承担相应费用。
三、合同价款支付与结算方式（一）合同价款的支付：甲方按照工程进度支付工程进度款。
（二）支付方式：采用银行转账方式支付。
（三）支付时间节点：按工程进度节点支付。
（四）结算方式：工程竣工验收合格后，双方依据合同约定及实际工程量进行结算。
（五）保修金：本合同约定的保修期满后，如无质量问题，保修金将全额返还乙方；如有质量问题，则从保修金中扣除维修费用后退还余额。
北京市建设工程施工合同书(小型工程本)
北京市建设工程施工合同书(小型工程本)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：甲方：____________单位（或个人）乙方：____________单位（或个人）经双方协商，就甲方委托乙方承揽____________小型建设工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称及工程地点1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________二、工程内容及工程范围1. 本工程包括的具体内容及范围：____________三、工程价款、工程工期及结算方式1. 工程价款：____________元2. 工程工期：从____________年__月__日开始，至____________年__月__日结束3. 结算方式：____________四、施工资格及施工条件1. 乙方具备的施工资格和施工条件：____________五、工程质量要求1. 施工材料：应符合国家标准，并取得相关验收合格证明；2. 施工工艺：应符合国家相关规定和要求；3. 工程质量维护：在工程验收合格之日起，质量保修期为____________。
六、施工期间的安全保障1. 乙方在施工期间，应确保工程施工过程中的安全保障，具体措施：____________2. 如因乙方施工过程中发生造成人员伤亡或财产损失事件，由乙方承担责任。
七、工程变更及解决方式1. 本合同签订后，若甲方需要变更工程内容及范围，应与乙方协商决定，并签订相关变更合同。
2. 如双方就工程的具体事项发生争议，应协商解决；如无法协商解决，可向有关主管部门申请仲裁。
八、违约责任1. 乙方违约责任：如乙方未按本合同的约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；2. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程价款，应支付延迟支付的违约金。
九、合同履行和解释1. 本合同自双方签字生效，并具有法律效力；2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充；3. 本合同解释权归属：____________十、合同效力1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字之日起生效。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
《北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程施工合同》示范文本模板
《北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程施工合同》示范文本模板合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交工程预付款的申请，甲方在收到申请后__________日内审批，并在审批通过后__________日内支付预付款，预付款比例为合同总价的__________%。
2.3 乙方应在工程进度达到__________%时，向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后__________日内审批，并在审批通过后__________日内支付进度款，进度款比例为合同总价的__________%。
2.4 工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算书，甲方在收到结算书后__________日内审批，并在审批通过后__________日内支付剩余款项。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
3.2 乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，做好施工过程中的质量控制工作。
3.3 工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收，经验收合格后，甲方支付剩余款项。
第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工程按时完成。
北京市建设工程合同范本
北京市建设工程合同范本
一、合同范本的背景
北京市建设工程合同范本是根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定的，旨在为建设单位和施工单位提供一个公平、公正、公开的合作平台。
通过这份范本，双方可以明确各自的权责，降低纠纷风险，提高合作效率。
二、合同范本的主要内容
1. 工程概况：包括工程名称、地点、规模、结构形式、工程量等内容。
2. 合同价款：明确工程总价款、预付款、进度款、结算款等支付方式和时间。
3. 工程质量：约定工程质量标准、验收方法、保修期等内容。
4. 工期要求：明确工程开工、竣工时间，以及延期处理办法。
5. 施工组织与管理：约定施工单位的施工组织设计、安全生产、文明施工等方面的责任。
6. 合同变更与解除：规定合同变更的条件、程序和解除合同的情形。
7. 违约责任：明确双方违约的责任和赔偿方式。
8. 争议解决：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 其他条款：包括保密、知识产权保护、法律适用等方面的内容。
三、合同范本的注意事项
1. 仔细阅读：在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保对合同内容有充分的了解。
2. 明确权责：合同中应明确双方的权利和义务，避免因模糊不清而产生纠纷。
3. 合理定价：合同价款应根据市场行情和工程实际情况合理确定，避免过高或过低。
4. 注重质量：工程质量是合同的核心内容，双方应共同关注并确保工程质量符合标准。
5. 遵守法规：合同签订和履行过程中，双方应严格遵守国家法律法规，维护市场秩序。
四、结语。
50万以下小型施工合同文本
50万以下小型施工合同文本编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：承包方：工程名称：工程地点：建筑面积：／平方米：层数／结构类型：／：檐高/跨度：／批准文号：（有权机关批准工程立项文号）／工程性质：（指基建、技改、合资等）／承包范围：承包方式：质量等级（优良或合格）：合格工程承包造价（金额小写）：元（金额大写）：北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF—99—0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价50万元以内的建筑工程。
（贴印花税票处）北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：／1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
／第2条图纸。
发包方于／年／月／日，向承包方提供／套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方工程师姓名安保瑞；项目经理姓付强。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保扩建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后／天内组织会会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后／天内予以确认。
凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
2024年北京建设工程施工合同范本(三篇)
2024年北京建设工程施工合同范本甲方：_____乙方：_____按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：_____工程地址：_____承包范围和内容：_____二、合同价款：金额(大写)：_____三、双方一般权利和义务甲方责任：1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
乙方责任：1.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.做好现场文明施工、安全生产。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
4.服从甲方统一安排指挥。
5.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。
以合同签订之日起开始计算。
如遇以下情况，工期相应顺延：1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;2.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;3.甲方原因影响下一道工序施工;4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;5.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;6.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。
乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。
六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：_____;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。
余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。
北京市建设工程施工合同(小型工程本)
北京市建设工程施工合同(小型工程本)北京市建设工程施工合同（小型工程本）一、合同背景本合同由甲方（以下称为“建设单位”）与乙方（以下称为“施工单位”）签订，旨在明确双方在北京市范围内进行小型建设工程的合作关系、项目范围、费用结算等内容。
二、合同条款1. 项目说明本合同所涉及的小型建设项目为建设单位委托施工单位进行的工程。
具体项目名称和施工地点详见附件一。
2. 工期与质量2.1 施工单位应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，不得擅自延期或降低工程质量。
2.2 如因施工单位原因导致工期延误或质量问题，施工单位应承担相应的违约责任。
3. 价款支付3.1 本工程总价款为人民币X元（大写：X），具体的分期支付安排详见附件二。
3.2 施工单位应按照合同约定的分期支付时间提出支付申请，建设单位应于收到申请后X个工作日内支付相应款项。
4. 变更与索赔4.1 工程变更：任何一方在施工过程中如发现需变更本合同约定的工程内容，应及时提出变更申请，并在双方协商一致后签订变更协议。
4.2 索赔：施工单位如因建设单位原因导致经济损失，应在X个工作日内向建设单位提出索赔申请，并提供相关证据和计算公式。
5. 保修与维护5.1 施工单位按照国家有关规定对竣工工程进行保修，并承担保修责任期。
5.2 在保修期内，如发生施工单位责任范围内的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行修复和维护。
5.3 保修期为工程竣工之日起X个月，具体以竣工验收记录为准。
6. 争议解决本合同的履行与解释适用中华人民共和国相关法律法规。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交北京市有管辖权的人民法院解决。
7. 合同变更与解除7.1 合同变更：任何一方需变更本合同的内容，应通过书面形式提出变更申请，并经对方同意后进行调整。
7.2 合同解除：双方协商一致，可根据实际情况在合同期限内解除本合同。
8. 其他约定8.1 本合同未约定事项，双方应进行友好协商后确定。
北京市施工合同范本（精选5篇）
北京市施工合同范本（精选5篇）北京市施工篇1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，经甲、方双方协调，一致同意签订本合同，以便双方共同遵守执行。
具体条款如下：一、安装内容1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：1) 甲方提供的消防系统施工图、系统图2) 设计变更规定的范围3) 技术核定单规定的范围4、承包方式：承包方式(施工总包干)包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管，报警系统甲方只提供线管、线缆、线盒、丝杆及报警设备。
其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。
二、工程工期1)依照本工程总承包合同的规定，乙方总工期为日历天，开工日期以甲方的进场通知为准，竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于10天内完成全系统的调试运行。
2)在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。
3)工期每延迟一天罚款1000元，甲方的临时抢工要求视为工期，工期提前奖励1000元。
4)如果采取措施后仍完成不了工期,按第八条第三款执行,并处以合同金额5%的罚款.三、工程质量要求：1)严格按照相关施工验收规范组织施工,如发生严重质量事故,甲方有权处以合同金额5%的罚款,且无条件解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
2)一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以500元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。
3)鼓励合理化建议。
建议被采纳后产生了效益，给予创造效益的40%现金，当场予以奖励。
四、工程价款：工程包干价：人民币圆整(小写￥元)。
其中：① 火灾自动报警系统：人民币元;② 自动喷淋灭火系统：人民币元;③ 消火栓系统：人民币元;五、结算方式1)进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据。
北京小型工程合同范本3篇
北京小型工程合同范本3篇篇一北京小型工程合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________详细地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________详细地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程规模：_______________________二、工程期限1. 开工日期：_______________________2. 竣工日期：_______________________3. 总工期：_______________________三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：_______________________元（大写：_______________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
建设工程施工合同 (小型工程本)6篇
建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。
本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。
一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。
2. 工程地点：工程施工地点为_________。
3. 工程内容：工程具体内容为_________。
4. 工程总造价：工程总造价为_________。
5. 施工工期：工程施工工期为______。
6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。
7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。
8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。
二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。
2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。
3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。
4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。
5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。
6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。
7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。
8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。
三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。
四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。
2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。
建设工程施工合同 (小型工程本)5篇
建设工程施工合同（小型工程本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的小型建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括__________、__________、__________等具体施工内容（详细列明）4. 工程规模：__________（简要描述工程规模）二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：工程总造价为人民币______元整（大写：_________圆整）。
该造价已包含人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方在本合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后______天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的建设工程技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后______天内组织验收。
验收标准按国家和地方现行的建设工程标准执行。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。
五、材料设备供应及保管责任1. 工程所需材料设备由乙方负责采购并供应。
2. 材料设备采购过程中应遵循国家相关质量标准，确保质量合格。
3. 乙方应对施工现场的材料设备妥善保管，如因乙方原因造成损失，由乙方承担损失责任。
六、安全生产及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
北京市建设工程施工合同-(小型工程本)
编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：承包方：工程名称：工程地点：建筑面积：平方米；层数：结构类型：檐高/跨度：米批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：工程性质（指基建、装饰、市政等）：承包范围：承包方式：质量等级（优良或合格）：工程承包造价（金额大写）：¥：元北京市建设工程合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF—99—0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价50万元以内的建筑工程。
北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1．1 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。
合同工期日历天数为 30天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。
1．2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出： / 1．3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
/第2条图纸。
发包方于 / 年 / 月 / 日，向承包方提供 / 套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保扩建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后 / 天内组织会会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 / 天内予以确认。
凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
【推荐】北京市建设工程施工合同(小型工程本)-推荐word版 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==北京市建设工程施工合同(小型工程本)篇一：北京市建设工程施工合同小型文本编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：_______________________________________________ 承包方：_______________________________________________ 工程名称：___________________________________________ 工程地点：_______________________________________________ 建筑面积：_________________ 平方米；层数：_______________ 结构类型：________________ ；檐高/跨度：________________米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_________________ 工程性质：（指基建、技改、合资等）：_____________________ 承包范围：_______________________________________________ 承包方式：_______________________________________________ 质量等级（优良或合格）：_________________________________ 工程承包造价（金额大写）：_______________________________￥：_____________________________ 元北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在201X平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市小型工程本建筑合同5篇
北京市小型工程本建筑合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于北京市的____________小型工程建设事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模及内容：____________________________________。
具体见工程清单及设计图纸。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为______天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商工期顺延。
三、工程价格及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格按照工程清单及设计图纸进行核算。
2. 付款方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程完工验收合格后______天内支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______天内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 双方在工程实施过程中，若需对工程的规模、标准、设计等进行变更，应当签订书面变更协议。
2. 工程的变更可能影响到工程总造价的，双方应当根据实际情况调整工程总造价。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)
工程地点：
建筑面积：平方米；层数：
结构类型：；檐高／跨度：米
批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)
工程性质：(指基建、技改、合资等)：
承包范围：
承包方式：包工包料
质量等级(优良或合格)：合格
工程承包造价(金额大写)：
￥：
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明
1、 本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在201X平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、 合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
第4条 发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市建设工程施工合同
（小型工程本）
发包方：北京市奥加世贸汽车销售服务公司
承包方：山东四方建筑工程有限公司
工程名称：地面改造地插工程
工程地点：汽车销售展厅
工程性质：（指基建、技改、合资等）：基建改造合格工程
承包范围：_ ____ 地插改造
承包方式：_____包工包料__________ __________________
工程承包造价（金额大写）：___________壹万元整 ______
￥：______10000.00 元
北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条工期
1·1 本合同工程定于_ __ _年__ __月____日开工；于___ _年__ __月____日竣工。
合同工期日历天数为____天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为____ _天。
1·2工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：
第2条发包方、承包方驻工地代表。
发包方工程师姓名：_____ 施工方姓名：_______________ 。
第3条承包人工作
开工前办理完合同，证件施工期间的需要，向甲方提供施工材料品牌，按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。
地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。
_____天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。
承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第4条工程质量检查及验收。
1 .当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，
2 .工程具备竣工验收条件，竣工验收，发包方3天内组织验收。
发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向发包方支付工程款。
3.承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息
第5条争议
发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式:向_____________仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向_______朝阳区______人民法院起诉。
双方约定按第________二____种争议解决方式解决。
第6条合同份数。
本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本___3____份。
发包方（章）承包方（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：。