供热管网安装工程施工合同
管网安装合同范本
管网安装合同范本管网安装合同范本1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的工程给排水、强电、弱电预埋、采暖安装工程施工分包工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称:2、工程地址:3、工程规模及概况：万平米。
二、工程承包范围1、乙方负责对本工程A地块( )进行施工承包，建筑面积约为平方米，承包范围为:上述约定工程中安装工程的施工图纸及建筑红线范围内全部工程应由乙方完成的全部安装施工、调试内容及临时设施工程，包含采暖、给排水、屋面水落管、室内雨水管、空调冷凝水管、强电全部工程。
电视、电话、综合布线、安防监控、楼宇对讲、消防、空调、通风工程等分包工程的预埋管及预留洞口施工管理及技术要求中所含全部工程内容(除下列2、3条说明以外)。
2、不包括附件中甲方分包工程，具体分包工程内容见附件中的表《甲方分包工程清单》，但包括专业分包工程的预埋(留)管、预留洞、及构件(或设备、部件等)在内。
如分包工程与乙方同时进场不需乙方预埋、预留工程时，甲方书面通知，否则均由乙方施工。
3、不包括甲供材料设备的采购及场外运输，但包括其验收、检测及保管，场内运输含在乙方承包范围内。
4、包括建筑红线范围内的业主变更、设计变更、改造等增加或减少的工程。
5、上述承包工程全部包工、包料，(如与招标文件不符的，以该合同为准)。
6、各楼的分界线如有共用部分，以施工图纸为依据按甲方要求划分界限。
三、合同工期开工时间：____年____月____日。
约定开工日期与实际开工日期不一致，以实际开工日期为准，实际开工日期以甲方及监理单位共同出具的开工通知日期为准。
竣工时间：____年____月____日。
交房时间：____年____月____日。
合同工期总天数为：________________日历天。
市政供暖安装工程合同模板
市政供暖安装工程合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方负责本区域内的市政供暖工作，现需对________区域进行供暖设施的安装与改造。
乙方作为专业的供暖系统安装公司，具有相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就本次供暖安装工程达成如下合同：一、工程内容1. 乙方负责甲方指定区域的供暖管道铺设、热力站建设、供暖设备安装及调试等工程。
2. 工程具体包括：管道材料采购、施工图纸设计、工程施工、系统测试、维护保养等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工程，确保工程质量满足甲方要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术支持和配合。
三、工程期限1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、工程费用1. 工程总造价为人民币______元，具体支付方式由双方另行约定。
2. 工程款支付分阶段进行，每阶段完成后，乙方提交相应证明材料，甲方审核无误后支付相应款项。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应按未完成部分的造价支付违约金给甲方。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
管道安装合同4篇
管道安装合同4篇第1篇管道安装合同甲方：乙方：依据供热管道工程设计及甲方要求，本着互惠互利原则，乙方自愿承受此施工任务，制定本合同如下：一、工程项目名称：二、工程量及范围：三、承包方式：本工程为包工包辅材及施工机械，〔氧气、乙炔、焊条〕。
四、结算方式：甲方协作下管，打地面及打墙，乙方负责，焊口每寸以*元计取。
五、付款方式：工程完工一次付总价*%，乙方不提供发票。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字之日起生效。
甲方：〔盖章签字〕乙方：〔盖章签字〕20**年**月*日第2篇管道安装合同〔甲方〕：******〔乙方〕：******为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和运用中权力和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道自然气工程建设管理实施方法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商全都，签订本合同，以便共同遵守。
第一条供气种类、供气地址〔一〕供气种类：自然气〔二〕供气地址：**城A区112#楼第二条民用管道自然气建设工程、材料费及支付方式：〔一〕民用管道自然气建设工程、材料费〔以下简称建设费〕总额：该小区面积为48323.47平方米〔以房管处核定的住宅商品房销售面积为准〕，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。
〔二〕民用管道自然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的.工程发票在通气前付清。
第三条工程设计、安装项目〔一〕工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并依据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。
供热管网施工合同
供热管网施工合同合同编号：XXXXX供热管网施工合同甲方（施工方）：地址：联系人：电话：乙方（委托方）：地址：联系人：电话：鉴于乙方计划建设供热管网项目，为使该项目建设达到预期效果，根据双方友好协商，双方本着互利互惠、平等自愿的原则，达成以下供热管网施工合同：第一条合同项目1.1 甲方承担供热管网项目的施工工作，包括设计、筹建、建设、监理、验收、保修等全部工作。
1.2 乙方为委托方，负责提供项目用地、资金、监管、技术支持等。
第二条工作内容2.1 甲方需完成供热管网项目的设计、施工等工作，具体包括但不限于主体结构建设、设备安装、管道敷设、管道连接、压力测试等。
2.2 甲方必须保证施工质量达到国家及行业规定的标准，并承担工程质量问题所引起的一切损失。
2.3 甲方应制定详细的施工计划和工程预算，并在建设过程中及时和乙方协商，如遇到工程变动的情况，应及时与乙方协商并获得乙方的同意。
第三条工期3.1 本合同工期为XX个月（具体时间商定），自双方签署合同之日起起算。
3.2 如遇不可抗力因素，造成工期延误，双方应协商解决。
第四条施工合同价款及支付方式4.1 本合同总价款为XXXXX元。
4.2 甲方应遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不得采用违法违规的施工方式。
4.3 支付方式：乙方应按照约定的支付进度及时支付合同价款，甲方应在收到支付后的5个工作日内提供相应的收款证明。
第五条合同变更5.1 合同履行过程中，如遇到双方商定的合法变更情况，应签订《供热管网施工合同变更协议》并由双方签字确认。
5.2 变更后的合同内容应符合国家法律法规及行业标准，不得损害任何一方的利益。
第六条违约责任6.1 如因甲方原因导致工程不能按期竣工，甲方应承担工程的违约金，不支付违约金乙方有权解除合同并进行追究。
6.2 如因乙方原因导致工程不能按期竣工，甲方可以要求乙方支付相应的违约金，同时甲方有权保留追究乙方违约的权利。
供热管网安装工程施工合同
供热管网安装工程施工合同此处省略与题目无关的内容…供热管网安装工程施工合同甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】根据相关法律法规，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行供热管网安装工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：供热管网安装工程1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程范围：【工程范围描述】1.4 工期要求：【工期要求描述】1.5 工程造价：【工程造价金额】二、合同的内容2.1 供热管网安装工程的施工2.1.1 乙方应根据甲方提供的相关设计文件和施工要求，按时、按质、按量完成供热管网的安装工程。
2.1.2 施工过程中，乙方应严格按照相关国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量符合法律法规的要求。
2.1.3 乙方应在施工期间，按照工程进度安排，合理调配人力、机械和材料，确保工期的顺利进行。
2.1.4 乙方在施工期间，应对工地进行安全管理，确保施工过程中没有发生人员伤亡和财产损失。
2.2 施工期限与支付方式2.2.1 本工程的施工期限为【工程期限描述】，自合同生效之日起计算。
2.2.2 甲方与乙方就工程的支付方式达成如下协议：a) 乙方按照阶段性完成工程的进度，向甲方提出支付申请；b) 甲方在收到乙方支付申请后，应在【约定时间】内进行支付；c) 支付方式为【支付方式描述】。
2.3 变更和索赔2.3.1 若因设计文件变更或其他原因，需要对工程进行变更，双方应协商一致，并签署书面变更协议。
2.3.2 若乙方因甲方原因遭受损失，有权提出索赔要求。
甲方应及时处理索赔请求，并按照合同约定支付赔偿款项。
三、违约责任3.1 若甲方未按时支付工程款项或未提供必要的配合文件和资料，导致工程不能按时进行，应承担违约责任。
3.2 若乙方未按合同约定完成工程，造成甲方损失，应承担违约责任。
3.3 双方一方违约时，应向对方支付相应的违约金。
四、保密条款4.1 双方应对涉及本合同的商业秘密和技术资料予以保密。
暖气管道安装工程施工合同书
暖气管道安装工程施工合同书合同编号：______甲方：（发包方信息）名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方信息）名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟开展暖气管道安装工程，为确保工程施工质量，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程内容1.1 本合同的工程内容为甲方委托乙方进行暖气管道安装工程，具体包括但不限于：1）根据工程设计要求完成暖气管道的布局规划；2）安装暖气管道及相关设备，并进行管道连接与调试；3）确保暖气管道系统的正常运行，并满足相关安全标准；4）提供工程施工所需的劳动力、机械设备、材料等；5）完成其他双方协商确定的任务。
1.2 工程施工地点：______（具体填写工程施工地址）。
第二条合同价款2.1 本合同工程总价款为人民币______元（大写）。
2.2 工程价款支付方式：______（请甲乙双方自行商议并确定）。
第三条工期要求3.1 工程开始日期：合同生效之日起______天。
3.2 工程竣工日期：乙方应在工程开始日期后______天内完成工程。
3.3 如因不可抗力因素或其他特殊原因导致工期延迟，乙方应及时书面通知甲方，并双方重新协商调整工期。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照相关技术标准和规范，保证施工工程的质量，确保暖气管道安装符合设计要求和安全标准。
4.2 工程竣工后，甲方有权组织专业机构对工程质量进行验收，如发现存在不合格项，乙方应自行承担整改责任。
第五条保修责任5.1 工程竣工验收合格后的______日内，乙方负责提供工程保修期为______个月（一般为6个月）。
5.2 在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应及时到场修复，并承担维修费用。
5.3 保修期后，如工程发生非人为损坏，甲方可与乙方商议继续维修责任及费用问题。
第六条违约责任6.1 如任何一方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2 如发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，可提交有管辖权的人民法院仲裁解决。
供热管网施工合同协议书
供热管网施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！供热管网施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行供热管网的施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，就供热管网施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、施工期限2.1 本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。
2.2 乙方应按照双方约定的施工进度计划，确保工程按时完成。
三、施工质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程安全。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任。
四、工程造价4.1 双方确认，本工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。
4.2 乙方应向甲方提交详细的工程进度报告和费用明细，甲方按照实际完成工程量进行支付。
五、付款方式及进度5.1 本工程采用进度付款方式，具体付款比例和时间双方另行约定。
5.2 甲方支付的款项，乙方应及时开具正规发票。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
室内供热管网改造合同3篇
室内供热管网改造合同3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对现有的室内供热管网进行改造，以提高供热效率并满足环保要求，乙方具备相关的专业资质和能力，愿意承接此次改造工程。
为明确双方权益，达成如下合同协议：一、改造工程概况1. 工程名称：[具体名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：室内供热管网的全面改造，包括但不限于管道更换、设备升级、控制系统智能化等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
如遇不可抗力因素，经双方协商可合理延长工期。
二、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币[具体金额]（￥[金额汉字大写]）。
该造价包含设计费、材料费、施工费、验收费等所有费用。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：合同签订后XX个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。
工程竣工验收合格并提交结算报告后XX个工作日内支付余款。
三、工程质量和验收标准1. 乙方须按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程施工过程中，乙方应接受甲方的监督与检查，确保工程进度和质量。
3. 工程完工后，乙方需提交竣工图纸、技术资料及验收申请。
甲方接到申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格标准以双方共同确认的《工程验收标准》为准。
4. 若验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至验收合格。
四、双方责任与义务1. 甲方责任：提供工程所需的相关资料，协调外部关系，确保施工环境；按照约定支付工程款项。
2. 乙方责任：按照设计要求及施工方案进行施工，确保工程质量和安全；严格遵守安全生产规定；负责工程竣工验收后的保修工作。
3. 双方应共同遵守保密条款，未经对方许可，不得泄露涉及双方的商业秘密。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，每逾期一日，需向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
热力安装工程施工合同模板
××项目热力安装工程施工合同甲方：乙方：日期：年月日发包方:（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方）根据国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行××项目热力安装工程（以下简称本工程）施工达成一致意见，特签订本合同，以兹共同遵守。
鉴于乙方已经对工程施工现场进行了踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解施工现场条件，了解前期热力专业（含一次管网与市政热力管网碰头位置、热交换站位置及面积）预留预埋现状，承诺在现状条件下完成约定内容；承诺能够在当前政策条件下完成约定内容，遵守法律、法规和政策，接受甲方及政府相关部门的管理。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包扬尘治理、包相关手续办理、包验收通过、包入网手续办理和入口对接费用等。
二、承包范围甲方提供的××项目热力图纸范围内的热力一、二次管网、热交换站、单元热力入口装置、管井内立管、测温球阀等设备材料的采购、安装、保温、调试、验收、交付及并网验收，包含但不限于以下内容：1、图纸设计与审查⑴二次网室内图纸在合同签订后,甲方提供完整的热力报装资料，乙方收到资料后一周内完成热力报装，并于报装后15个工作日完成图纸初审；⑵递交初审意见回复后15个工作日拿到图纸终审意见；⑶报装完成后10个工作日完成一次支网和热交换站设计合同签订；⑷缴费完成后15个工作日完成一次支网和热交换站设计工作。
2、设计完成以后15个工作日催促出预算，并第一时间纳入热力公司招标计划，签订热力一次管网及热交换站工程设备材料采购及施工合同；3、15个工作日催促热力公司内部招标进入施工，热交换站外墙皮至各单元热力入口装置的二次管网施工，包括与热交换站（热力机组生产周期60个工作日）、单元热力入口装置的碰头连接及相关的工作；4、测温球阀采购及安装，热表及测温球阀组件与管道的连接；5、竖井内立管、各楼层分户装置等入户前的所有管线设备的采购和安装；6、以上所有施工范围内的土方开挖、局部混凝土障碍物破除、上土、夯填、管道敷设、室外阀门井砌筑、对接、接口密封处理、进入地下室和地下车库的管道安装、穿墙打洞、热力管网进地下室穿墙洞的防水处理、局部绕弯、躲避地下障碍物、闭水打压试验；7、一次网及热交换站委托设计和图纸审核、二次网图纸审核、冲洗报告取得、《并网验收单》、供热协议及《供热指令》等相关手续办理，甲方配合提供相关资料；提供热换站设备定位和管线优化方案及图纸满足甲方优化设备房的需求。
供热管网施工合同(通用3篇)
供热管网施工合同（通用3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!供热管网施工合同（通用3篇）供热管网施工合同篇1发包人(全称)：简称：甲方承包人(全称)：______简称：乙方依照《中国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阜圣景新城安置楼热力外网施工项目协商一致，订立本合同。
安装暖气管道工程合同
安装暖气管道工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方希望在其位于________________地址的__________（房屋/办公楼）中安装暖气管道系统，并经双方友好协商，现达成以下合同条款：一、工程项目乙方负责为甲方提供暖气管道的安装服务，包括但不限于管道铺设、连接、测试及调试等相关工作。
所有工作必须符合国家相关标准和规范要求。
二、工程质量乙方保证所提供的暖气管道材料及施工工艺均达到行业标准，确保工程质量可靠，无明显安全隐患。
三、工程时间乙方应自合同签订之日起____天内完成安装工作。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应及时沟通并协商解决。
四、价格与支付方式合同总价为人民币____元。
甲方需在合同签订时支付____%作为定金，剩余款项在工程验收合格后支付清。
五、违约责任若乙方未能按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方相应损失。
若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款利息。
六、保修条款乙方应对所安装的暖气管道系统提供至少____年的质保期，期间如出现非人为损坏的故障，乙方应负责免费维修或更换。
七、争议解决因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
八、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签字盖章本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字：_________ 日期：____年__月__日乙方代表签字：_________ 日期：____年__月__日。
2024年供热管网施工合同范文
2024年供热管网施工合同范文
甲方：______________________（单位）
乙方：______________________（单位）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就供热管网施工事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、项目名称：供热管网施工工程。
二、项目地址：______________________。
三、工程内容：供热管网施工工程，包括管道铺设、设备安装等相关工作。
四、施工期限：自双方签订本合同之日起，工期为_______天。
五、工程费用：本工程总造价为____________元，其中甲方支付____________元，乙方支付____________元，双方各自承担物料、人工等费用。
六、施工质量：乙方应保证施工质量符合国家标准及地方标准，一旦发现质量问题，应及时整改。
七、保修责任：工程竣工后，乙方应提供一年的质量保修期，保修期内出现问题，乙方负责维修。
八、履行方式：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
九、违约责任：任何一方擅自解除合同或违反合同约定，应承担相应的法律责任。
十、争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十一、本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：______________
以上为《供热管网施工合同范文》，请双方遵守协议内容，共同维护合同权益。
热源供热主管网建设施工合同协议书范本
甲方：乙方：第一条工程概述甲方同意为乙方开发建设的位于的项目实施并网集中供热，建筑面积为平方米（其中：高层平方米），户，完成功能为冬季供热。
第二条施工界限（一）甲方施工范围：热源至乙方开发建设小区（或单体建筑物）规划红线外的供热主管网工程由甲方负责设计、施工和组织验收，费用由甲方承担；换热设备及安装工程由甲方负责设计和施工，费用由乙方承担。
（二）乙方施工范围：乙方开发建设的小区（或单体建筑物）规划红线内的供热管网，按甲乙双方共同审核确认后的图纸进行施工，或委托甲方施工，费用另计。
第三条乙方须提供材料明细1、规划总平面图；2、建筑地址现状地形图；3、小区外网平面布置图；4、建筑图纸（单体建筑物竣工平面图、单元详图、剖面图）及设计变更；5、室内采暖施工图；6、房产部门测绘后的房屋销售面积表、房屋使用面积表；7、小区外网竣工图及内业资料。
（上述图纸须提供施工蓝图及电子版）第四条双方的责任与义务（一）甲方的责任与义务1、甲方负责完成本合同第二条第（一）款约定的施工内容。
2、甲方应先行办理外网施工的必要手续，并在施工过程中做到文明、规范施工。
因施工引起的占（破）道或安全事故等问题以及由此造成的一切后果及损失均由甲方负责。
3、甲方为乙方正式供暖时间，以甲方与房屋业主签订的《供用热合同》为准。
（二）乙方的责任与义务1、乙方须为甲方提供必要的施工条件。
2、乙方应按本合同约定的付款方式向甲方支付相关费用，否则甲方有权不予开栓供热。
3、乙方有权对甲方的设计、施工进行监督，并要求甲方对其提出的问题进行合理的解释或调整。
4、乙方应在楼内采暖系统及小区外网工程阶段施工完成后，通知甲方对其进行检查、阶段验收，并向甲方提供由工程质量监督部门出具的工程质量竣工验收报告。
5、开栓供热前，乙方须向甲方缴纳其自行设计或施工的室内采暖系统工程及小区二级网工程质量保证金（以下简称供热质保金），标准均为元/平方米。
否则，甲方有权不予开栓供热。
供热管网维修工程施工合同
供热管网维修工程施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行供热管网维修工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：供热管网维修工程1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：包括但不限于供热管网的检测、维修、更换、改造等。
二、工程进度及工期2.1 工程计划开工日期：___________2.2 工程计划竣工日期：___________2.3 乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成。
三、工程质量3.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
3.2 乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限按国家规定执行。
四、工程费用及支付4.1 工程总价：人民币___________元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方分期支付工程款，具体支付方式和时间由双方协商确定。
4.3 工程款的支付以工程实际完成进度为依据，由甲方进行审核确认。
五、乙方的义务和责任5.1 乙方应具备相应的施工资质，并按照甲方的要求进行施工。
5.2 乙方应保证工程质量和施工安全，对因乙方原因造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.3 乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行施工现场的管理和环境保护措施。
六、合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。
6.2 合同的变更和解除不影响乙方应承担的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
供热工程施工协议(3篇)
第1篇甲方：（供热需求方名称）乙方：（供热工程承建方名称）鉴于甲方需新建或改造供热系统，以保障供暖需求，乙方愿意承接该供热工程施工项目。
为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：甲方供热系统新建/改造工程。
2. 工程地点：甲方指定地点。
3. 工程内容：包括但不限于供热管道的敷设、设备安装、调试等。
4. 工程规模：根据甲方实际需求确定。
5. 工程工期：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。
二、工程费用1. 工程总价：经双方协商，工程总价为人民币XX万元整。
2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；- 工程开工后，每月支付合同总价的XX%；- 工程竣工验收合格后，支付合同总价的XX%；- 工程保修期满，甲方无异议后，支付剩余的XX%。
三、工程进度1. 施工计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。
2. 进度要求：乙方应确保工程按期完成，如有延误，应向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 质量验收：工程完工后，双方应共同组织验收，如验收不合格，乙方应承担返工、整改等费用。
五、安全生产1. 安全生产责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的规定，落实安全生产措施，确保施工安全。
2. 事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并承担相应的责任。
六、知识产权1. 知识产权归属：工程完工后，所有设备的所有权归甲方所有。
2. 技术保密：乙方应遵守国家有关技术保密的规定，不得泄露甲方技术秘密。
七、违约责任1. 甲方违约：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方应友好协商解决争议。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
热力管网承包合同协议书
签订日期：_______甲方（发包人）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包人）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要改造供热管网，提高供热质量和效率，乙方愿意承接该供热管网改造工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______供热管网改造工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：供热管网改造、联网及智慧供热1.4 工程规模：_______1.5 工程立项批准文号：_______1.6 资金来源：_______二、工程承包范围2.1 乙方负责供热管网改造工程的施工、安装、调试、试运行等工作。
2.2 乙方负责提供与工程相关的设备和材料，确保其质量符合国家相关标准和要求。
2.3 乙方负责办理工程所需的各种手续，确保工程顺利进行。
三、合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同工期总日历天数：_______天四、质量标准4.1 工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
4.3 乙方应定期对工程进行自检，发现问题及时整改，确保工程质量。
五、合同价款5.1 合同价款：人民币_______元整（大写：_______元整）。
5.2 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和付款时间由双方协商确定。
六、合同文件的组成6.1 本合同协议书6.2 工程设计图纸6.3 工程量清单6.4 甲方提供的其他相关文件七、违约责任7.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未按时办理工程所需手续的，应承担相应的法律责任。
7.2 乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不符合要求的，应承担相应的法律责任。
供热管道施工合同范本(3篇)
供热管道施工合同范本发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。
三、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日四、质量标准与验收工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB____级。
1、工程质量1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
2、检查和返工2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。
除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前____小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
供热管网施工合同范本三篇
供热管网施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________供热管网工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于供热管道的铺设、阀门安装、保温处理、检查井建设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，以及双方约定的质量标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量合格。
3. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币：__________元（大写：____________________元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
供热管网建设工程施工合同书(1)
供热管网建设工程施工合同书1. 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 项目概述本合同的目的是规定甲方与乙方之间关于供热管网建设工程的技术和经济条件的责任和义务。
3. 工程范围本工程的范围包括：供热管道的设计、施工、安装、调试和验收等。
具体范围详见工程图纸和设计文件。
4. 工期要求本工程的合同工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
5. 技术要求甲方要求乙方按照[技术要求]进行设计和施工，并符合相关法律法规的要求。
6. 质量保证乙方要对工程实施过程中出现的质量问题承担责任，并保证工程质量符合甲方的要求。
乙方应在工程完工后提供一定期限内的质量保修服务。
7. 价格与付款方式本工程的总价为[总价]，甲乙双方协商决定分期付款，具体付款方式如下：•预付款：合同签订后，甲方向乙方支付[预付款比例]的合同价款；•进度款：按照工程进展情况，甲方将根据进度支付相应款项；•竣工结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方将支付合同价款的[结算款比例]；•保修金：工程竣工后，甲方将支付合同价款的[保修金比例]作为保证金。
8. 违约责任任何一方如果违反了合同的约定，应承担相应的违约责任。
9. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[争议解决方式]解决。
10. 合同变更甲乙双方协商一致可以对合同的内容进行变更，变更事项应以书面形式确认。
11. 合同解除发生情况之一时，合同可以解除：•双方协商一致解除；•一方严重违约。
12. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，有效期为工程竣工后[保修期]。
是本合同的主要内容，请双方认真阅读并遵守。
如果双方确认无误，请于签字处签字盖章。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供热管网安装工程施工合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同法》,经甲、乙、双方共同协商,就以下安装工程达成以下协议以便共同遵守。
一、工程名称:
二、工程内容:D133/D325钢套钢直埋管道安装约160米; DN125隔离阀2台。
三、工程价款:壹拾壹万零捌仟元整(￥118000元)
四、工程质量与工程验收:规范及验收执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28及《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ104-2005。
五、施工工期:2015年8月日—2018年月日止。
六、工程付款方式:工程竣工、开具结算发票时付工程总价款的70%,余款待验收合格后付清。
七、质保期:自工程竣工验收合格之日起12个月。
八、甲、乙双方的权利及义务
(一)甲方的权利和义务
1、对隐蔽工程的验收应在收到甲方书面通知后24小时内到达现场进行验收,否则视为合格。
2、因甲方原因造成停工、窝工的,有甲方工地代表按实签证方可顺延工期,否则不予顺延。
3、甲方有权对乙方施工质量和现场安全进行监督检查,并下达整改及停工通知。
4、施工中所需用的水电由甲方解决。
(二)乙方的权利和义务
1、主材由乙方采购。
2、严格按照施工规范以及甲方提供的变更要求等安全、文明施工。
3、施工现场要做好安全遮挡,设置安全警示标志。
4、施工中有乙方造成的一切安全事故均由乙方负责。
5、工期每推迟一天承担违约金200元。
九、安全文明施工
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按标准施工,并随时接受乙方安全人员的监督。
2、采取必要的施工防护措施,确保施工安全文明。
3、因乙方安全措施不力造成的事故,乙方负责。
十、其它
未尽事宜甲乙双方应及时协商解决。
本合同一式肆份,甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签章): 代表(签章): 年月日年月日。