进度款支付和索赔综合案例
施工工程索赔事件(3篇)
第1篇一、事件背景某市某住宅小区建设项目，由A公司承包，项目总投资为2亿元。
在施工过程中，由于B供应商提供的建筑材料质量问题，导致工程进度延误，给A公司造成了经济损失。
A公司遂向B供应商提出索赔，要求赔偿损失。
二、事件经过1. 事件发生在施工过程中，A公司发现B供应商提供的部分建筑材料存在质量问题，如水泥强度不足、钢筋锈蚀等。
这些问题导致工程进度严重延误，给A公司造成了经济损失。
2. 事件处理（1）A公司向B供应商提出索赔，要求赔偿损失。
（2）B供应商对A公司的索赔进行核实，确认材料存在问题。
（3）双方协商赔偿方案，但由于赔偿金额存在分歧，未能达成一致意见。
（4）A公司向当地仲裁委员会提起仲裁申请。
三、事件分析1. 事件原因（1）B供应商提供的建筑材料质量问题：B供应商在供应过程中，未能严格按照国家标准进行质量控制，导致建筑材料存在质量问题。
（2）A公司在施工过程中，对建筑材料的质量监管不严，未能及时发现并解决问题。
2. 事件影响（1）工程进度延误：由于建筑材料质量问题，工程进度严重延误，给A公司造成了经济损失。
（2）企业形象受损：事件发生后，A公司的施工质量受到质疑，企业形象受损。
四、索赔处理1. 索赔金额根据工程进度延误和实际损失，A公司计算出索赔金额为500万元。
2. 索赔依据（1）合同约定：合同中明确规定了建筑材料的质量要求，B供应商提供的建筑材料存在质量问题，违反了合同约定。
（2）国家标准：建筑材料的质量应符合国家标准，B供应商提供的建筑材料存在质量问题，违反了国家标准。
（3）实际损失：A公司因工程进度延误造成的经济损失。
3. 索赔结果经过仲裁委员会审理，最终判决B供应商赔偿A公司500万元经济损失。
五、经验教训1. 严格把控材料质量：在施工过程中，加强对建筑材料的质量监管，确保建筑材料符合国家标准。
2. 完善合同条款：在签订合同时，应明确约定建筑材料的质量要求，降低索赔风险。
3. 加强沟通协调：在发现问题时，应及时与供应商沟通协调，解决问题。
工程索赔法律案例(3篇)
第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与某建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一座住宅小区的建设工程。
合同总价款为人民币5亿元，工期为两年。
合同约定，如因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因导致工期延误或工程款增加，双方应按照合同约定进行索赔。
在工程实施过程中，由于设计变更和工程量增加等原因，导致工程进度延误，工程款增加。
双方就索赔事宜发生争议，建筑公司遂向法院提起诉讼，要求开发商支付因工程变更和延误而产生的额外费用。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 设计变更是否属于合同约定的索赔范围；2. 工程量增加是否属于合同约定的索赔范围；3. 因设计变更和工程量增加导致的工期延误，开发商是否应承担相应的责任；4. 建筑公司提出的索赔金额是否合理。
三、法院审理过程1. 审理阶段一：证据收集与质证法院受理案件后，依法进行了证据收集和质证。
建筑公司提交了以下证据：（1）建设工程施工合同及附件，证明双方存在合同关系；（2）设计变更通知单，证明设计变更的事实；（3）工程量增加通知单，证明工程量增加的事实；（4）工程进度表，证明工程进度延误的事实；（5）相关费用凭证，证明索赔金额的构成。
开发商对建筑公司提交的证据进行了质证，认为：（1）设计变更和工程量增加均属于合同约定的范围，但索赔金额过高；（2）工程进度延误是由于建筑公司自身原因造成的，开发商不应承担相应的责任。
2. 审理阶段二：庭审辩论在庭审过程中，双方就争议焦点进行了辩论。
建筑公司认为：（1）设计变更和工程量增加是合同约定的索赔范围，开发商应承担相应的责任；（2）工程进度延误是由于设计变更和工程量增加导致的，开发商应承担相应的责任；（3）索赔金额合理，符合实际情况。
开发商则认为：（1）设计变更和工程量增加虽属合同约定范围，但索赔金额过高；（2）工程进度延误是由于建筑公司自身原因造成的，开发商不应承担相应的责任。
工程进度款支付案例
工程进度款支付案例话说有个小型的建筑工程，就是盖个三层的小办公楼。
施工队是一群很实在的工人，项目经理叫老王，那可是个经验丰富的老江湖。
甲方呢，是个年轻有为的企业家赵总，他对这个办公楼充满了期待，想把它打造成公司的新形象。
工程一开始，施工队就热火朝天地干起来了。
按照合同规定啊，工程完成到基础部分完工的时候，甲方就要支付第一笔工程进度款了。
老王带着工人们加班加点，终于把那牢固的地基打好，地下室也整得规规矩矩的。
这时候，老王就开始琢磨着要钱啦。
他精心准备了一份工程进度报告，上面详细地写着：“尊敬的赵总啊，您看咱这地基，打得那叫一个扎实，就像您的生意根基一样稳。
钢筋用的都是上乘的，混凝土浇灌得也均匀，每个角落都处理得特别细致。
按照合同，基础工程顺利完成，您这边该给咱付第一笔款子了，一共是50万呢。
”赵总这边呢，也很重视这件事。
他让自己的工程监理小李去仔细检查。
小李那也是个严谨的人，在工地上来来回回检查了好几遍。
他发现有几个小地方的钢筋间距稍微有点误差，不过不影响整体质量。
小李就把这个情况告诉了赵总。
赵总一听，就有点犹豫，心想：“这有点小问题，钱是不是不能全给呢？”于是他给老王打电话说：“老王啊，你们工程做得总体还不错，但是有几个小地方钢筋间距有点小问题，我觉得这工程进度款得扣个5万，先给你45万咋样？”老王一听就急了，他在电话里喊道：“赵总啊，您可不能这样。
那点小误差根本不影响大局，就像人脸上长了颗小痣，不影响整体的帅气啊。
我们工人为了赶这个进度，那可是没日没夜地干，材料也都是按照最好的标准买的。
您要是扣这5万，工人们的工资都不好发啊，这可就像给我们的热情泼冷水呢。
”赵总听老王这么一说，也觉得有点道理。
他又和小李商量了一下，小李说：“赵总，老王说的也对，虽然有点小毛病，但确实不影响整体结构安全，而且他们进度也确实按照计划完成了。
”最后呢，赵总还是按照合同，把50万的工程进度款全额支付给了老王。
老王拿到钱后，高兴得不得了，对工人们说：“兄弟们，咱们的辛苦没白费，赵总还是很讲道理的，大家加把劲，把这楼盖得漂漂亮亮的！”然后工程继续进行，到了主体结构完成一半的时候，又到了该付进度款的时候了。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万吊，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1 .工期延误一览表（见表4）3•索赔费用计算⑴ 人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数X往返机票费二机票费索赔金额。
⑵ 保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%£息抵押金，利息为18%下面分别进行计算:①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额X无息抵押金（% X年息（% X延期（年）=履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分+（美元）部分+预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费X海关税率（% X延期次数（次/年）⑶ 劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
③各项目因工程延误，办理新来工作人员的劳动证、居住证费用损失的计算式为：新办证人数X〔新办理劳动证费用+（延期费用X延期次数）+ （新办理居住证费用X次数）〕=劳动证、居住证办理延期费用⑷ 拖欠工程款利息、合同期内的维修金利息，按合同完成工期结束时实际完成工程营业额的5%勺维修金额及工程延长天数计算。
工程施工索赔经典案例(3篇)
第1篇一、案例背景某大型住宅小区项目，位于我国某城市，占地面积约1000亩，总建筑面积约200万平方米，总投资约50亿元。
该项目由某房地产开发公司投资建设，某建筑集团有限公司承建。
项目于2010年6月开工，预计2013年12月竣工。
然而，在施工过程中，由于多种原因，导致工程进度延误，工程成本增加，引发了双方的纠纷。
二、索赔原因分析1. 设计变更在施工过程中，由于设计变更频繁，导致工程量增加，施工难度加大。
具体表现为：（1）施工图纸变更：在施工过程中，设计单位共提出50余次设计变更，涉及结构、设备、装饰等方面。
（2）设计不合理：部分设计存在不合理之处，如管道布局不合理、结构不合理等，导致施工过程中出现返工、窝工现象。
2. 地质条件变化项目所在地地质条件复杂，地下水位较高，土质松软，给施工带来了很大困难。
具体表现为：（1）基础施工难度加大：地下水位较高，导致基础施工难度加大，工期延误。
（2）土方工程量增加：地质条件复杂，导致土方工程量增加，工期延误。
3. 施工过程中不可抗力因素在施工过程中，遭遇了罕见的暴雨天气，导致施工现场积水严重，施工设备受损，工程进度受到影响。
4. 供应商违约部分供应商在合同履行过程中出现违约行为，如材料供应不及时、质量不合格等，导致工程进度延误。
三、索赔处理过程1. 索赔申请承包商根据相关法律法规和合同约定，向业主提出索赔申请。
索赔内容包括工期延误、工程成本增加、材料损失等。
2. 索赔调查业主委托第三方机构对索赔原因进行调查，核实索赔申请的真实性。
3. 索赔谈判双方就索赔事项进行谈判，就工期延误、工程成本增加等问题达成一致意见。
4. 索赔审批业主根据调查结果和谈判结果，对索赔申请进行审批。
5. 索赔支付业主按照审批结果，向承包商支付索赔款项。
四、索赔处理结果1. 工期延误根据调查结果，工期延误30个月。
业主同意给予承包商工期顺延，并支付相应的工期延误费用。
2. 工程成本增加工程成本增加主要包括材料损失、人工费增加、机械费增加等。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。
合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。
合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。
然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。
承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。
双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。
二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。
这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。
2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。
具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。
（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。
（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。
（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
工程进度款的法律案例(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与某建筑工程有限公司（以下简称“承包商”）于2017年3月1日签订了一份《建设工程施工合同》，约定由承包商承建开发商的一栋住宅楼，工程总造价为人民币1亿元。
合同约定工程进度款支付方式为：按月进度支付，每月支付工程总造价的10%。
合同签订后，双方按照约定进行了施工。
2018年2月，工程完成进度达到合同约定的10%，承包商按照约定向开发商提交了进度款申请，要求支付人民币1000万元。
开发商在收到申请后，以工程质量存在问题为由拒绝支付。
承包商遂向法院提起诉讼，要求开发商支付工程进度款。
二、案件焦点本案的焦点在于：开发商是否有权以工程质量存在问题为由拒绝支付工程进度款？三、法院审理1. 开发商的抗辩理由开发商认为，在工程进度款支付前，承包商应确保工程质量符合合同约定。
由于工程质量存在问题，开发商有权拒绝支付工程进度款。
2. 承包商的答辩理由承包商认为，工程进度款的支付与工程质量并无直接关联。
即使工程质量存在问题，开发商也应在验收合格后支付工程进度款。
3. 法院审理结果法院经审理认为，根据《建设工程施工合同》的约定，工程进度款的支付与工程质量并无直接关联。
承包商在工程进度达到约定比例时，有权要求开发商支付工程进度款。
至于工程质量问题，应由双方在工程验收时解决。
因此，开发商以工程质量存在问题为由拒绝支付工程进度款的主张缺乏法律依据。
法院判决：开发商应向承包商支付人民币1000万元工程进度款。
四、案例分析1. 工程进度款的法律性质工程进度款是指承包商在工程建设过程中，按照合同约定，根据工程进度向开发商申请支付的款项。
工程进度款具有预付款的性质，旨在保障承包商在工程建设过程中的资金需求。
2. 工程进度款的支付条件根据《建设工程施工合同》的约定，工程进度款的支付条件为：工程进度达到合同约定的比例。
本案中，承包商在工程进度达到10%时，有权要求开发商支付工程进度款。
工程合同支付索赔典型案例
工程合同支付索赔典型案例某建筑公司A与业主签订了一份工程施工合同，约定由A公司负责业主的一项基建工程。
合同明确规定了工程的施工期限、质量标准以及支付方式等关键条款。
在实际施工过程中，由于遭遇了罕见的恶劣天气，导致工程进度严重滞后。
A公司认为，根据合同中的“不可抗力”条款，应当免除其延期责任，并要求业主支付因延期产生的额外成本。
我们需要了解“不可抗力”的法律定义。
不可抗力通常指的是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害等。
在这种情况下，受影响的一方可以免除履行合同的责任或者减轻其责任。
在本案例中，A公司提出了以下索赔依据：1. 合同中的不可抗力条款明确列出了恶劣天气作为不可抗力的一种情形。
2. A公司提供了气象部门出具的恶劣天气证明，证实了施工期间确实遭遇了不可抗力事件。
3. A公司还提交了详细的成本计算报告，说明了因延期增加的成本明细。
面对A公司的索赔请求，业主提出了反驳意见：1. 业主认为恶劣天气虽然存在，但并非完全无法施工，A公司应采取合理措施减少损失。
2. 业主质疑A公司所提交的成本计算报告的真实性和合理性。
双方在多次协商未果后，最终将争议提交至仲裁机构。
仲裁机构在审理案件时，综合考虑了以下几点：1. 确认了恶劣天气属于不可抗力范畴，并且A公司在遭遇不可抗力后及时通知了业主。
2. 审查了A公司的成本计算报告，并与行业平均水平进行了对比，认为其提出的成本基本合理。
3. 同时指出A公司在遭遇不可抗力时应采取必要措施减少损失，但考虑到实际情况，认为A公司已尽到了合理的减损义务。
最终，仲裁机构判决业主应支付A公司部分索赔金额，并对A公司因不可抗力导致的延期给予适当的宽限。
这个案例展示了在工程合同中处理支付索赔的一个典型流程。
从提出索赔请求到最终的仲裁判决，每一步都需要严格的法律依据和充分的证据支持。
对于承包方来说，了解不可抗力条款并在遇到相关问题时及时采取措施至关重要。
对于业主方而言，合理评估风险并确保合同中有明确的条款来应对可能的争议也同样重要。
工程施工索赔实例(3篇)
第1篇随着我国建筑行业的快速发展，工程项目的规模不断扩大，技术含量日益提高。
在施工过程中，由于各种原因，常常会出现合同双方因工程变更、工期延误、费用增加等问题产生争议。
以下是一起典型的工程施工索赔实例，以供参考。
一、项目背景某住宅小区项目，总建筑面积10万平方米，总投资约5亿元。
该项目由某房地产开发公司投资建设，某建筑施工公司负责施工。
合同约定工期为2年，采用固定总价合同形式。
二、索赔事件1. 工期延误在施工过程中，由于以下原因导致工期延误：（1）业主未按合同约定时间提供施工图纸，导致施工进度滞后。
（2）业主未能及时提供施工场地，导致施工队伍无法进场。
（3）市政配套设施建设滞后，影响施工进度。
2. 费用增加（1）由于业主未按合同约定时间提供施工图纸，导致施工队伍窝工，产生窝工费用。
（2）市政配套设施建设滞后，导致施工队伍加班加点，产生加班费用。
（3）因业主原因导致的工程变更，增加施工成本。
三、索赔处理1. 工期延误索赔（1）根据合同约定，业主应承担因自身原因导致的工期延误责任。
（2）施工方按照合同约定的索赔程序，提交工期延误证明材料，包括工程进度计划、施工日志、监理报告等。
（3）经双方协商，业主同意给予施工方工期顺延，共计3个月。
2. 费用增加索赔（1）施工方按照合同约定的索赔程序，提交费用增加证明材料，包括工程变更通知单、材料价格证明、劳务工资证明等。
（2）经双方协商，业主同意支付施工方因工期延误产生的窝工费用、加班费用和工程变更增加的费用，共计1000万元。
四、结论通过以上案例，我们可以看到，在工程施工过程中，合同双方应严格遵守合同约定，确保项目顺利进行。
当出现争议时，应按照合同约定的索赔程序进行处理，以维护自身合法权益。
同时，施工方应加强合同管理，提前做好风险防范，降低工程索赔风险。
第2篇一、背景某市某工程项目，甲方为该市房地产开发公司，乙方为某建筑工程公司。
该项目为高层住宅楼，合同总价为1.2亿元，工期为18个月。
工程进度款受偿案例
工程进度款受偿案例
嘿，大家来看啊！今天咱就来讲讲工程进度款受偿的那些事儿。
你看啊，就好比老张，他接了个大工程，那可是日夜操劳啊，满心期待
着能按时收到进度款。
可结果呢，甲方那边却一直拖着不给！这像不像你辛苦种了一年的庄稼，到收获的时候人家不给你钱啊！老张那叫一个着急上火啊，没办法，只好一次次去跟甲方交涉。
有一次，老张气冲冲地找到甲方负责人，大声嚷道：“我这工人都等着发工资呢，这工程进度款咋还不给啊！你们这不是坑人吗？”那甲方负责人却慢悠悠地说：“哎呀，再等等，再等等。
”你说气人不气人！
这还不算完呢，还有小李，他的工程都快做完了，进度款才拿了一点点。
他简直欲哭无泪啊，这后续的工作还怎么开展啊！这就好比你跑马拉松，都快到终点了，结果告诉你没有奖品，你说冤不冤！
再说老王，他为了要回进度款，那真是想尽了办法。
又是请客吃饭，又
是送礼的，可还是没啥效果。
这不就是像你拼命去讨好一个人，人家却不领情吗？
咱说，这工程进度款本来就是人家应得的呀，为啥就这么难要呢！难道甲方就不该讲点诚信吗？这工程做得辛辛苦苦，没进度款怎么行！就像汽车没油了跑不起来一样！大家说说是不是这个理儿？
我觉得啊，甲方就应该按时支付工程进度款，这是最基本的呀！不然以后谁还敢接他们的工程啊！大家也都要多留个心眼，别让自己的辛苦白费了！。
华工工程施工索赔案例
华工工程施工索赔案例一、案例背景本项目为华工工程施工项目，合同总价约为1.2亿元，合同工期为24个月。
合同双方分别为甲方华工工程公司和乙方华工建筑公司。
双方于2019年3月签订合同，项目于2019年4月正式开工。
二、索赔事件1. 工程变更在项目施工过程中，甲方华工工程公司根据项目实际需求，对工程设计进行了多次变更。
根据合同约定，工程变更导致的额外费用应由甲方承担。
然而，乙方华工建筑公司在工程变更后，未能及时向甲方提出费用调整的要求，导致后期双方在费用支付上产生争议。
2. 施工延误由于甲方华工工程公司提供的施工图纸及技术资料存在遗漏和错误，导致乙方华工建筑公司在施工过程中多次停工整改。
根据合同约定，甲方应承担因图纸及技术资料错误导致的工期延误责任。
然而，甲方未能按照合同约定履行责任，导致项目工期延误。
3. 材料价格变动在项目施工过程中，受市场环境影响，原材料价格出现大幅上涨。
根据合同约定，当物价比签订合同时上涨大于或等于5%时，超过部分应按照约定的公式进行调整。
然而，甲方华工工程公司未能按照合同约定履行价格调整责任，导致乙方华工建筑公司承受了额外的经济压力。
三、索赔依据1. 合同约定根据双方签订的工程施工合同，对于工程变更、施工延误和材料价格变动等事件，合同中均有明确的约定。
乙方华工建筑公司有权根据合同约定，向甲方华工工程公司提出索赔。
2. 法律法规《中华人民共和国合同法》规定，合同当事人应当履行合同约定的义务。
甲方华工工程公司未能按照合同约定履行义务，导致乙方华工建筑公司遭受损失，应当承担相应的法律责任。
四、索赔金额及工期调整1. 工程变更费用：根据变更后的工程量及单价，乙方华工建筑公司提出了约200万元的额外费用。
2. 施工延误费用：由于工期延误，乙方华工建筑公司提出了约50万元的额外费用。
3. 材料价格变动费用：根据市场价格变动，乙方华工建筑公司提出了约80万元的额外费用。
综上，乙方华工建筑公司总计索赔金额为330万元，并要求甲方华工工程公司承担相应的工期延误责任。
工程施工索赔成功案例
工程施工索赔成功案例一、案背景某工程公司与某建筑公司签订了一份合同，合同规定工程公司负责完成某个建筑项目的施工工作，建筑公司则负责支付对应的工程款。
然而，在工程施工过程中，由于建筑公司未按时支付工程款，导致工程公司资金周转出现了问题，施工进度也受到了影响。
为了维护自身权益，工程公司向建筑公司提出了索赔要求。
二、索赔过程1. 索赔准备在提出索赔要求之前，工程公司首先对合同条款进行了仔细的分析和比对，确认了建筑公司存在违约行为。
然后，工程公司搜集了与索赔相关的证据材料，包括合同文件、支付凭证、进度计划等，为索赔提供了充分的准备。
2. 索赔提出工程公司将索赔函送达给建筑公司，并在函件中详细列出了建筑公司的违约行为和造成的损失，要求建筑公司尽快偿还欠款并承担相应的违约责任。
3. 协商和调解建筑公司在收到索赔函后，表示愿意进行协商和调解，双方约定在一定时间内进行商讨。
在协商过程中，工程公司强调了自己的权益和合法要求，同时也表达了愿意就合作继续深入沟通的意愿。
4. 索赔结案经过一段时间的协商和商讨，建筑公司最终同意偿还欠款并支付违约金给工程公司，双方达成了和解协议，索赔案件得以圆满解决。
三、索赔成功经验1. 法律依据工程公司在索赔过程中能够详细地列举出建筑公司的违约行为和对自身造成的损失，这与合同条款的规定相一致，形成了强有力的法律依据。
在索赔中，法律的支持和保障起到了至关重要的作用。
2. 沟通协商工程公司在索赔过程中积极与建筑公司进行沟通和协商，双方能够坦诚相待，意见沟通畅通，这有利于化解矛盾、促成和解。
在面对纠纷时，沟通协商是解决问题的有效方式。
3. 维护合作关系尽管在索赔过程中双方产生了分歧和矛盾，但工程公司仍能够保持与建筑公司的良好合作关系。
在索赔案件解决后，双方可以继续携手合作，实现互利共赢。
四、结语通过本案例的分析可以看出，在工程施工索赔过程中，合同和法律是保障权益的重要依据，同时沟通协商和维护合作关系也是非常关键的因素。
工程施工索赔案例(3篇)
第1篇一、案例背景某住宅小区建设项目，由A建筑公司承包，合同工期为24个月。
工程总投资约1.2亿元，合同约定按照工程进度分阶段支付工程款。
在项目实施过程中，由于多种原因导致工期延误，A建筑公司遂向业主提出工期延误及费用索赔。
二、工期延误原因分析1. 业主原因：- 业主拖延提供场地，导致工程延期开工；- 业主未按时提供设计图纸，导致施工进度受阻；- 业主未按时支付工程进度款，影响施工资金周转。
2. 不可抗力因素：- 地震、洪水等自然灾害，导致部分工程受损，需重新施工；- 雨季施工，影响部分工程进度。
3. 承包商原因：- 施工人员不足，导致施工进度缓慢；- 施工机械故障，影响施工进度。
三、索赔内容及计算1. 工期索赔：- 业主原因导致工期延误6个月；- 不可抗力因素导致工期延误3个月；- 承包商原因导致工期延误2个月。
综上，工期延误共计11个月。
根据合同约定，A建筑公司可索赔工期延误赔偿金，计算如下：工期延误赔偿金 = 工期延误天数× 日赔偿金额日赔偿金额 = 合同总额× 1%工期延误赔偿金= 11 × 120,000,000 × 1% = 1,320,000元2. 费用索赔：- 业主原因导致的费用损失，包括材料损失、人工费增加等，共计200万元；- 不可抗力因素导致的费用损失，包括修复费用、停工损失等，共计150万元；- 承包商原因导致的费用损失，包括人工费增加、机械租赁费增加等，共计50万元。
综上，A建筑公司可索赔费用共计400万元。
四、案例总结本案例中，A建筑公司通过详细分析工期延误原因，提出了合理的索赔要求，并按照合同约定进行计算。
最终，业主同意A建筑公司的索赔请求，双方达成和解。
五、启示1. 建设工程项目中，各方应严格按照合同约定履行义务，确保工程顺利进行；2. 承包商应加强合同管理，及时收集证据，为索赔提供有力支持；3. 业主应积极配合承包商，确保工程按期完工。
进度款支付和索赔综合案例
进度款支付和索赔综合案例案例引言：进度款支付和索赔是建筑项目中常见的财务交易和纠纷解决方式。
本文将通过一个综合案例，探讨进度款支付和索赔的具体问题和解决方法，以增加读者对该领域的了解和应对能力。
案例背景：某市政建筑项目开工，包括道路、桥梁、排水和景观等工程。
该项目合同约定了进度款支付和索赔的相关条款，并规定了负责实施工程的承包商和建设单位。
然而，在工程实施过程中，各方遇到了一些问题，需要进行进度款支付和索赔的处理。
1. 进度款支付问题1.1 进度款支付基本原则根据合同约定，承包商在完成特定工程阶段后，有权向建设单位申请支付进度款。
进度款的支付是基于实际工程完成情况和质量评估的，并且需要符合相应的财务程序。
1.2 进度款支付纠纷在该案例中，承包商认为自己已经按时按质完成了工程的特定阶段，应当获得相应的进度款支付。
然而，建设单位对工程的完成情况提出了质疑，认为存在一些未达到合同要求的问题。
因此，进度款支付的纠纷产生了。
1.3 解决方法为了解决进度款支付纠纷，双方进行了工程实际完成情况的评估和讨论。
经过多次协商和现场勘察，最终判定承包商已按时按质完成了工程阶段，建设单位应根据合同约定进行相应的进度款支付，以确保项目的顺利进行。
2. 索赔问题2.1 索赔的基本原则合同一般规定了在特定情况下承包商可以提出索赔的条件和程序，例如工期延误、变更设计、材料供应问题等。
索赔的目的是为了补偿承包商因合同约定范围外的原因而产生的损失。
2.2 索赔纠纷在该案例中，承包商提出了多项索赔请求，包括工期延误导致成本增加、变更设计导致额外工程量、材料供应延误导致施工计划调整等。
建设单位对这些索赔请求提出了质疑，认为承包商应当承担相关责任。
2.3 解决方法为了解决索赔纠纷，双方展开了详细的讨论和调查。
鉴于建设单位承诺的工期不合理和变更设计的责任，最终认定承包商有权提出索赔请求。
各项索赔请求得到合理的评估和计算后，建设单位同意支付相应的补偿款项，以弥补承包商由于合同外原因造成的损失。
工程索赔法律案例(3篇)
第1篇一、案情简介某住宅楼工程由甲房地产开发公司（以下简称“甲方”）委托乙建筑公司（以下简称“乙方”）承建。
双方于2010年3月1日签订了《建筑工程施工合同》，约定工期为一年，合同总价为2000万元。
合同中还明确规定了工期延误及费用索赔的相关条款。
2010年5月，由于乙方施工过程中遇到地质条件复杂，导致施工进度严重滞后。
乙方于2010年7月1日向甲方提出了工期延误及费用索赔申请，要求甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
甲方认为乙方未能按照合同约定按时完成工程，且未提供充分的证据证明工期延误是由于不可抗力或其他甲方责任所致，因此拒绝支付索赔费用。
2010年9月，乙方将甲方诉至人民法院，要求法院判决甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 乙方提出的工期延误及费用索赔是否成立？2. 甲方是否应承担工期延误责任？3. 索赔费用的计算标准及数额。
三、法院判决法院经审理认为：1. 乙方提出的工期延误及费用索赔成立。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定，乙方在施工过程中遇到地质条件复杂，导致工期延误，符合合同约定的索赔条件。
2. 甲方应承担部分工期延误责任。
虽然地质条件复杂并非甲方责任，但甲方在工程招标阶段未能充分了解地质情况，导致乙方在施工过程中遇到困难。
因此，甲方应承担部分责任。
3. 索赔费用的计算标准及数额。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定，工期延误费用按每日3万元计算，额外工程费用按实际发生额计算。
经核算，乙方提出的索赔费用共计300万元。
综上，法院判决甲方支付乙方工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
四、案例分析本案涉及工程索赔法律问题，以下是本案涉及的法律要点：1. 工期延误及费用索赔的成立条件。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定，工期延误及费用索赔需满足以下条件：①合同中有明确的工期延误及费用索赔条款；②工期延误是由于不可抗力、甲方责任或其他合同约定原因所致；③乙方已按照合同约定履行了通知义务。
施工阶段工程索赔案例(3篇)
第1篇一、背景某住宅小区项目位于我国东部沿海地区，总建筑面积约10万平方米，总投资约1.2亿元。
该项目于2016年3月正式开工，预计2018年6月竣工。
在施工过程中，由于地质条件复杂，施工方在施工阶段遇到了地基处理问题，导致工程进度延误和成本增加，引发了施工索赔事件。
二、索赔事件1. 地质条件变化：在施工过程中，施工方发现该地块的地基承载力远低于设计要求，需要进行地基处理。
经地质勘察，发现该地块存在软弱土层，需要进行深层搅拌等处理措施。
2. 工程进度延误：由于地基处理需要的时间较长，施工方无法按原计划完成工程，导致工程进度延误。
根据合同约定，工程进度延误需要向业主索赔。
3. 成本增加：地基处理措施的实施导致施工成本大幅增加。
根据合同条款，施工方有权要求业主承担这部分额外费用。
三、索赔处理1. 施工方提交索赔报告：施工方根据合同条款和相关法律法规，向业主提交了详细的索赔报告，包括地质勘察报告、施工进度计划、成本增加计算等。
2. 业主审核索赔报告：业主收到索赔报告后，组织专业人员进行审核，确认施工方提出的索赔事项属实，并同意部分索赔要求。
3. 索赔金额确定：经双方协商，确定索赔金额为200万元，用于支付地基处理费用和工程进度延误造成的损失。
4. 索赔款项支付：业主按照协商结果，向施工方支付了200万元索赔款项。
四、案例分析本案例反映了施工阶段工程索赔的常见问题，包括地质条件变化、工程进度延误和成本增加等。
以下是对本案例的分析：1. 施工方应加强地质勘察工作，提前发现地质问题，避免施工过程中出现索赔事件。
2. 业主应加强对施工过程的监督和管理，确保工程进度和质量。
3. 合同条款应明确约定工程索赔的处理程序和标准，减少纠纷。
4. 施工方和业主应加强沟通与合作，共同应对施工过程中的问题，降低索赔风险。
总之，本案例为施工阶段工程索赔提供了有益的借鉴，有助于提高施工项目的风险防范和索赔处理能力。
第2篇一、背景某市某住宅小区项目，建设单位为某房地产开发公司，施工单位为某建筑工程有限公司。
建设工程施工索赔案例
一、案例背景某市交通枢纽综合体项目，由某房地产开发公司（以下简称业主）投资建设，某建筑集团有限公司（以下简称承包商）承建。
该项目合同工期为24个月，合同价款为3亿元。
在施工过程中，由于业主的原因导致项目进度延误，承包商遂向业主提出索赔。
二、索赔原因及证据1. 索赔原因（1）业主拖延交付合格的施工现场：由于业主未能按时提供合格的施工现场，导致承包商无法按计划进行施工。
（2）业主拖延支付预付款或工程款：业主在施工过程中未能按时支付预付款和工程款，导致承包商资金周转困难。
（3）业主指定的分包商违约或延误：业主指定的分包商未能按时完成分包工程，影响了整体施工进度。
（4）业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加：业主在施工过程中多次变更设计，导致工程量增加，增加了承包商的施工成本。
2. 证据（1）施工日志：详细记录了施工现场情况、施工进度及遇到的问题。
（2）工程照片及声像资料：记录了施工现场的真实情况，可作为索赔证据。
（3）来往信件、电话记录：记录了业主与承包商之间的沟通及协调情况。
（4）会谈纪要：记录了业主与承包商就施工进度、款项支付等问题达成的共识。
（5）气象报告和资料：记录了施工期间当地的气候状况，可作为影响施工进度的证据。
（6）工程进度计划：记录了施工进度安排，可作为施工进度延误的证据。
（7）投标前业主提供的参考资料和现场资料：可作为业主未能按时交付合格施工现场的证据。
（8）工程备忘录及各种签证：记录了业主与承包商就施工进度、款项支付等问题达成的协议。
三、索赔处理及结果1. 索赔处理承包商根据合同约定及相关法律法规，向业主提出索赔申请。
在索赔过程中，双方进行了多次协商，最终达成一致意见。
2. 索赔结果（1）业主支付承包商因施工现场延误造成的损失费用500万元。
（2）业主支付承包商因款项支付延误造成的损失费用300万元。
（3）业主支付承包商因分包商违约造成的损失费用200万元。
（4）业主支付承包商因设计变更造成的工程量增加费用1000万元。
建设法律法规索赔案例(3篇)
第1篇一、案件背景某房地产开发公司（以下简称“开发商”）与某建筑公司（以下简称“建筑公司”）于2015年签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建开发商开发的一栋住宅小区。
合同总价为1.2亿元，工期为24个月。
合同中明确约定了双方的权利义务、工程款支付方式、工期延误责任等内容。
在施工过程中，由于建筑公司施工管理不善，导致工程进度严重滞后，工期延误达6个月。
此外，由于设计变更和不可抗力因素，工程成本也大幅增加。
开发商遂向建筑公司提出索赔，要求其承担工期延误和成本增加的责任。
二、争议焦点1. 工期延误责任归属；2. 成本增加的原因及责任承担；3. 索赔金额的确定。
三、法律法规依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《中华人民共和国民事诉讼法》4. 《建设工程施工合同纠纷司法解释》四、案例分析1. 工期延误责任归属根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第7条规定：“因施工方原因造成工期延误的，由施工方承担违约责任。
”在本案中，建筑公司因施工管理不善导致工期延误，属于施工方原因，因此应承担工期延误的违约责任。
2. 成本增加的原因及责任承担（1）设计变更：根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第9条规定：“因设计变更导致工程量增加，增加的费用由发包人承担。
”在本案中，由于设计变更导致工程量增加，建筑公司据此要求增加工程款，开发商应承担相应费用。
（2）不可抗力因素：根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第10条规定：“因不可抗力因素导致工程停工、返工、延误的，施工方有权要求延长工期和增加费用。
”在本案中，由于不可抗力因素导致工程停工，建筑公司有权要求延长工期和增加费用。
3. 索赔金额的确定（1）工期延误损失：根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第11条规定：“因工期延误造成的损失，由施工方承担。
”在本案中，建筑公司应承担工期延误造成的损失。
（2）成本增加：根据上述分析，设计变更和不可抗力因素导致的成本增加，开发商和建筑公司应各自承担相应责任。
进度款支付和索赔综合案例
进度款支付和索赔综合案例进度款支付和索赔综合案例某建安工程施工合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。
1．合同规定：(1)预付款按合同价的20％，累计支付工程进度款达施工合同总价40％后的下月起至竣工各月平均扣回。
(2)从每次工程款中扣留10％作为预扣质量保证金，竣工结算时将其一半退还给承包商。
(3)工期每提前1天，奖励1万元，推迟1天，罚款2万元。
(4)合同规定，当人工或材料价格比签订合同时上涨5％及以上时，按如下公式调整合同价格：P=Po*(0.15A/Ao+0.6B/Bo+0.25)其中0.15为人工费在合同总价中比重，0.60为材料费在合同总价中比重。
人工或材料上涨幅度＜5％者，不予调整，其他情况均不予调整。
(5)合同中规定：非承包商责任的人工窝工补偿费为800元／天，机械闲置补偿费为600元／天。
23(1)5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；(2)应于5月14日交给承包商的后续图纸直到6月1日才交给承包商；(3)6月1日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月4日至6月5日的该地区的供电全面中断。
(4)为了赶工期，施工单位采取赶工措施，赶工措施费5万元。
4．实际工期比合同工期提前10天完成。
问题：1．该工程预付款为多少？预付款起扣点是多少？从哪月开始起扣？2．施工单位可索赔工期多少？可索赔费用多少？3．每月实际应支付工程款为多少？4．工期提前奖为多少? 竣工结算时尚应支付承包商多少万元？问题1：解：（1）该工程预付款为6000×20％＝1200万元（2）起扣点为6000×40％＝2400万元问题2：解：(1)5月10日至5月16日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不能索赔；(2)5月17日至5月31日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，工期索赔15天，费用索赔额=15×800＋600×15＝2.1万元(3)6月1日至6月3日的特大暴雨属于双方共同风险，工期索赔3天，但不应考虑费用索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进度款支付和索赔综合案例
某建安工程施工合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。
1．合同规定：
(1)预付款按合同价的20％，累计支付工程进度款达施工合同总价40％后的下月起至竣工各月平均扣回。
(2)从每次工程款中扣留10％作为预扣质量保证金，竣工结算时将其一半退还给承包商。
(3)工期每提前1天，奖励1万元，推迟1天，罚款2万元。
(4)合同规定，当人工或材料价格比签订合同时上涨5％及以上时，按如下公式调整合同价格：
P=Po*(0.15A/Ao+0.6B/Bo+0.25)
其中0.15为人工费在合同总价中比重，0.60为材料费在合同总价中比重。
人工或材料上涨幅度＜5％者，不予调整，其他情况均不予调整。
(5)合同中规定：非承包商责任的人工窝工补偿费为800元／天，机械闲置补偿费为600元／天。
2
3
(1)5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；
(2)应于5月14日交给承包商的后续图纸直到6月1日才交给承包商；
(3)6月1日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月4日至6月5日的该地区的供电全面中断。
(4)为了赶工期，施工单位采取赶工措施，赶工措施费5万元。
4．实际工期比合同工期提前10天完成。
问题：
1．该工程预付款为多少？预付款起扣点是多少？从哪月开始起扣？
2．施工单位可索赔工期多少？可索赔费用多少？
3．每月实际应支付工程款为多少？
4．工期提前奖为多少? 竣工结算时尚应支付承包商多少万元？
问题1：解：
（1）该工程预付款为6000×20％＝1200万元
（2）起扣点为6000×40％＝2400万元
问题2：解：
(1)5月10日至5月16日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不能索赔；
(2)5月17日至5月31日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，工期索赔15天，费用索赔额=15×800＋600×15＝2.1万元
(3)6月1日至6月3日的特大暴雨属于双方共同风险，工期索赔3天，但不应考虑费用索赔。
(4)6月4日至6月5日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件，为业主应承担风险，工期可索赔2天，费用索赔额=(800＋600)×2＝0.28万元。
(5)赶工措施费不能索赔。
综上所述，可索赔工期20天，可索赔费用2.38万元。
问题3：解： 2月份：完成合同价1000万元，预扣质量保证金1000×10%＝100万元支付工程款1000万元×90%＝900万元
累计支付工程款900万元，累计预扣质量保证金100万元
3月份：完成合同价1200万元，预扣质量保证金1200×10%＝120万元
支付工程款1200万元×90%＝1080万元
累计支付工程款900＋1080＝1980万元，累计预扣质量保证金100+120=220万元
4月份：完成合同价1200万元，预扣质量保证金1200×10%＝120万元
支付工程款1200万元×90%＝1080万元
累计支付工程款1980＋1080＝3060万元＞2400万元，
下月开始每月扣1200／3＝400万元预付款，
累计预扣质量保证金220+120=340万元
5月份：完成合同价1200万元
材料价格上涨：(140-130)/130* 100％＝7.69％＞5％，应调整价款。
调整后价款：1200 ×（0.15+0.16*140/130 +0.25）=1255万元
索赔款2.1万元，预扣质量保证金（1255+2.1）×10%＝125.71万元
支付工程款（1255+2.1）×90% -400＝731.39万元
累计支付工程款3060+731.39=3791.39万元
累计预扣质量保证金340+125.71=465.71万元
6月份：完成合同价800万元
人工价格上涨：(120-110)/110* 100％＝9.09％＞5％，应调整价款。
调整后价款：800×（0.15*120/110+0.6+ 0.25）=810.91万元
索赔款0.28万元，预扣质量保证金（810.91+0.28）×10%＝81.119万元
支付工程款（810.91+0.28）×90% -400＝690.071万元
累计支付工程款3791.39＋690.071＝4481.461万元
累计预扣质量保证金465.71+81.119=546.829万元
7月份：完成合同价600万元
预扣质量保证金600×10%＝60万元
支付工程款600×90% -400＝140万元
累计支付工程款4481.461+140＝4621.461万元
累计预扣质量保证金546.829+60=606.829万元
问题4：解：工期提前奖：（10+20）×10000＝30万元
退还预扣质量保证金:606.829÷2=303.415
竣工结算时尚应支付承包商:30+303.415=333.415万元
注：根据网络图索赔还应综合考虑关键线路、从表象应该给予的工期延误、总时差、实际应该给于的工期延误及补偿等因素。