建设工程完工履约保证保险保单保函v修订稿
建设工程完工履约保证保险保单保函v1
建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：。
保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款
保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款一、保险标的及保险期限1. 本保险适用于保险股份有限公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）签订的建设工程施工合同（以下简称本合同）中约定的工程履约保证金。
2. 保险期限为本合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
二、保险责任范围1. 本保险承保乙方按照本合同约定缴纳的工程履约保证金。
2. 工程履约保证金指为保证乙方按照本合同的约定履行工程建设责任而支付给甲方的一定金额的固定保证金，作为工程履约的保证和赔偿乙方违约行为的重要依据。
三、保险金额及费率1. 本保险的保险金额为工程履约保证金的百分之百。
2. 保险费率根据甲方与保险公司签订的保险合同中约定的费率计算，具体费率不在本条款范围内。
四、免赔额1. 本保险的免赔额为工程履约保证金的百分之二。
2. 发生保险责任范围内的损失，以超过免赔额的部分为保险公司承担赔偿责任。
五、保险事故通知和理赔处理1. 乙方发生违约行为或工程建设缺陷导致甲方要求支付保证金时，乙方应立即书面通知保险人，并提供甲方发出的要求支付保证金的相关证据材料。
2. 保险人收到乙方的通知后，将在五个工作日内核实相关证据，确认属于保险责任范围内的损失后，向乙方支付相应的赔偿金额。
3. 乙方应积极配合保险人进行理赔处理，并提供保险人要求的进一步证明材料和资料。
六、保险条款变更和解释1. 本保险条款的解释权归保险人所有，如有需要变更条款的情况，应经保险人与甲方双方协商一致，并以书面形式作出修改。
2. 本保险条款与保险合同中特别约定的条款相抵触的，以保险合同中特别约定的条款为准。
七、其他约定1. 甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的义务，并保证提供的信息、资料真实、准确、完整。
2. 涉及本保险的索赔事项，甲方和乙方应及时配合保险人的调查和处理，并提供所需的材料和证明。
3. 保险人、甲方和乙方三方应保持联系畅通，及时沟通和解决相关问题。
八、争议解决1. 本保险合同的履行、解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。
中国保险行业协会建设工程施工合同履约保证保险示范条款
中国保险行业协会建设工程施工合同履约保证保险示范条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指与被保险人签订《建设工程施工合同》的，具有相应建筑施工企业资质的当事人，即《建设工程施工合同》承包人。
第三条本保险合同的被保险人是指与投保人签订《建设工程施工合同》的当事人，即《建设工程施工合同》发包人。
第四条未经保险人书面同意，投保人或被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。
保险责任第五条在保险期间内，若投保人违反《建设工程施工合同》约定的义务，给被保险人造成直接损失的，保险人依据本保险合同的约定，以保险单所载的保险金额为限，对被保险人的上述损失承担赔偿责任。
责任免除第六条出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：（一）非因投保人原因，投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销或在保险事故发生前被解除的；（二）被保险人知道或应当知道投保人违反《建设工程施工合同》约定或法律法规的规定进行转包或违法分包的；（三）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立《建设工程施工合同》；（四）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通违反《建设工程施工合同》的约定，损害保险人利益的；（五）被保险人未履行《建设工程施工合同》中约定义务的；（六）未经保险人书面同意，投保人与被保险人变更《建设工程施工合同》的；（七）不可归责于投保人的情形。
第七条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击；（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；（四）政府征用、行政行为或司法行为；（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因；（六）被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。
中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同
中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标，与招标人签订《建设工程施工合同》的，具有相应建筑施工企业资质的当事人，即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人)。
第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人，即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人。
保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分，投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保，保险责任应当在保单或批单中载明：(一)投标保证(二)履约保证(三)支付保证第五条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，因下列情形之一：(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件；(二)中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》；(三)投保人弄虚作假行为，但尚未构成犯罪；(四) 投保人与其他投标人相互串通投标，但尚未构成犯罪；(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形；给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
第六条履约保证根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，在保险期间内，投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中，因下列情形之一：一)投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的；(二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；(三)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定，未经被保险人批准，私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；(四)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作，造成工期延误的；(五)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的；(六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的；(七)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的；给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
2024版建筑工程施工合同履约保函
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑工程施工合同履约保函本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 履约保函1.3 工程1.4 施工期1.5 违约2. 合同条款2.1 保函金额2.2 保函有效期2.3 保函提交2.4 保函撤销2.5 保函退还3. 施工方的义务3.1 工程质量3.2 工程进度3.3 安全生产3.4 材料与设备3.5 配合与协调4. 发包方的义务4.1 支付工程款4.2 提供施工条件4.3 办理相关手续4.4 工程变更4.5 保障施工安全5. 履约保函的启用与执行5.1 保函启用条件5.2 保函执行程序5.3 保函索赔条件5.4 保函索赔程序5.5 保函索赔金额计算6. 违约责任6.1 施工方违约6.2 发包方违约6.3 履约保函违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同变更程序8.3 合同解除条件8.4 合同解除程序9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任10. 合同的生效、失效与续签10.1 合同生效条件10.2 合同失效条件10.3 合同续签条件11. 合同的附件11.1 附件列表11.2 附件的有效性12. 合同的签署与备案12.1 签署程序12.2 备案程序13. 合同的履行地点与履行方式13.1 履行地点13.2 履行方式14. 其他条款14.1 合同的解释权14.2 合同的适用法律14.3 合同的完整性与互斥性14.4 合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同各方甲方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。
乙方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。
2024年定制：建筑工程合同履约保函
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年定制：建筑工程合同履约保函本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 建筑工程1.3 履约保函1.4 违约1.5 赔偿1.6 利息1.7 货币1.8 日期2. 工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程时间表2.4 工程量清单3. 履约保函的条款3.1 保函金额3.2 保函期限3.3 保函效力3.4 保函的提交与退还3.5 保函的修改与更新4. 承包商的义务与责任4.1 工程质量4.2 工程安全4.3 工程进度4.4 材料与设备4.5 保险5. 发包人的义务与责任5.1 支付款项5.2 施工条件的提供5.3 变更管理5.4 行政支持6. 违约处理6.1 违约行为6.2 违约后果6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解7.3 仲裁7.4 法律适用8. 合同的生效与终止8.1 合同生效条件8.2 合同终止条件8.3 合同终止后的权利与义务9. 一般条款9.1 合同的修改与补充9.2 通知9.3 法律和解释9.4 合同的语言版本10. 合同的附件10.1 附件清单10.2 附件的有效性11. 保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密义务11.3 保密期限12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力事件的处理12.3 不可抗力事件的后果13. 税收13.1 税收责任13.2 税收抵免13.3 税务申报14. 其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的转让14.3 合同的解除14.4 辅助条款第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同各方地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________1.2 建筑工程工程名称：_______________________工程规模：_______________________工程内容：_______________________1.3 履约保函乙方应向甲方提供一份履约保函，保函金额为人民币（大写）：_______________________元整（小写）：_______________________元。
2023建设工程施工合同履约保证保险电子保险单
建设工程施工合同履约保证保险电子保险单1. 引言建设工程施工合同履约保证保险电子保险单是一种针对建设工程项目中的施工合同履约保证需要的保险产品。
此保险的目的在于为承包商提供保障，确保其能够按照合同约定的条件和规定履行其合同义务，并得到相应报酬。
本文档将详细介绍建设工程施工合同履约保证保险电子保险单的内容和要求。
2. 背景建设工程项目通常涉及大量的资金投入和复杂的工程施工过程。
为确保工程的顺利进行和风险的控制，承包商往往需要向业主提供履约保证，以确保其能够按照合同约定的要求完成工程，并保证质量符合相关标准。
然而，这样的履约保证往往需要承包商提供巨额的现金或担保函。
为了解决这一问题，建设工程施工合同履约保证保险电子保险单应运而生。
3. 保险单内容建设工程施工合同履约保证保险电子保险单的内容主要包括几个方面：3.1 保险人信息保险人指提供保险的机构或个人，一般为保险公司。
保险单中应包含保险人的名称、地质、联系方式等详细信息。
3.2 被保险人信息被保险人指购买保险的一方，即承包商。
保险单中应包含被保险人的名称、地质、联系方式等详细信息。
3.3 保险金额保险金额指承包商购买的履约保证保险的金额。
该金额应根据具体项目的合同金额和风险评估情况确定。
3.4 保险期限保险期限指保险单的有效期，即保险开始和结束的时间。
保险期限应与施工合同的履约期限相对应。
3.5 履约保证范围履约保证范围指承包商在保险期限内履行合同义务的保障范围。
保险单中应明确具体的保障内容和金额。
3.6 理赔条件和流程保险单中应包含理赔条件和流程，即申请理赔的条件和理赔时需提供的相关文件和资料。
3.7 其他条款保险单中还可以包含其他相关的条款和说明，如免赔额、续保条件等。
4. 保险单的优势建设工程施工合同履约保证保险电子保险单相比传统的履约保证方式具有几个优势：4.1 费用低廉相比于现金履约保证或担保函，购买保险的费用通常较低，能够为承包商节省资金。
2024年版工程履约担保函规范
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版工程履约担保函规范本合同目录一览第一条定义与解释1.1 工程履约担保函1.2 受益人1.3 担保人1.4 工程项目1.5 履约期限1.6 保证金1.7 违约行为第二条担保范围与责任2.1 担保人承诺在履约期限内，确保受益人能够按照合同约定完成工程项目。
2.2 担保人对受益人的违约行为承担相应的赔偿责任。
第三条担保金额与支付方式3.1 担保金额为工程项目合同金额的百分之十。
3.2 担保人应在合同签订后七个工作日内，将保证金支付给受益人。
第四条担保期限4.1 担保期限自工程项目开工之日起至工程竣工交付之日止。
第五条担保解除5.1 在受益人按照合同约定完成工程项目并经验收合格后，担保自动解除。
5.2 提前解除担保的条件和程序。
第六条违约处理6.1 受益人未按照合同约定完成工程项目的，担保人应承担相应的赔偿责任。
6.2 担保人未按照合同约定支付保证金的，受益人有权解除合同并要求担保人支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同产生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、变更与终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同的变更或终止，必须经双方协商一致并书面确认。
第九条保密条款9.1 双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
第十条法律适用与争议解决10.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十一条合同的附件11.1 工程项目的合同文件11.2 受益人和担保人的资质证明文件第十二条其他约定12.1 双方认为需要约定的其他事项。
第十三条合同的签署13.1 本合同一式两份，双方各执一份。
第十四条合同的生效条件14.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，同时提交受益人和担保人的有效证件和资质证明文件。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证事项本保函由建筑工程项目发包方（以下简称“甲方”）为保证承包方（以下简称“乙方”）履行合同中约定的各项义务而开具。
本保函的有效期与合同期限相同，并在本保函到期后30日内，甲方未接到乙方的书面申请解除本保函的情况下终止。
二、保函金额1. 本保函金额为：（具体金额）2. 本保函金额包含临时措施费、担保金、保证金等各种费用，以保证乙方能够按照合同约定进行工程施工，遵守相关法律法规和合同条款，确保工程质量和进度的顺利进行。
三、保证期限1. 本保函自签订之日起生效，有效期为合同约定工程的履行期限。
2. 在乙方工程竣工并通过甲方的验收后，乙方应于15个工作日内向甲方提交工程竣工结算资料，并提出解除本保函的申请。
3. 对于乙方在合同期限内未完成工程，或者工程存在问题未能及时改正的情况，甲方有权终止本保函，并要求乙方承担违约责任。
四、保函终止条件1. 在本保函有效期内，若乙方违反合同约定，如不履行或未按时履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2. 在保函有效期内，若乙方发生歇业、破产、合并、分立等情况，或者乙方因法定或行政强制原因被吊销营业执照，乙方应立即通知甲方，并在接到甲方终止通知后的5个工作日内退还保函金额。
3. 在保函有效期内，若乙方被依法追究刑事责任，甲方有权解除合同，并要求乙方承担一切法律责任和经济损失。
五、解除保函手续1. 乙方于工程竣工并通过甲方验收后，应向甲方提交解除保函的申请，并提供乙方承诺书、保函解除手续等相关文件。
2. 甲方收到乙方的申请后，将在5个工作日内对申请进行审查，如甲方认可乙方已完成工程的要求，乙方已偿还所有费用，甲方将解除保函。
3. 如乙方在保函有效期内解除保函，并提出的申请受到甲方的审核不通过，甲方将要求乙方继续履行合同，并要求乙方支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本保函适用于建筑工程项目，不适用于其他项目或业务。
建筑项目完工履约保函协议2024版版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函协议2024版版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条保函类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额第三条保证范围与责任3.1 保证范围3.2 保证责任第四条保证期限4.1 保证开始期限4.2 保证结束期限第五条履约保函的触发条件5.1 触发条件第六条履约保函的赔偿方式与金额6.1 赔偿方式6.2 赔偿金额第七条履约保函的索赔程序7.1 索赔通知7.2 索赔材料提交7.3 索赔处理与答复第八条履约保函的终止与注销8.1 终止条件8.2 注销程序第九条保函的转让与延期9.1 转让条件9.2 延期申请与处理第十条保函的修改与补充10.1 修改条件10.2 补充内容第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担第十二条争议解决方式12.1 争议解决方式第十三条适用法律与管辖13.1 适用法律13.2 管辖法院第十四条其他条款14.1 其他事项14.2 附录条款第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 本保函协议中的“甲方”是指承担建筑项目合同主体责任的承包商。
1.2 本保函协议中的“乙方”是指向甲方发出保函的银行或其他金融机构。
1.3 本保函协议中的“项目”是指合同双方约定的建筑项目。
1.4 本保函协议中的“履约保函”是指乙方为了保证甲方履行合同约定的义务而开具的书面担保。
第二条保函类型与金额2.1 本保函协议的保函类型为完工履约保函。
2.2 本保函协议的保函金额为人民币万元整。
第三条保证范围与责任3.1 乙方保证甲方的履约能力，确保甲方按合同约定的时间、质量、数量完成工程。
3.2 乙方在保函有效期内对甲方的违约行为承担相应的赔偿责任。
第四条保证期限4.1 本保函的保证开始期限为合同签订之日起。
4.2 本保函的保证结束期限为工程验收合格之日。
第五条履约保函的触发条件5.1 甲方未按合同约定履行工程进度，导致工程延期。
建筑项目完工履约保函合同2024版
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函合同2024版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 建筑项目1.2 完工履约保函1.3 合同双方1.4 合同金额1.5 履约期限第二条保函的类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额2.3 保函有效期第三条保函的发放与缴纳3.1 保函的发放3.2 保函的缴纳3.3 缴纳保函的金额与时间第四条建筑项目的完工标准4.1 完工定义4.2 完工验收4.3 验收不合格的处理第五条履约保函的启用与终止5.1 保函启用条件5.2 保函终止条件5.3 保函终止后的处理第六条合同双方的义务与责任6.1 承包商的义务6.2 发包方的责任6.3 保函提供方的责任第七条违约处理7.1 违约定义7.2 违约处理方式7.3 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁结果的执行第九条合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更与解除的程序第十条合同的生效、终止与续签10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同续签条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条法律适用与管辖12.1 合同适用的法律12.2 合同争议的管辖法院第十三条其他条款13.1 合同的附件13.2 合同的补充协议13.3 合同的生效日期第十四条签字盖章14.1 合同双方的签字14.2 合同盖章14.3 签字盖章的地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 建筑项目：指由发包方和承包方共同确定的，位于____地的住宅/商业/办公楼等建筑物的建设及装修工程。
1.2 完工履约保函：指由承包方向发包方提供的，以确保承包方按合同约定完成建筑项目并支付所有价款的书面担保。
1.3 合同双方：指在此合同中，承担权利和义务的双方，即发包方和承包方。
1.4 合同金额：指承包方根据合同约定应支付给发包方的建筑项目总价款，不包括税金、变更费用等额外费用。
建筑项目完工履约保函协议2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函协议2024版一本合同目录一览一、定义与解释1.1 定义1.2 解释二、保函类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额三、保函有效期3.1 有效期起止时间3.2 有效期延长条件四、履约条件与要求4.1 履约条件4.2 履约要求五、保函的提交与退还5.1 提交时间与方式5.2 退还条件与时间六、保函的修改与撤销6.1 修改条件与程序6.2 撤销条件与程序七、保函的赔偿与责任7.1 赔偿条件与金额7.2 责任分配八、违约行为与处理8.1 违约行为8.2 处理方式九、争议解决方式9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构十、合同的变更与解除10.1 变更条件与程序10.2 解除条件与程序十一、合同的终止与失效11.1 终止条件11.2 失效后果十二、保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限十三、法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决十四、其他条款14.1 其他内容14.2 附加条款第一部分：合同如下：一、定义与解释1.1 定义1.1.2 甲方：指承担建筑项目合同约定的建设任务的单位或个人。
1.1.3 乙方：指承担建筑项目合同约定的施工任务的单位或个人。
1.1.4 保函：指乙方根据本协议向甲方开具的，载明甲方履行合同义务的书面担保文件。
1.1.5 保函申请人：指提交保函的甲方。
1.1.6 保函受益人：指享有保函权益的乙方。
1.1.7 履约保证金：指甲方按照合同约定向乙方支付的，以确保甲方履行合同义务的货币担保。
1.2 解释1.2.1 本协议未尽事宜，可由双方协商补充。
1.2.2 本协议的任何条款均不得解释为双方放弃其在本协议项下的任何权利。
1.2.3 本协议中的名词和术语，除非另有明确规定，否则以其通常含义为准。
二、保函类型与金额2.1 保函类型2.1.1 本协议项下的保函类型为完工履约保函。
建筑项目完工履约保函协议2024版
建筑项目完工履约保函协议2024版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 定义1.2 解释2. 保函类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额3. 保函有效期3.1 有效期期限3.2 有效期的开始与结束4. 保函的获取与释放4.1 保函的获取4.2 保函的释放5. 保函的索赔与理赔5.1 索赔条件5.2 理赔流程6. 保函的续签与修改6.1 续签条件6.2 修改条件7. 保函的撤销与废止7.1 撤销条件7.2 废止条件8. 保函的保管与传递8.1 保管责任8.2 传递流程9. 保函的违约与违规9.1 违约行为9.2 违规后果10. 保函的争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构11. 保函的适用法律11.1 适用法律11.2 法律冲突解决12. 保函的附件与补充12.1 附件内容12.2 补充协议13. 保函的签字与盖章13.1 签字要求13.2 盖章要求14. 保函的生效与终止14.1 生效条件14.2 终止条件第一部分：合同如下：1. 定义与解释1.1 定义为本合同所述，“建筑项目完工履约保函协议”是指由甲方（施工方）向乙方（委托方）提供的，用以保证甲方按照合同约定完成建筑项目的保函。
1.2 解释本合同中的术语和定义，除非文中有其他说明，否则甲方、乙方、保函、项目等词语的定义应按照上述定义进行解释。
2. 保函类型与金额2.1 保函类型本合同所述保函为完工履约保函，其目的是确保甲方按照合同约定完成建筑项目。
2.2 保函金额保函金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），该金额为甲方完成建筑项目的最低履约保证金。
3. 保函有效期3.1 有效期期限保函的有效期自保函开具之日起至项目验收合格之日止。
3.2 有效期的开始与结束保函的有效期开始是指保函开具之日起，有效期结束是指项目验收合格之日。
4. 保函的获取与释放4.1 保函的获取甲方在签订合同后，应向乙方提交保函申请，乙方在核实甲方的履约能力后，向甲方开具保函。
2024年建筑工程企业履约保函协议样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工程企业履约保函协议样本版本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1. 合同各方1.2. 工程概述1.3. 履约保函1.4. 保证金2. 合同主体2.1. 工程发包方责任与义务2.2. 工程承包方责任与义务2.3. 担保方责任与义务3. 履约保函的发放与有效期限3.1. 履约保函的金额3.2. 履约保函的发放程序3.3. 履约保函的有效期限3.4. 履约保函的续期程序4. 履约保函的赔付条件4.1. 赔付触发条件4.2. 赔付程序4.3. 赔付限额4.4. 赔付后的处理5. 保证金的管理与退还5.1. 保证金的金额5.2. 保证金的管理5.3. 保证金的退还条件与程序6. 合同的变更与解除6.1. 合同变更的条件6.2. 合同解除的条件6.3. 合同变更与解除的程序7. 争议解决7.1. 争议解决方式7.2. 仲裁程序7.3. 法律适用8. 合同的生效、终止与失效8.1. 合同的生效条件8.2. 合同的终止条件8.3. 合同的失效条件9. 保密条款9.1. 保密信息的范围9.2. 保密信息的保护期限9.3. 保密信息的例外情况10. 合同的转让10.1. 合同转让的条件10.2. 合同转让的程序10.3. 转让后的责任承担11. 不可抗力11.1. 不可抗力的定义11.2. 不可抗力的通知程序11.3. 不可抗力对合同的影响12. 税收12.1. 税收责任12.2. 税收抵免12.3. 税收申报与支付13. 违约责任13.1. 违约行为的定义13.2. 违约责任的具体形式13.3. 违约赔偿的计算方法14. 一般条款14.1. 合同的适用法律14.2. 合同的语言版本14.3. 合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同各方1.1.1 工程发包方：指根据本合同协议进行工程发包的法人或其他组织。
2024年建筑工程企业履约保函合同样本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工程企业履约保函合同样本本合同目录一览第一条词语定义与解释1.1 合同1.2 双方1.3 工程1.4 履约保函1.5 银行1.6 担保金额1.7 期限第二条合同的标的2.1 工程项目的具体内容与范围2.2 履约保函的金额与比例第三条双方的义务与责任3.1 承包商的义务3.2 发包方的责任第四条履约保函的办理与交付4.1 承包商向银行申请履约保函4.2 银行审核并开具履约保函4.3 承包商向发包方交付履约保函第五条履约保函的生效与终止5.1 履约保函的生效条件5.2 履约保函的终止条件第六条履约保函的修改与撤销6.1 履约保函的修改条件6.2 履约保函的撤销条件第七条违约责任7.1 承包商违约的情形与责任7.2 发包方违约的情形与责任第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议解决方式第九条合同的变更与解除9.1 合同变更的条件与程序9.2 合同解除的条件与程序第十条保密条款10.1 双方对合同内容的保密义务第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定与影响第十二条法律适用与争议解决12.1 合同的解释与适用法律12.2 争议的解决方式第十三条合同的附件13.1 履约保函的样本13.2 其他相关文件第十四条合同的签订与生效14.1 双方的签字盖章14.2 合同的生效条件与时间第一部分：合同如下：第一条词语定义与解释1.1 合同：本合同是指由双方签订的，关于承包商承担某项建筑工程，并按照约定履行合同义务，由银行出具的履约保函。
1.2 双方：指签订本合同的承包商和发包方。
1.3 工程：指承包商承担的，按照合同约定进行的建筑工程。
1.4 履约保函：指由银行出具的，承诺在承包商不履行合同义务时，按照保函约定向发包方支付一定金额的保函。
1.5 银行：指出具履约保函的银行。
1.6 担保金额：指履约保函上注明的，银行承诺支付给发包方的金额。
2024版建筑项目履约保函合同条款解析
2024版建筑项目履约保函合同条款解析本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 合同文件1.3 术语定义2. 保函金额与有效期2.1 保函金额2.2 保函有效期3. 保函类型与条件3.1 保函类型3.2 保函条件4. 履约保证4.1 工程进度4.2 工程质量4.3 工程安全5. 保函的开具与交付5.1 开具保函5.2 交付保函6. 保函的撤销与退还6.1 撤销保函6.2 退还保函7. 保函的索赔与理赔7.1 索赔条件7.2 理赔流程8. 保函的延期8.1 延期条件8.2 延期手续9. 保函的变更9.1 变更条件9.2 变更手续10. 保函的违约与责任10.1 违约行为10.2 违约责任11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决12. 合同的解除与终止12.1 解除条件12.2 终止条件13. 合同的适用法律与争议管辖13.1 适用法律13.2 争议管辖14. 其他条款14.1 通知与送达14.2 保密条款14.3 合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 合同文件（1）本合同；（2）本合同附件；（3）双方签订的其他补充协议。
1.3 术语定义本合同中下列术语定义如下：（1）履约保函：指乙方为保证甲方履行合同义务，向丙方开具的保函。
（2）保函有效期：指保函自开具之日起至合同约定的期限内有效。
（3）保函金额：指保函上注明的金额，用于保证甲方履行合同义务。
（4）履约保证：指乙方对甲方履行合同义务的保证。
（6）理赔：指乙方在接到丙方的索赔通知后，根据保函条款进行赔偿的行为。
第二条保函金额与有效期2.1 保函金额乙方向丙方开具的履约保函金额为人民币【】万元整。
2.2 保函有效期保函自开具之日起至合同约定的期限内有效，具体有效期以保函上的日期为准。
第三条保函类型与条件3.1 保函类型本保函为【】类型的保函。
3.2 保函条件乙方开具保函的条件如下：（1）甲方按照合同约定履行义务；（3）乙方在接到丙方索赔通知后，按照保函条款进行赔偿。
建设工程合同履约保证保险
建设工程合同履约保证保险建设工程合同履约保证保险，是指保险公司根据承包商（被保险人）的要求，向发包人出具的一种保险承诺。
该保险承诺的核心是，如果承包商未能按照合同约定履行义务，导致发包人遭受经济损失，保险公司将在保险金额内对发包人进行赔偿。
在解读范本时，我们首先要关注的是保险责任的范围。
通常情况下，保险责任包括但不限于以下几个方面：一是承包商未能按照合同规定的时间、质量完成工程建设；二是承包商中途退场或无法继续履行合同；三是承包商破产或财务困难导致的合同无法履行。
我们需要了解的是保险期限。
保险期限通常与建设工程合同的工期相匹配，从工程开工之日起至竣工验收合格之日止。
在此期间，保险公司将持续承担保险责任。
保险金额的确定也是范本中的关键内容。
保险金额通常根据工程合同的总价值来确定，但不得超过保险公司规定的最高保险金额。
同时，保险金额应当足以覆盖发包人因承包商违约可能遭受的最大损失。
范本中还会明确保险费用的支付方式。
保险费用由承包商承担，并在保单生效前一次性支付给保险公司。
保险费用的多少通常取决于保险金额、工程风险等级以及承包商的信用状况等因素。
在实际操作中，范本还会包含一些具体的操作流程和注意事项。
例如，承包商在申请保险时需要提供哪些文件和资料，保险公司在接到赔偿请求后的处理程序等。
这些细节对于确保保险运行顺利至关重要。
值得注意的是，虽然保险公司承担了一定的风险，但这并不代表承包商可以放松对工程质量和进度的控制。
承包商仍需严格按照合同约定履行职责，否则除了可能面临保险公司的追偿外，还会影响到自身的市场信誉和未来的业务发展。
建设工程合同履约保证保险为工程建设的双方提供了一个风险分担的机制，有助于增强合同的执行力，保障工程项目的顺利完成。
通过上述对范本的解读，我们可以看到，保险责任范围、保险期限、保险金额以及保险费用等都是构建一个有效保险保障体系的关键要素。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函保函编号：________甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同（以下简称“主合同”），合同编号为________，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方协商一致，特订立本履约保函。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币________元整（大写），占主合同总价款的百分之________。
二、保函有效期本保函自________年________月________日起生效，至________年________月________日止。
在有效期内，乙方应按照主合同的约定履行其义务。
三、担保内容1. 乙方保证按照主合同的约定，及时、足额支付工程款项给甲方。
2. 乙方保证按照主合同的约定，提供符合质量标准的建筑材料、设备和劳务。
3. 乙方保证按照主合同的约定，按时完成工程建设任务，并保证工程质量符合国家和行业的相关规定。
4. 乙方保证按照主合同的约定，承担因工程质量问题或延误工期而产生的一切责任和损失。
四、违约责任1. 如果乙方未按照主合同的约定履行其义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权从本保函中扣除相应的违约金。
2. 如果乙方未按照主合同的约定支付工程款项，甲方有权要求乙方按照逾期付款的天数支付滞纳金。
五、争议解决本保函的签订和履行过程中，如发生任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________日期：________年________月________日。
建筑合同履约保函
建筑合同履约保函尊敬的签约各方：为确保建筑项目合同的有效履行，保障各方的权益，特制定本履约保函。
本保函适用于建筑项目合同中约定的履约保证金，保障其按照合同约定的责任和义务进行履行。
一、保函发行方：[发行方名称]（以下简称“保函发行方”），注册地为[注册地]，注册资本[注册资本]，法人代表[法人代表姓名]。
二、受益人：[受益人名称]（以下简称“受益人”），注册地为[注册地]，法人代表[法人代表姓名]。
三、保函金额：根据建筑项目合同第[XX]条的约定，保函发行方保证向受益人提供履约保函，金额为[保函金额]，用于保证合同的履约义务。
四、履约保证期限：本履约保函的有效期为自合同签订之日起至合同履约完毕、验收合格且结算支付全部合同款项之日止。
五、保函承诺：1. 保函发行方保证根据建筑项目合同的约定，履行其作为合同签署方的责任和义务；2. 如建筑合同履行过程中，保函发行方未能履行其义务，导致合同受益人遭受损失的，保函发行方应按照合同约定承担相应的赔偿责任；3. 保函发行方保证履约保函的真实性、有效性和权威性，且配合受益人及其他相关方办理变更、解除和索赔等相关手续；4. 受益人可以根据合同约定，依法向保函发行方主张索赔权利，并要求其承担相应的赔偿责任。
六、保函费用：1. 保函发行方应按照合同约定，自行承担保函费用；2. 若因保函发行方的原因导致保函费用增加，保函发行方应负责承担相应的增加费用。
七、法律适用与争议解决：本履约保函以及与本保函相关的所有权利、义务和争议，均适用[适用法律]法律。
若因本履约保函产生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交[仲裁/法院]解决。
八、其他约定：1. 本保函不可转让，除非经受益人事先书面同意；2. 本保函的设立不影响受益人对其他合同履约担保措施的主张；3. 双方同意本保函的电子版与纸质版具有同等法律效力。
九、保函发行方信息：1. 公司名称：[发行方名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]十、受益人信息：1. 公司名称：[受益人名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]请各方在签署合同时核对以上信息并尽善尽美地履行合同义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司地址：邮编：
联系电话：
建设工程完工履约保证保险保单Biblioteka 函/凭证致：（发包人名称）:
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：
建设工程完工履约保证保险保单保函v
建设工程完工履约保证保险
保单保函/凭证
致：（发包人名称）:
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：
一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）
二、本保函的有效期自年月日至年月日
三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。